2024年度建筑抹灰工程劳务分包合同示范文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑抹灰工程劳务分包合同示范文本合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同有效期1.6合同履行地点二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程概况描述2.5工程质量要求三、劳务分包内容3.1分包工作范围3.2工程量清单3.3工程进度安排3.4工程验收标准四、合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整4.4付款方式4.5付款时间及节点五、工期及进度管理5.1工期要求5.2进度计划5.3进度调整5.4迟期责任六、质量保证及验收6.1质量保证措施6.2质量验收标准6.3验收程序6.4质量责任七、安全文明施工管理7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3文明施工要求7.4安全事故处理八、环境保护及文明施工8.1环境保护措施8.2噪音、废水、废气排放8.3施工现场管理8.4环保责任九、合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序十、违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构十二、合同终止及结算12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3结算程序12.4争议解决十三、合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证措施13.3附件三：安全生产责任制13.4附件四：环境保护措施十四、其他约定14.1通知送达14.2合同份数14.3合同附件14.4合同生效条件合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2024年度建筑抹灰工程劳务分包合同1.2合同编号：_________________1.3合同签订日期：____年__月__日1.4合同双方信息：1.4.1发包方：1.4.1.1名称：1.4.1.2地址：1.4.1.3联系人：1.4.1.4联系电话：1.4.2分包方：1.4.2.1名称：1.4.2.2地址：1.4.2.3联系人：1.4.2.4联系电话：1.5合同有效期：____年__月__日至____年__月__日1.6合同履行地点：_________________二、工程概况2.1工程名称：_________________2.2工程地点：_________________2.3工程规模：_________________2.4工程概况描述：2.4.1工程类型：2.4.2工程结构：2.4.3工程功能：2.5工程质量要求：2.5.1国家标准：2.5.2行业标准：2.5.3内部标准：三、劳务分包内容3.1分包工作范围：3.1.1抹灰工程施工：3.1.1.1内墙抹灰：3.1.1.2外墙抹灰：3.1.2材料供应：3.1.2.1抹灰材料：3.1.2.2保温材料：3.1.3施工设备：3.1.3.1抹灰机具：3.1.3.2保温设备：3.2工程量清单：3.2.1内墙抹灰工程量：3.2.2外墙抹灰工程量：3.3工程进度安排：3.3.1施工阶段：3.3.2进度计划：3.4工程验收标准：3.4.1国家标准：3.4.2行业标准：3.4.3内部标准：四、合同价格及支付方式4.1合同总价：_________________4.2价格组成：4.2.1材料费：4.2.2人工费：4.2.3机械费：4.2.4管理费：4.2.5利润：4.3价格调整：4.3.1材料价格变动：4.3.2人工费变动：4.3.3机械费变动：4.4付款方式：4.4.1预付款：4.4.2进度款：4.4.3结算款：4.5付款时间及节点：4.5.1预付款时间及比例：4.5.2进度款支付时间及比例：4.5.3结算款支付时间及比例：五、工期及进度管理5.1工期要求：5.1.1总工期：5.1.2各阶段工期：5.2进度计划：5.2.1施工进度表：5.3进度调整：5.3.1调整条件：5.3.2调整程序：5.4迟期责任：5.4.1违约责任：5.4.2赔偿标准：六、质量保证及验收6.1质量保证措施：6.1.1材料质量：6.1.2施工过程：6.1.3工程验收：6.2质量验收标准：6.2.1国家标准：6.2.2行业标准：6.2.3内部标准：6.3验收程序：6.3.1验收申请：6.3.2验收组织：6.3.3验收报告：6.4质量责任：6.4.1分包方责任：6.4.2发包方责任：七、安全文明施工管理7.1安全生产责任制：7.1.1安全生产责任制体系：7.1.2安全生产责任制内容：7.2安全防护措施：7.2.1施工现场安全防护：7.2.2安全施工措施：7.3文明施工要求：7.3.1施工现场环境：7.3.2施工现场秩序：7.4安全事故处理：7.4.1事故报告：7.4.2事故调查：7.4.3事故处理：八、环境保护及文明施工8.1环境保护措施：8.1.1施工现场噪声控制：8.1.2施工现场废水处理：8.1.3施工现场废气排放：8.1.4施工现场固体废弃物处理：8.2噪音、废水、废气排放：8.2.1噪音排放标准：8.2.2废水排放标准：8.2.3废气排放标准：8.3施工现场管理：8.3.1施工现场清洁：8.3.2施工现场绿化：8.3.3施工现场标识：8.4环保责任：8.4.1违规排放责任：8.4.2环保处罚责任：九、合同变更及解除9.1变更条件：9.1.1工程量变更：9.1.2工程内容变更：9.1.3工期变更：9.1.4价格调整：9.2变更程序：9.2.1提出变更：9.2.2审批变更：9.2.3实施变更：9.3合同解除条件：9.3.1违约解除：9.3.2不可抗力解除：9.3.3其他解除条件：9.4合同解除程序：9.4.1提出解除：9.4.2审批解除：9.4.3实施解除：十、违约责任10.1违约情形：10.1.1分包方违约：10.1.2发包方违约：10.2违约责任：10.2.1违约赔偿：10.2.2违约解除合同：10.3违约处理：10.3.1违约通知：10.3.2违约处理程序：十一、争议解决11.1争议解决方式：11.1.1协商解决：11.1.2仲裁解决：11.1.3司法解决：11.2争议解决程序：11.2.1协商程序：11.2.2仲裁程序：11.2.3司法程序：11.3争议解决机构：11.3.1仲裁委员会：11.3.2法院：十二、合同终止及结算12.1合同终止条件：12.1.1工程竣工：12.1.2合同解除：12.1.3其他终止条件：12.2合同终止程序：12.2.1提出终止：12.2.2审批终止：12.2.3实施终止：12.3结算程序：12.3.1结算申请：12.3.2结算审核：12.3.3结算支付：12.4争议解决：12.4.1结算争议：12.4.2结算处理：十三、合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：质量保证措施13.3附件三：安全生产责任制13.4附件四：环境保护措施十四、其他约定14.1通知送达：14.1.1送达方式：14.1.2送达地址：14.2合同份数：14.2.1正本：14.2.2副本：14.3合同附件：14.3.1附件一：14.3.2附件二：14.4合同生效条件：14.4.1合同签署：14.4.2合同备案：[此处为合同双方签字部分]________________________（分包方签字）________________________（发包方签字）[此处为合同日期部分]________________________（日期）________________________[此处为合同盖章部分]________________________（分包方盖章）________________________（发包方盖章）多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理责任1.1.1甲方应负责整个工程项目的管理，包括设计、施工、监理等工作。1.1.2甲方应确保施工过程中的各项技术规范和标准得到严格执行。1.1.3甲方应协调各方关系，确保工程顺利进行。1.2甲方进度控制权1.2.1甲方有权根据工程进度要求，对乙方施工计划进行调整。1.2.2甲方有权要求乙方提前或延期完成工程，并按照合同约定进行相应的补偿或赔偿。1.3甲方质量控制权1.3.1甲方有权对乙方施工质量进行监督检查，发现问题应及时通知乙方整改。1.3.2甲方有权要求乙方对不合格工程进行返工或重做，直至达到质量要求。1.4甲方合同解除权1.4.1当乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。1.4.2当工程进度、质量、安全等方面出现重大问题，甲方有权暂停工程，并要求乙方整改。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工自主权2.1.1乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权自主安排施工计划和组织施工。2.1.2乙方有权根据实际情况调整施工方法和技术措施，但需经甲方同意。2.2乙方进度调整权2.2.1乙方在施工过程中遇到不可抗力或甲方原因导致工程进度延误时，有权提出调整施工计划。2.2.2乙方有权要求甲方对因调整施工计划导致的损失进行赔偿。2.3乙方质量控制权2.3.1乙方对施工质量负有直接责任，有权对施工过程中的质量问题进行控制和整改。2.3.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和技术支持，以确保工程质量。2.4乙方合同解除权2.4.1当甲方严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。2.4.2当甲方未按时支付工程款或未提供必要施工条件时，乙方有权暂停施工，并要求甲方履行合同义务。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应负责对合同履行情况进行监督，确保合同各方履行合同义务。3.1.2第三方中介有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，发现问题应及时通知合同各方。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方支付，具体金额和支付方式在合同中约定。3.2.2第三方中介费用支付方式为分期支付，具体支付节点在合同中约定。3.3第三方中介解除合同权3.3.1当合同各方违反合同约定，第三方中介有权要求违约方承担违约责任。3.3.2当合同各方无法履行合同义务，第三方中介有权解除合同，并要求各方承担相应责任。3.4第三方中介争议解决权3.4.1第三方中介有权对合同履行过程中的争议进行调解，调解结果对合同各方具有约束力。3.4.2当调解无效时，第三方中介有权向法院提起诉讼，要求违约方承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：质量保证措施3.附件三：安全生产责任制4.附件四：环境保护措施5.附件五：第三方中介服务协议6.附件六：合同变更记录7.附件七：付款凭证8.附件八：验收报告9.附件九：争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。认定：根据合同约定的工期要求，如乙方未按时完成工程，视为违约。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定的标准。认定：经甲方或第三方中介验收，如发现工程质量不合格，视为违约。3.违约行为：甲方未按时支付工程款。认定：根据合同约定的付款时间，如甲方未按时支付工程款，视为违约。4.违约行为：甲方未提供必要的施工条件。认定：如甲方未按合同约定提供施工所需的材料、设备等，视为违约。5.违约行为：第三方中介未履行监督职责。认定：如第三方中介未按合同约定对合同履行情况进行监督，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。3.争议解决：指合同各方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁委员会：依法设立的，专门处理合同争议的机构。5.法院：国家审判机关，负责审理合同争议案件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，乙方无法解决。解决办法：及时与甲方沟通，寻求技术支持或更换合适的施工方案。2.问题：工程进度延误，影响工期。解决办法：分析延误原因，调整施工计划，必要时申请工期延期。3.问题：工程质量问题，需要返工。解决办法：立即停止施工，分析原因，进行返工，确保工程质量。4.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：按照合同约定，及时催款，必要时采取法律手段维护自身权益。5.问题：第三方中介监督不力。解决办法：与第三方中介沟通，要求其履行监督职责，如不履行，可更换中介。五、所有应用场景：1.建筑抹灰工程劳务分包合同适用于各类建筑抹灰工程的劳务分包。2.合同适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介参与的项目管理模式。3.合同适用于新建、改建、扩建等不同类型的建筑工程。4.合同适用于各类建筑抹灰工程，包括住宅、商业、工业等不同用途的建筑。全文完。2024年度建筑抹灰工程劳务分包合同示范文本1合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建筑单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（劳务分包单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：（如有，请在此处填写相关方的名称、地址、联系人、联系电话）二、合同前言2.1背景鉴于甲方需在2024年度对某建筑工程项目进行抹灰工程，为确保工程质量和进度，甲方决定将抹灰工程劳务分包给具有相应资质的乙方。2.2目的本合同的签订，旨在明确甲乙双方的权利、义务，确保抹灰工程的顺利进行，实现甲方建筑工程项目的质量、进度和成本控制目标。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）抹灰：指在墙体、柱面等表面涂抹一定厚度的灰浆，以达到平整、光洁、美观的效果。（2）劳务分包：指甲方将部分工程劳务工作分包给乙方，由乙方负责施工。3.2关键词解释（1）合同期限：指本合同自签订之日起至抹灰工程竣工之日止。（2）工程量：指本合同中约定的抹灰工程量。（3）工程质量：指抹灰工程达到甲方要求的各项技术指标。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成抹灰工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的技术、质量、进度等方面进行监督。（3）甲方有权按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定的时间、地点、质量完成抹灰工程。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。（3）乙方应按照甲方要求，对施工过程中的技术、质量、进度等方面进行控制。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自签订之日起至抹灰工程竣工之日止。5.2合同履行地点抹灰工程施工地点：____________________5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，在约定的时间内，完成抹灰工程的施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）抹灰工程竣工，合同自行终止。（2）甲乙双方协商一致，本合同可以提前终止。6.3终止程序（1）提前终止合同，甲乙双方应书面通知对方。（2）终止合同后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果（1）终止合同后，乙方应按照合同约定完成剩余工程。（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定结算工程款。（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同中的费用构成如下：（1）工程劳务费：根据工程量清单和双方协商确定的单价计算。（2）材料费：包括抹灰材料、辅助材料及其他施工所需材料费用。（3）施工机械使用费：根据实际使用情况计算。（4）管理费：包括项目管理、现场管理、财务管理等费用。（5）利润：按照约定比例计算。7.2支付方式（1）工程劳务费：按照工程进度分阶段支付，具体支付节点由双方协商确定。（2）材料费：在材料采购后，按照实际采购金额支付。（3）施工机械使用费：根据实际使用情况，按月支付。（4）管理费：按照合同约定的比例，分阶段支付。（5）利润：在工程竣工后，根据实际完成情况支付。7.3支付时间（1）工程劳务费：每个支付节点前5个工作日内支付。（2）材料费：材料采购后5个工作日内支付。（3）施工机械使用费：每月前5个工作日内支付。（4）管理费：每个支付节点前5个工作日内支付。（5）利润：工程竣工后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前核实乙方提交的工程进度、材料采购、施工机械使用等证明材料。（2）甲方应在确认无误后，按照约定的支付方式和时间支付费用。（3）乙方应在收到支付后，向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的千分之五。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为应完成工程总价的千分之五。（2）乙方施工质量不符合约定的，应负责返工，并承担因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定。（2）违约金和赔偿金额的支付方式同本合同约定的费用支付方式。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等。（2）甲方提供的工程图纸、技术参数、施工方案等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密义务，不得泄露保密内容。（2）未经对方同意，不得以任何形式向第三方透露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行成本增加，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同履行不能或履行成本增加的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同主体资格受到限制的。（2）涉及国家秘密、商业秘密的。（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对工程质量的监督权，乙方不得拒绝甲方对工程质量的检查。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中使用材料的审查权。（2）甲方保留对乙方施工工艺的指导权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充，均需双方书面同意，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充的条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合，共同确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应及时提供施工所需的相关资料。（2）乙方应按照甲方的要求，配合完成相关工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于建筑抹灰工程劳务分包的完整协议，取代了此前所有口头或书面协议。16.3增减条款任何增减条款均需双方书面同意，并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（建筑单位）：（签字）（盖章）日期：____年__月__日乙方（劳务分包单位）：（签字）（盖章）日期：____年__月__日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.技术规范及质量标准3.材料采购清单4.施工方案及进度计划5.付款凭证及收据6.不可抗力事件证明文件7.争议解决相关文件8.合同修改和补充文件9.协作与配合相关记录10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款：甲方未按合同约定的支付时间支付工程款。未按约定提供施工条件：甲方未按合同约定提供必要的施工条件。质量监督权滥用：甲方滥用对工程质量的监督权，影响乙方正常施工。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程：乙方未按合同约定的时间完成抹灰工程。施工质量不符合约定：乙方施工的抹灰工程不符合合同约定的质量标准。保密义务违反：乙方泄露合同约定的保密内容。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.保密义务：合同双方对合同内容、技术秘密、商业秘密等承担的保密责任。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度滞后。解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程进度。2.问题：施工质量不达标。解决办法：乙方及时返工，甲方监督施工过程，确保质量。3.问题：材料供应不及时。解决办法：双方协商解决材料供应问题，确保施工进度。4.问题：工程款支付争议。解决办法：双方按照合同约定进行支付，如有争议，通过协商或仲裁解决。5.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识，制定保密措施，对泄露信息者追究责任。6.问题：合同变更。解决办法：双方书面同意变更内容，并经签字盖章后生效。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息：第三方主体名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的施工条件、技术支持及材料供应。第三方应对其提供的材料和设备的质量负责。3.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方遵守合同约定，确保工程顺利进行。4.第三方义务：第三方应确保其提供的材料和设备符合质量标准。第三方应配合甲方和乙方完成工程进度。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、技术规范等。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权享受合同约定的利润。乙方有权要求甲方对其施工过程中的合理损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的千分之五。甲方未按约定提供施工条件，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得滥用对乙方施工质量的监督权。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成抹灰工程。2.甲方的利益条款：甲方可享受合同约定的工程款支付进度和方式。甲方可享受合同约定的工程进度和质量的监督权。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为应完成工程总价的千分之五。乙方施工质量不符合约定，应负责返工，并承担因此造成的损失。乙方不得泄露甲方提供的保密信息。全文完。2024年度建筑抹灰工程劳务分包合同示范文本2本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息1.3监理单位基本信息1.4质量监督部门基本信息1.5设计单位基本信息1.6其他相关单位基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价2.5工程合同工期2.6工程质量要求2.7工程验收标准第三条分包工程内容3.1抹灰工程量3.2抹灰材料要求3.3抹灰工艺要求3.4抹灰施工顺序3.5抹灰工程进度安排3.6抹灰工程验收标准第四条分包单位责任和义务4.1分包单位资质要求4.2分包单位人员配备4.3分包单位设备要求4.4分包单位质量保证措施4.5分包单位安全生产责任4.6分包单位环境保护责任4.7分包单位文明施工责任4.8分包单位资料管理责任第五条总包单位责任和义务5.1总包单位配合义务5.2总包单位进度管理义务5.3总包单位质量监督义务5.4总包单位安全生产监督义务5.5总包单位环境保护监督义务5.6总包单位文明施工监督义务5.7总包单位资料管理义务第六条合同价款及支付方式6.1合同价款确定方式6.2合同价款调整方式6.3预付款支付比例及时间6.4进度款支付比例及时间6.5结算款支付比例及时间6.6逾期付款违约责任第七条验收及保修7.1工程验收程序7.2工程验收标准7.3工程保修期限及内容7.4保修期内责任划分7.5保修期内费用承担第八条违约责任8.1分包单位违约责任8.2总包单位违约责任8.3监理单位违约责任8.4其他相关单位违约责任8.5违约金计算及支付方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料清单12.3附件三：施工图纸12.4附件四：其他相关文件第十三条合同签订及生效日期13.1合同签订日期13.2合同生效日期第十四条其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同补充14.4合同解释14.5合同附件14.6合同份数及保管14.7合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1分包单位基本信息1.1.1分包单位名称：X劳务分包有限公司1.1.2分包单位法定代表人：1.1.3分包单位注册资本：1000万元1.1.4分包单位注册地址：省市区路号1.1.5分包单位联系电话：02156781.1.6分包单位资质等级：一级劳务分包资质1.2总包单位基本信息1.2.1总包单位名称：建筑工程有限公司1.2.2总包单位法定代表人：1.2.3总包单位注册资本：5000万元1.2.4总包单位注册地址：省市区路号1.2.5总包单位联系电话：021876543211.2.6总包单位资质等级：一级施工总承包资质1.3监理单位基本信息1.3.1监理单位名称：建设工程监理有限公司1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位注册资本：300万元1.3.4监理单位注册地址：省市区路号1.3.5监理单位联系电话：021456789011.3.6监理单位资质等级：甲级监理资质1.4质量监督部门基本信息1.4.1质量监督部门名称：省市建设局质量监督站1.4.2质量监督部门负责人：赵六1.4.3质量监督部门联系电话：02156781.5设计单位基本信息1.5.1设计单位名称：建筑设计研究院1.5.2设计单位法定代表人：孙七1.5.3设计单位注册资本：2000万元1.5.4设计单位注册地址：省市区路号1.5.5设计单位联系电话：021876543211.6其他相关单位基本信息1.6.1材料供应商名称：建材有限公司1.6.2材料供应商负责人：周八1.6.3材料供应商联系电话：02145678901第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区抹灰工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：总建筑面积10万平方米，抹灰面积约8万平方米2.4工程合同总价：人民币200万元2.5工程合同工期：2024年3月1日至2024年9月30日2.6工程质量要求：符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范要求2.7工程验收标准：以国家及地方有关标准、规范和设计文件为依据，按实际完成情况进行验收第三条分包工程内容3.1抹灰工程量：详见附件一：工程量清单3.2抹灰材料要求：详见附件二：材料清单，材料品质必须符合国家标准3.3抹灰工艺要求：详见施工图纸及设计文件要求，施工工艺必须符合国家标准3.4抹灰施工顺序：按照施工图纸及设计文件要求进行施工，确保工程质量3.5抹灰工程进度安排：详见附件一：工程量清单，分阶段完成3.6抹灰工程验收标准：符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范要求第四条分包单位责任和义务4.1分包单位资质要求：具有一级劳务分包资质4.2分包单位人员配备：配备足够数量的熟练工人和技术管理人员，保证工程顺利进行4.3分包单位设备要求：配备满足工程需要的机械设备和工具4.4分包单位质量保证措施：严格执行国家及地方有关工程质量标准，确保工程质量4.5分包单位安全生产责任：严格执行国家及地方有关安全生产法规，确保工程安全生产4.6分包单位环境保护责任：遵守国家及地方有关环境保护法规，采取有效措施防止环境污染4.7分包单位文明施工责任：遵守国家及地方有关文明施工规定，保持施工现场整洁有序4.8分包单位资料管理责任：妥善保管施工过程中的各种资料，确保资料完整、准确第五条总包单位责任和义务5.1总包单位配合义务：按照合同约定，为分包单位提供必要的施工条件，配合分包单位完成工程任务5.2总包单位进度管理义务：负责工程进度管理，确保工程按期完成5.3总包单位质量监督义务：对分包单位施工质量进行监督检查，确保工程质量5.4总包单位安全生产监督义务：对分包单位安全生产进行监督检查，确保工程安全生产5.5总包单位环境保护监督义务：对分包单位环境保护工作进行监督检查，确保环境保护5.6总包单位文明施工监督义务：对分包单位文明施工工作进行监督检查，确保文明施工5.7总包单位资料管理义务：妥善保管施工过程中的各种资料，确保资料完整、准确第六条合同价款及支付方式6.1合同价款确定方式：按工程量清单及材料清单，总价为人民币200万元6.2合同价款调整方式：根据市场价格波动和工程实际情况，由双方协商确定6.3预付款支付比例及时间：合同签订后5个工作日内支付预付款，比例为合同总额的20%6.4进度款支付比例及时间：每完成工程量清单中一定比例的工作量后，支付相应比例的进度款，具体比例及时间由双方协商确定6.5结算款支付比例及时间：工程验收合格后，支付结算款，比例为合同总额的60%，结算款支付时间为验收合格后10个工作日内6.6逾期付款违约责任：逾期付款的，每逾期一天，应按应付款金额的千分之五支付违约金第七条验收及保修7.1工程验收程序：由监理单位组织，总包单位、分包单位及设计单位共同参加验收7.2工程验收标准：符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范要求7.3工程保修期限及内容：自工程验收合格之日起计算，保修期限为2年，保修内容包括但不限于：7.3.1主体结构工程7.3.2门窗工程7.3.3水暖电安装工程7.3.4墙面、地面、顶面抹灰工程7.4保修期内责任划分：在保修期内，如因分包单位施工质量问题导致工程损坏，由分包单位负责维修，所需费用由分包单位承担7.5保修期内费用承担：保修期内发生的维修费用，由总包单位先行垫付，再由分包单位承担第八条违约责任8.1分包单位违约责任8.1.1如分包单位未按合同约定的时间完成工程，每逾期一天，应向总包单位支付违约金，违约金为合同总额的千分之五8.1.2如分包单位未按合同约定提供合格的材料，导致工程出现质量问题，分包单位应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失8.1.3如分包单位违反安全生产规定，导致安全事故发生，分包单位应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失8.2总包单位违约责任8.2.1如总包单位未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向分包单位支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五8.2.2如总包单位未按合同约定提供施工条件，导致工程进度延误，总包单位应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失8.3监理单位违约责任8.3.1如监理单位未能履行监理职责，导致工程出现质量问题或安全事故，监理单位应承担相应责任8.4其他相关单位违约责任8.4.1如材料供应商提供的材料不符合合同约定，导致工程出现质量问题，材料供应商应承担全部责任8.5违约金计算及支付方式8.5.1违约金应按日计算，直至违约行为纠正或损失赔偿完毕8.5.2违约金支付方式：违约方应在违约行为发生之日起5个工作日内，将违约金支付给受损方第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1如双方同意，可共同委托仲裁委员会仲裁9.3争议解决程序9.3.1提起争议的一方应向对方发出书面通知，说明争议事项及理由9.3.2收到通知的一方应在收到通知之日起15个工作日内作出答复9.3.3如双方无法达成一致，任何一方均可根据约定选择争议解决方式9.4争议解决费用9.4.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行10.1.3一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应向对方发出书面通知10.2.2收到通知的一方应在收到通知之日起15个工作日内作出答复10.3合同解除后的处理10.3.1双方应立即停止合同约定的行为10.3.2双方应根据实际情况，对已完成的工程量进行结算10.3.3双方应承担相应的违约责任第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经有关部门审查批准11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3发生不可抗力，导致合同无法履行11.3合同终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定进行结算11.3.2双方应承担相应的违约责任第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料清单12.3附件三：施工图纸12.4附件四：其他相关文件第十三条合同签订及生效日期13.1合同签订日期：2024年2月28日13.2合同生效日期：合同签订之日起生效第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件发生后，双方应在7个工作日内书面通知对方14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议14.3合同补充14.3.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商，并以书面形式签订补充协议14.4合同解释14.4.1本合同解释权归合同签订地人民法院14.5合同份数及保管14.5.1本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力14.5.2合同自签订之日起，由双方妥善保管第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1第三方是指在本合同履行过程中，非合同当事人，但根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系，提供专业服务或履行特定职责的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于监理、设计、检测、咨询、保险、融资、材料供应等。1.3第三方介入方式1.3.1第三方介入方式包括但不限于直接参与、提供专业意见、监督执行、协助处理等。第二条甲乙双方责任2.1第三方介入程序2.1.1甲乙双方同意，任何第三方介入合同关系，应提前30日书面通知对方，并取得对方的书面同意。2.1.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各自的权利、义务和责任。2.2第三方介入费用2.2.1第三方介入费用由甲乙双方根据具体情况协商确定，并在补充协议中明确。2.2.2第三方介入费用应在合同约定的时间内支付。第三条第三方责任3.1第三方责任范围3.1.1第三方应在其专业领域内，按照合同约定和补充协议的规定，履行相应的职责。3.1.2第三方责任范围限于其提供的专业服务或履行职责的范围。3.2第三方责任限额3.2.1第三方责任限额由甲乙双方根据第三方提供的专业服务的重要性、可能产生的风险等因素协商确定。3.2.2第三方责任限额应在补充协议中明确。3.3第三方责任承担3.3.1第三方因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.3.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲方、乙方原因造成损失的，不承担赔偿责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的责任划分4.1.1第三方在履行职责过程中，如与甲方发生争议，由第三方自行解决。4.1.2第三方如因履行职责不当导致甲方损失的，甲方有权向第三方追偿。4.2第三方与乙方的责任划分4.2.1第三方在履行职责过程中，如与乙方发生争议，由第三方自行解决。4.2.2第三方如因履行职责不当导致乙方损失的，乙方有权向第三方追偿。4.3第三方与监理单位的关系4.3.1监理单位对第三方的监督职责应按照合同约定和补充协议的规定执行。4.3.2第三方如违反监理单位的监督要求，监理单位有权向第三方提出整改要求。第五条第三方介入的终止5.1第三方介入终止条件5.1.1合同履行完毕或终止5.1.2