




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程安全监测分包合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方(分包方):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:鉴于甲方在2024年度水利工程中,需要对工程安全进行监测,为确保工程质量和施工安全,甲方决定将水利工程安全监测业务分包给乙方。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在水利工程安全监测业务中的权利、义务、履行方式及合同生效、终止等相关事宜,确保双方在合同履行过程中能够顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语:(1)水利工程:指在江河、湖泊、水库等水域进行的水利工程设施建设、运行和维护;(2)安全监测:指对水利工程设施的安全状况进行监测、评估、预警和应急处理;(3)分包:指甲方将部分业务委托给乙方,由乙方按照约定完成相应工作。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托方,即水利工程安全监测业务的委托者;(2)乙方:指分包方,即接受甲方委托,负责水利工程安全监测业务的具体实施者;(3)合同履行:指甲乙双方按照约定,在合同有效期内完成各自权利和义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照约定完成水利工程安全监测业务;(2)有权对乙方的工作进行监督、检查和指导;(3)负责支付乙方完成水利工程安全监测业务的报酬;(4)按照合同约定,向乙方提供必要的资料、设备和条件。4.2乙方的权利和义务:(1)按照约定完成水利工程安全监测业务;(2)确保水利工程安全监测业务的质量和效果;(3)遵守国家相关法律法规和行业标准;(4)按照合同约定,向甲方提供相关资料、数据和报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点:水利工程安全监测业务的具体履行地点为甲方指定的水利工程现场。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,在规定的时间内,按照约定的工作内容和质量要求,完成水利工程安全监测业务。七、费用与支付7.1费用构成(1)人员工资及福利;(2)设备租赁及维护费用;(3)材料采购及运输费用;(4)差旅费;(5)通信费;(6)其他相关费用。7.2支付方式(2)项目完成后,乙方提交最终报告及费用结算清单,甲方应在收到乙方提交的资料之日起十个工作日内支付剩余费用的50%;(3)如遇特殊情况,经双方协商一致,可调整支付方式和时间。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间为:(1)每月支付时间:每月末前五个工作日内;(2)项目完成支付时间:项目完成后十个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付乙方费用时,应通过银行转账方式支付;(2)甲方支付乙方费用时,应附上付款凭证,并注明付款用途;(3)甲方支付乙方费用后,乙方应及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付金额的千分之五计算;(2)甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约(2)乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)甲方或乙方违约,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)赔偿金额按实际损失计算,赔偿方式为支付现金或银行转账。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方的水利工程安全监测技术资料;(2)乙方在履行合同过程中获得的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后三年。9.3保密履行方式(1)双方均应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力事件导致合同履行受阻,双方应协商解决;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政策调整、法律法规变化等政府行为;(3)罢工、暴动等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼如协商无果,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让本合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、社会公共利益或第三方权益的;(2)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对水利工程安全监测业务的整体监督权;(2)乙方保留对其提供的技术、设备、材料等知识产权的拥有权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇特殊情况,甲方有权调整乙方的工作内容和时间;(2)如乙方违反合同约定,甲方有权解除合同。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方解决合同履行过程中遇到的问题;(2)乙方应按照甲方要求,及时提供相关资料和协助。15.2协作与配合方式双方应本着相互尊重、相互信任、相互支持的原则,通过电话、邮件、现场会议等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方在水利工程安全监测业务中的完整协议,任何口头或书面协议对本合同不具有约束力。16.3增减条款本合同如有增减条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(填写签订日期)甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(填写签订日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方水利工程安全监测需求说明书2.乙方水利工程安全监测方案及资质证明3.双方签订的保密协议4.双方签订的知识产权归属协议5.人员配置及工作职责明细6.设备清单及维护保养记录7.材料采购清单及质量检验报告8.工程进度报告及质量评估报告9.不可抗力事件证明材料10.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:认定甲方违约,应支付违约金及利息。违反保密条款:认定甲方违约,应承担相应的法律责任。2.乙方违约行为及认定:未按时完成水利工程安全监测业务:认定乙方违约,应支付违约金及赔偿甲方损失。违反保密条款:认定乙方违约,应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.知识产权:指权利人对其所创作的文学、艺术和科学作品、发明、实用新型、外观设计等享有的专有权利。4.违约金:指合同当事人一方不履行或不适当履行合同义务时,应向对方支付一定金额的货币。5.赔偿损失:指合同当事人一方违约给对方造成损失时,应向对方支付赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方在履行合同过程中,因设备故障导致工作延误。解决办法:乙方应及时通知甲方,并采取措施尽快修复设备,确保工作进度。2.问题:甲方未按时支付费用,导致乙方资金周转困难。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如遇特殊情况,双方可协商调整支付时间和方式。3.问题:因不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决合同解除或调整履行方式。4.问题:在争议解决过程中,双方意见不一致。解决办法:双方应本着友好协商的原则,通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.问题:合同履行过程中,双方信息沟通不畅。解决办法:双方应建立有效的沟通机制,确保信息及时、准确传递。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:(填写第三方名称)2.第三方职责:第三方作为技术顾问,为水利工程安全监测提供专业意见和指导;第三方参与项目验收,确保工程质量符合国家标准。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的技术资料和施工信息;第三方有权对工程质量提出改进建议。4.第三方义务:第三方应保守甲方和乙方的商业秘密;第三方应按照合同约定的时间和质量要求,完成技术顾问工作。5.第三方报酬:第三方报酬由甲方和乙方共同承担,具体金额和支付方式由三方协商确定。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用,如延迟支付,乙方有权要求支付违约金;乙方有权要求甲方提供必要的工作条件,包括但不限于设备、材料、信息等;乙方有权在项目验收合格后,获得甲方颁发的工程验收合格证书。2.乙方利益条款:乙方在合同履行期间,如因甲方原因导致乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任;乙方在合同履行期间,如因不可抗力导致合同无法履行,乙方有权要求甲方调整合同条款或解除合同。3.甲方的违约及限制条款:甲方如未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金按应付未付金额的千分之五计算;甲方如违反保密条款,泄露乙方商业秘密的,应承担相应的法律责任;甲方不得要求乙方在合同履行期间,从事与合同无关的活动。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定完成水利工程安全监测业务;甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和指导;甲方有权在项目验收合格后,获得乙方颁发的工程验收合格证书。2.甲方利益条款:甲方在合同履行期间,如因乙方原因导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任;甲方在合同履行期间,如因不可抗力导致合同无法履行,甲方有权要求乙方调整合同条款或解除合同。3.乙方的违约及限制条款:乙方如违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任;乙方不得要求甲方在合同履行期间,从事与合同无关的活动。全文完。2024年度水利工程安全监测分包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和意义1.3合同范围和内容1.4合同双方基本情况第二章合同主体2.1分包方资质要求2.2监测单位资质要求2.3合同双方责任第三章工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及结构3.3工程建设标准及要求第四章安全监测内容4.1监测项目及指标4.2监测方法及手段4.3监测数据采集及传输第五章监测设备与技术5.1设备选型及配置5.2技术标准及规范5.3设备安装、调试与验收第六章监测数据管理与分析6.1数据采集与存储6.2数据分析与处理6.3数据报告编制与提交第七章质量控制与验收7.1质量控制体系7.2质量验收标准7.3质量验收程序第八章工程进度与工期8.1工程进度计划8.2工期安排及调整8.3工程延误责任第九章合同价款与支付9.1合同价款组成9.2支付方式及期限9.3付款条件及违约责任第十章保密与知识产权10.1保密事项及范围10.2知识产权归属10.3违约责任第十一章违约责任11.1违约情形及处理11.2违约金及赔偿11.3违约责任追究第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序第十四章合同生效与附件14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同签署及生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1分包方具备从事水利工程安全监测的专业能力和资质。1.1.2监测单位具备丰富的监测经验和技术力量。1.1.3双方经协商一致,决定签订本合同。1.2合同目的和意义1.2.1确保水利工程安全监测工作的顺利进行。1.2.2提高水利工程安全监测水平,保障工程安全。1.2.3促进水利工程安全监测技术的创新与发展。1.3合同范围和内容1.3.1本合同范围包括水利工程安全监测的全部内容。1.3.2本合同内容包括监测方案、设备配置、数据采集、分析处理、报告编制等。1.4合同双方基本情况1.4.1分包方名称、地址、法定代表人等基本信息。1.4.2监测单位名称、地址、法定代表人等基本信息。第二章合同主体2.1分包方资质要求2.1.1具有独立法人资格。2.1.2具有水利行业安全监测资质。2.2监测单位资质要求2.2.1具有独立法人资格。2.2.2具有水利行业安全监测资质。2.2.3具有丰富的监测经验和专业技术团队。2.3合同双方责任2.3.1分包方负责水利工程安全监测的具体实施。2.3.2监测单位负责对分包方的工作进行监督管理。第三章工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称:[工程名称]3.1.2工程地点:[工程地点]3.2工程规模及结构3.2.1工程规模:[工程规模]3.2.2工程结构:[工程结构]3.3工程建设标准及要求3.3.1工程建设标准:[工程建设标准]3.3.2工程建设要求:[工程建设要求]第四章安全监测内容4.1监测项目及指标4.1.1监测项目:[监测项目]4.1.2监测指标:[监测指标]4.2监测方法及手段4.2.1监测方法:[监测方法]4.2.2监测手段:[监测手段]4.3监测数据采集及传输4.3.1数据采集:[数据采集]4.3.2数据传输:[数据传输]第五章监测设备与技术5.1设备选型及配置5.1.1设备选型:[设备选型]5.1.2设备配置:[设备配置]5.2技术标准及规范5.2.1技术标准:[技术标准]5.2.2技术规范:[技术规范]5.3设备安装、调试与验收5.3.1设备安装:[设备安装]5.3.2设备调试:[设备调试]5.3.3设备验收:[设备验收]第六章监测数据管理与分析6.1数据采集与存储6.1.1数据采集:[数据采集]6.1.2数据存储:[数据存储]6.2数据分析与处理6.2.1数据分析:[数据分析]6.2.2数据处理:[数据处理]6.3数据报告编制与提交6.3.1报告编制:[报告编制]6.3.2报告提交:[报告提交]第七章质量控制与验收7.1质量控制体系7.1.1质量控制组织机构7.1.2质量控制流程7.1.3质量控制措施7.2质量验收标准7.2.1验收标准:[验收标准]7.2.2验收方法:[验收方法]7.3质量验收程序7.3.1验收申请7.3.2验收准备7.3.3验收实施7.3.4验收结论第八章工程进度与工期8.1工程进度计划8.1.1工程进度计划应明确各阶段的工作内容和时间节点。8.1.2分包方应按计划完成各项工作。8.2工期安排及调整8.2.1合同工期:[合同工期]8.2.2工期调整:因不可抗力或其他原因导致工期延误,双方应协商调整。8.3工程延误责任8.3.1因分包方原因导致的工程延误,由分包方承担相应责任。8.3.2因不可抗力导致的工程延误,按国家相关法律法规处理。第九章合同价款与支付9.1合同价款组成9.1.1合同价款包括但不限于设备购置费、劳务费、材料费等。9.2支付方式及期限9.2.1支付方式:分阶段支付,具体支付节点按工程进度确定。9.2.2支付期限:按约定的支付节点支付。9.3付款条件及违约责任9.3.1付款条件:符合合同约定的质量、进度要求。9.3.2违约责任:逾期付款,按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。第十章保密与知识产权10.1保密事项及范围10.1.1保密事项:涉及双方商业秘密的技术、信息等。10.1.2保密范围:合同履行过程中产生的所有信息。10.2知识产权归属10.2.1合同产生的知识产权归双方共有。10.2.2分包方在使用过程中应尊重监测单位的知识产权。10.3违约责任10.3.1违反保密义务,承担相应的法律责任。第十一章违约责任11.1违约情形及处理11.1.1违约情形:包括但不限于未按时完成工作、质量不符合要求等。11.1.2处理方式:根据违约情形,采取相应的补救措施或违约金。11.2违约金及赔偿11.2.1违约金:按合同约定比例计算。11.2.2赔偿:因违约造成损失,由违约方承担。11.3违约责任追究11.3.1追究方式:协商解决、仲裁或诉讼。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式:友好协商、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构:[争议解决机构名称]12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限:自争议发生之日起[争议解决期限]内解决。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等。13.2合同终止条件13.2.1合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序13.3.1解除程序:提前通知对方,并采取必要的措施。第十四章合同生效与附件14.1合同生效条件14.1.1合同生效条件:双方签字盖章后生效。14.2合同附件14.2.1合同附件:包括但不限于技术文件、设备清单、验收报告等。14.3合同签署及生效日期14.3.1签署日期:[签署日期][分包方签字盖章][监测单位签字盖章][分包方代表签字][监测单位代表签字][分包方盖章][监测单位盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1甲方在合同执行过程中拥有最终决策权。1.1.2甲方有权对分包方的监测方案、技术标准、工作进度等进行监督和指导。1.2甲方责任1.2.1甲方负责提供工程安全监测所需的必要资料和条件。1.2.2甲方应按照合同约定及时支付分包方款项。1.3甲方权利1.3.1甲方有权要求分包方在合同规定的时间内完成监测任务。1.3.2甲方有权要求分包方对监测数据进行分析和评估。1.4甲方与分包方沟通机制1.4.1甲方应设立专门的项目经理或联系人,负责与分包方沟通协调。1.4.2双方应定期召开会议,讨论工程安全监测相关问题。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1乙方在合同执行过程中拥有最终决策权。2.1.2乙方有权对甲方提供的工程安全监测资料和条件进行审核。2.2乙方责任2.2.1乙方负责制定详细的监测方案,并提交甲方审核批准。2.2.2乙方应按照合同约定,保证监测数据准确、及时、完整。2.3乙方权利2.3.1乙方有权要求甲方提供必要的监测资料和条件。2.3.2乙方有权要求甲方对监测数据进行审核和确认。2.4乙方与甲方沟通机制2.4.1乙方应设立专门的项目经理或联系人,负责与甲方沟通协调。2.4.2双方应定期召开会议,讨论工程安全监测相关问题。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构3.1.1第三方中介机构由双方共同选定,负责合同执行过程中的监督和协调工作。3.1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验。3.2第三方中介责任3.2.1第三方中介机构负责对分包方的监测工作进行监督,确保其符合合同约定。3.2.2第三方中介机构应定期向双方提交监督报告。3.3第三方中介权利3.3.1第三方中介机构有权要求分包方提供相关资料和条件。3.3.2第三方中介机构有权要求双方就工程安全监测问题进行沟通协调。3.4第三方中介费用3.4.1第三方中介费用由双方按比例承担。3.4.2第三方中介费用应在合同中明确约定。3.5第三方中介变更3.5.1若第三方中介机构无法继续履行职责,双方应协商更换新的中介机构。3.5.2更换中介机构后,原合同中与第三方中介相关的内容应进行相应调整。附件及其他补充说明一、附件列表:1.监测方案及技术标准2.设备清单及参数3.工程安全监测合同4.第三方中介机构资质证明5.付款凭证6.监测数据报告7.质量验收报告8.争议解决协议9.合同变更记录10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按时完成监测任务。监测数据不准确、不及时、不完整。分包方未按合同约定进行设备安装、调试和验收。甲方未按时支付分包方款项。第三方中介机构未能履行监督职责。2.违约行为认定:通过对比合同约定和实际执行情况,判断是否存在违约行为。通过第三方中介机构的监督报告,确认违约行为的具体情况。三、法律名词及解释:1.违约:指一方当事人未履行合同约定的义务,造成对方损失的行为。2.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指双方在争议发生后,依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方技术能力不足,导致监测数据不准确。解决办法:甲方应要求分包方提供相关资质证明,并对分包方进行技术培训。2.问题:甲方未按时支付分包方款项。解决办法:甲方应严格按照合同约定支付款项,如发生逾期支付,应向分包方支付滞纳金。3.问题:第三方中介机构未能履行监督职责。解决办法:双方应重新选定第三方中介机构,并明确其职责。五、所有应用场景:1.应用场景一:水利工程安全监测项目。2.应用场景二:其他需要安全监测的工程项目。3.应用场景三:第三方中介机构参与的安全监测项目。全文完。2024年度水利工程安全监测分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称及地点2.2工程规模及建设内容2.3安全监测内容与方法3.合同工期及进度要求3.1工程开工时间3.2工程完工时间3.3工程进度节点4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付金额及时间4.3付款条件及违约责任5.技术要求及质量标准5.1安全监测技术规范5.2质量检验标准及方法5.3质量保证期6.工程现场管理6.1工地现场布置及安全防护6.2现场人员配备及培训6.3工程资料管理7.工程变更及索赔7.1工程变更范围及程序7.2索赔条件及处理方式7.3工程延期及费用调整8.合同终止及解除8.1合同终止条件8.2合同解除条件8.3合同终止及解除后的处理9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿及处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同终止时间12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权条款13.3法律适用及争议解决14.合同签署及备案14.1合同签署日期14.2合同备案机构14.3合同备案手续第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水利工程建设有限公司乙方:安全监测技术有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话方联系人:赵六乙方联系电话:139001390002.合同标的及范围2.1工程名称及地点工程名称:水利枢纽工程工程地点:省市县2.2工程规模及建设内容工程规模:水库总库容亿立方米,装机容量万千瓦建设内容:大坝、溢洪道、电站等配套设施2.3安全监测内容与方法安全监测内容:大坝、溢洪道、电站等关键部位的安全监测监测方法:采用自动化监测系统、人工巡检、现场观测等手段3.合同工期及进度要求3.1工程开工时间合同签订后日内,乙方须完成现场布置及设备安装3.2工程完工时间自工程开工之日起,乙方应在个月内完成全部安全监测工作3.3工程进度节点(1)第1个月:完成自动化监测系统安装及调试(2)第2个月:完成人工巡检及现场观测培训(3)第3个月:完成大坝、溢洪道、电站等关键部位的安全监测工作4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额合同总价款为人民币万元整4.2分阶段支付金额及时间(1)合同签订后日内,甲方支付合同总价款的20%作为预付款(2)乙方完成第1个月进度节点后,甲方支付合同总价款的30%(3)乙方完成第2个月进度节点后,甲方支付合同总价款的30%(4)乙方完成第3个月进度节点后,甲方支付合同总价款的20%4.3付款条件及违约责任甲方应在约定的时间内支付相应款项,逾期支付需承担每日万分之五的违约金5.技术要求及质量标准5.1安全监测技术规范乙方应按照国家及行业标准进行安全监测工作,确保监测数据的准确性5.2质量检验标准及方法乙方应定期对监测设备进行检查、维护,确保设备运行正常5.3质量保证期合同履行完毕后,乙方应保证监测数据的有效性及准确性,质量保证期为个月6.工程现场管理6.1工地现场布置及安全防护乙方应负责现场布置及安全防护工作,确保施工安全6.2现场人员配备及培训乙方应配备具备相关专业技能的现场管理人员及技术人员,并对人员进行培训6.3工程资料管理乙方应建立完善的工程资料管理制度,确保资料完整、准确、及时归档8.合同终止及解除8.1合同终止条件(1)工程完工且甲方验收合格(2)合同约定的终止条件发生(3)双方协商一致同意终止合同8.2合同解除条件(1)一方违约,经另一方通知后30日内仍未采取补救措施(2)发生不可抗力事件,影响合同履行(3)一方丧失履约能力或破产(4)法律法规规定的其他合同解除情形8.3合同终止及解除后的处理(1)合同终止后,双方应按照约定结算剩余款项(2)合同解除后,双方应立即停止合同项下的工作,并按照约定处理剩余工程(3)合同解除后,因解除合同而产生的损失,由责任方承担9.违约责任9.1违约行为及认定(1)乙方未按合同约定时间完成工作(2)乙方提供的监测数据不符合合同约定(3)乙方未履行合同约定的其他义务9.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定时间完成工作,甲方有权要求赔偿损失(2)乙方提供的监测数据不符合合同约定,甲方有权要求重测或赔偿损失(3)乙方未履行合同约定的其他义务,甲方有权要求赔偿损失9.3违约赔偿及处理(1)乙方违约,应向甲方支付违约金(2)违约金数额按照合同约定或实际损失计算(3)甲方有权要求乙方承担因其违约行为而造成的损失10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内提交仲裁申请(2)仲裁委员会受理仲裁申请后,应按照仲裁规则进行仲裁(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同生效时间本合同自2024年1月1日起生效11.3合同终止时间本合同履行完毕或按照约定终止12.合同附件12.1合同附件清单(1)本合同(2)工程概况及设计文件(3)安全监测技术规范(4)付款计划(5)其他双方约定的附件12.2合同附件内容上述附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2知识产权条款本合同涉及的知识产权归各自所有,未经对方同意,不得擅自使用13.3法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式按照第10条约定执行14.合同签署及备案14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同备案机构本合同需在水利工程建设管理局备案14.3合同备案手续双方应按照相关规定办理合同备案手续,确保合同合法有效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指非合同双方的其他法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、技术支持等。15.2第三方介入条件(1)合同双方协商一致,认为需要第三方介入以协助履行合同义务或解决争议。(2)第三方介入需符合法律法规及合同约定。15.3第三方介入程序(1)合同双方应共同与第三方协商,确定第三方介入的具体方式、职责及权利义务。(2)合同双方应将第三方介入的相关协议作为合同附件。15.4第三方权利义务(1)第三方应按照合同双方的要求,提供专业服务,确保服务质量。(2)第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。(3)第三方应保守合同双方商业秘密。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额(1)第三方责任限额为人民币万元整。(2)如第三方责任超出责任限额,超出部分由合同双方另行协商解决。17.第三方与其他方的划分说明17.1第三方与甲方(1)第三方应服从甲方管理,接受甲方监督。(2)甲方有权要求第三方提供相关资质证明及服务保障。17.2第三方与乙方(1)第三方应服从乙方管理,接受乙方监督。(2)乙方有权要求第三方提供相关资质证明及服务保障。17.3第三方与工程相关方(1)第三方应与工程相关方(如施工单位、设计单位等)保持良好沟通,确保工作顺利进行。(2)第三方应遵守工程相关方的规定和要求。18.第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 航空航天项目股权合作合同范本(含国家战略条款)
- 股权及债权转让项目融资与投资银行服务合同范本
- 互联网广告投放合同回款期限规范协议
- 法律实习合同范本
- 2025新修订《合同法》内容的深度解析
- 2025合同法如何规定合同解除条件
- 饭店撤销合同协议书范本
- 苗木种植劳务合同协议书
- 家教住宿安全合同协议书
- 板材加工销售合同协议书
- 篮球--------原地单手肩上投篮 课件(19张幻灯片)
- 肺癌患者护理查房--ppt课件
- 实验室生物安全程序文件(共43页)
- 示范区精装修成品保护
- 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收管理办法》(2015年4月1日起实施)
- JISG3506-2004高碳钢盘条(中文版)
- 临建施工方案(经典)
- 场地平整土方开挖专项施工方案
- 三年级数学下册铺地砖解决问题(课堂PPT)
- 预制梁场建设验收标准
- 德鲁克的绩效观
评论
0/150
提交评论