2024版数据中心基础设施施工合同6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心基础设施施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）2.乙方：名称：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（相关方名称）地址：（相关方地址）联系人：（相关方联系人）联系电话：（相关方联系电话）二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的快速发展，数据中心作为信息产业的重要基础设施，其建设已成为我国经济发展的重要支撑。为满足市场需求，甲方决定建设一座数据中心，现邀请乙方参与本项目的施工建设。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施施工过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，确保工程质量，保障双方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指为存储、处理、传输数据而建设的专用设施，包括机房、动力、环境、安全等系统。2.基础设施：指数据中心建设过程中所需的基础设施，包括土建、水电、消防、安防等工程。3.2关键词解释1.施工：指按照设计图纸、施工方案和技术规范，对数据中心基础设施进行建造、安装和调试。2.工程质量：指施工过程中，各项工程指标达到设计要求，满足使用功能，符合国家有关质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。2.甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查。3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。4.甲方应按照合同约定，按时足额支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的图纸、资料和条件。2.乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。3.乙方应确保施工过程中的工程质量，符合设计要求和国家有关质量标准。4.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行整改。5.乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程符合验收要求。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为（施工期限）天。5.2合同履行地点数据中心施工现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方提供的图纸、资料和施工方案，进行数据中心基础设施的施工建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的施工期限届满，且工程验收合格。2.双方协商一致，解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方应按照合同约定，完成剩余工程。3.甲方应按照合同约定，支付乙方剩余工程款。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续。2.双方应按照合同约定，处理剩余工程款、质保金等事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程款：包括但不限于土建工程、水电工程、消防工程、安防工程等基础设施施工的费用。2.材料费：包括施工所需的各种建筑材料、设备、配件等费用。3.人工费：包括施工人员的工资、福利、社保等费用。4.管理费：包括项目管理、协调、监督等费用。5.验收合格后的保修费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总额的（预付款比例）作为预付款。2.进度款：施工过程中，甲方应按照工程进度，按月或按阶段支付相应的工程款。3.验收合格款：工程验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。4.保修金：验收合格后，甲方应向乙方支付一定比例的保修金，作为工程质量保证。7.3支付时间1.预付款：合同签订后（预付款支付时间）内支付。2.进度款：施工进度达到约定节点后（进度款支付时间）内支付。3.验收合格款：工程验收合格后（验收合格款支付时间）内支付。4.保修金：验收合格后（保修金支付时间）内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，对乙方的施工进度、质量进行审核。2.甲方应按照约定的支付方式和时间，及时支付款项。3.乙方应在收到款项后，开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付（违约金比例）的违约金。2.甲方未按约定提供施工所需图纸、资料和条件的，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间、地点、方式完成施工任务的，应向甲方支付（违约金比例）的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为基础，根据合同约定比例计算。2.赔偿金额应一次性支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.数据中心设计方案、技术参数、施工工艺等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后（保密期限）。9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、转让保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、政府行为、政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。2.双方应尽力采取措施，减少损失。3.因不可抗力导致合同无法履行的，可部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府政策变动导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形1.合同未履行完毕。2.存在未解决的争议。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心的设计、技术、管理等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行过程中，不得擅自改变设计、技术、管理等方面的要求。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中，对乙方施工质量、进度进行监督的权利。2.乙方在施工过程中，如遇到无法克服的技术难题，应立即通知甲方，甲方有权要求乙方暂停施工，并有权决定解决方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方协商一致，可对合同进行修改和补充。2.修改和补充内容应以书面形式签订，作为合同附件。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议，及时沟通施工过程中的问题。2.双方应指定专人负责协调工作，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与其他协议或合同无关。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（年）月（日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同文本2.数据中心设计方案3.施工图纸及技术规范4.施工组织设计5.材料设备清单6.甲方提供的图纸、资料清单7.乙方提交的施工进度报告8.工程验收报告9.付款凭证10.保密协议11.不可抗力事件证明12.争议解决协议13.修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定标准为超过合同约定的支付时间未支付。未按约定提供图纸、资料和条件：认定标准为甲方未按照合同约定的期限和内容提供。未按约定进行验收：认定标准为甲方未在合同约定的时间内对工程进行验收。2.乙方违约：施工质量不符合要求：认定标准为经甲方验收，工程质量不符合设计要求和国家标准。未按约定进行整改：认定标准为乙方未在甲方要求的时间内对质量问题进行整改。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指当事人一方违约时，应向对方支付一定数额的金钱。3.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定在合同履行过程中对特定信息保密。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题。解决办法：乙方应立即通知甲方，甲方有权要求乙方暂停施工，并有权决定解决方案。2.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方可书面通知甲方，要求甲方在约定的支付时间内支付款项，否则可依法行使追偿权。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。4.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：双方应按照合同约定，根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：在合同中增加第三方主体的名称，明确其参与项目的角色和职责。2.第三方责任：第三方应对其提供的材料、设备和服务承担质量责任，确保其符合合同要求。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的支持和服务。第三方有权在合同规定的范围内对项目进行监督和检查。4.第三方义务：第三方应遵守合同约定，确保其提供的材料、设备和服务符合质量标准。第三方应配合甲方和乙方的管理工作，提供必要的协助。5.第三方违约责任：若第三方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并保证支付及时。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和保障。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余工程款。乙方有权要求甲方支付合理的利润。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方不得单方面变更合同内容，影响乙方的合法权益。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量。甲方有权对施工进度、质量进行监督检查。2.甲方利益条款：甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付剩余工程款。甲方有权要求乙方提供合理的施工方案和进度计划。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合要求，应承担相应的修复责任。全文完。2024版数据中心基础设施施工合同1合同目录一、合同概述1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同签订时间1.4合同履行期限1.5合同价款及支付方式二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度安排三、工程范围及质量要求3.1工程范围3.2施工图纸及技术规范3.3质量要求3.4验收标准四、施工组织与管理4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工进度计划4.4施工安全措施4.5施工文明施工五、材料设备采购与供应5.1材料设备采购5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应5.4材料设备验收六、施工图纸及技术交底6.1施工图纸6.2技术交底6.3施工图纸及技术交底的责任七、施工进度与工期7.1施工进度安排7.2工期延误及处理7.3工期验收八、施工质量保证措施8.1施工质量控制8.2质量保证体系8.3质量责任九、工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任十、工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任十一、合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同变更与解除的条件十二、违约责任12.1违约责任种类12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿十三、争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序十四、合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同解除条件14.5合同终止14.6合同未尽事宜处理合同编号20240001_一、合同概述1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及行业规范签订。1.2合同当事人甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________1.3合同签订时间____________________1.4合同履行期限合同工期自____________________起至____________________止。1.5合同价款及支付方式合同总价为人民币____________________元，支付方式为____________________。二、项目概况2.1项目名称____________________2.2项目地点____________________2.3项目规模____________________2.4项目内容____________________2.5项目进度安排____________________三、工程范围及质量要求3.1工程范围____________________3.2施工图纸及技术规范____________________3.3质量要求____________________3.4验收标准____________________四、施工组织与管理4.1施工组织设计____________________4.2施工现场管理____________________4.3施工进度计划____________________4.4施工安全措施____________________4.5施工文明施工____________________五、材料设备采购与供应5.1材料设备采购____________________5.2材料设备质量要求____________________5.3材料设备供应____________________5.4材料设备验收____________________六、施工图纸及技术交底6.1施工图纸____________________6.2技术交底____________________6.3施工图纸及技术交底的责任____________________七、施工进度与工期7.1施工进度安排____________________7.2工期延误及处理____________________7.3工期验收____________________八、施工质量保证措施8.1施工质量控制乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量达到国家及行业规定的标准。8.2质量保证体系乙方应建立健全质量保证体系，包括质量责任制、质量检查制度、质量事故处理制度等。8.3质量责任乙方对施工质量负全责，如因施工质量问题造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。九、工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家及行业规定的标准进行，包括外观质量、内在质量、功能性能等方面。9.2验收程序9.3验收责任乙方负责组织施工质量验收，甲方有权对工程质量进行监督检查。十、工程保修10.1保修范围乙方在合同约定的保修期内，对工程质量问题进行保修。10.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限见附件。10.3保修责任乙方应按约定及时处理保修范围内的质量问题，确保工程质量。十一、合同变更与解除11.1合同变更在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。11.2合同解除合同解除条件如下：（此处列出解除合同的条件）11.3合同变更与解除的条件（此处列出变更和解除合同的具体条件）十二、违约责任12.1违约责任种类合同违约责任包括但不限于：延迟付款、延迟交工、工程质量不合格等。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。12.3违约责任赔偿违约赔偿金额按实际损失计算，双方协商确定。十三、争议解决13.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构争议解决机构为____________________。13.3争议解决程序（此处列出争议解决的具体程序）十四、合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件附件一：施工图纸及技术规范附件二：合同变更协议附件三：其他相关文件14.3合同解释本合同未尽事宜，按国家法律法规及行业规范执行。14.4合同解除条件（此处列出合同解除的具体条件）14.5合同终止合同终止条件如下：（此处列出合同终止的条件）甲方（建设单位）签字：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目决策权甲方拥有项目的最终决策权，包括但不限于设计变更、工程进度调整、合同变更等重大事项。1.2设计变更管理1.2.1甲方提出的设计变更，乙方应无条件执行，并按变更后的设计进行施工。1.2.2设计变更需经甲方确认，并书面通知乙方，乙方应在接到通知后____________________日内完成变更工作。1.3进度调整权1.3.1甲方有权根据项目实际情况调整施工进度计划，乙方应予以配合。1.3.2因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金。1.4质量监督权1.4.1甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应提供必要的便利。1.4.2甲方有权要求乙方对发现的质量问题进行整改，整改费用由责任方承担。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1施工方案决定权2.1.1乙方拥有施工方案的制定权，包括但不限于施工工艺、施工顺序、施工方法等。2.1.2乙方制定的施工方案应经甲方审查同意后方可实施。2.2材料采购权2.2.1乙方拥有材料采购权，但应确保材料质量符合合同要求。2.2.2乙方应向甲方提供材料采购清单，并经甲方确认后方可采购。2.3工程进度控制权2.3.1乙方负责制定和执行施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。2.3.2乙方因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责监督合同的履行，包括但不限于工程质量、工程进度、合同变更等。3.1.2中介机构有权对发现的问题提出整改意见，并督促双方执行。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲方和乙方按照约定的比例分担。3.2.2中介机构费用在合同总价中单独列项，并在合同履行完毕后支付。3.3中介机构变更3.3.1如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订书面变更协议。3.3.2更换中介机构后，原中介机构的权利义务由新中介机构继承。3.4中介机构争议处理3.4.1中介机构在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。3.4.2协商不成的，可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。3.5中介机构保密义务3.5.1中介机构在合同履行过程中，对甲方和乙方提供的信息负有保密义务。3.5.2中介机构不得泄露任何一方当事人的商业秘密或技术秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.合同变更协议3.其他相关文件（包括但不限于设计变更通知、工程进度报告、材料采购清单、验收报告等）4.甲方和乙方签署的授权委托书（如有）5.中介机构资质证明文件（如有）6.付款凭证及发票7.争议解决协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款。认定：甲方未在约定的支付期限内支付工程款，经乙方催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：乙方未在合同约定的工期内完成工程，或者工程未达到约定的质量标准。3.违约行为：甲方或乙方未履行合同约定的保密义务。认定：甲方或乙方泄露了对方的商业秘密或技术秘密。4.违约行为：甲方或乙方未按合同约定进行设计变更。认定：甲方或乙方未在合同约定的时间内提交设计变更申请或未按变更后的设计进行施工。5.违约行为：中介机构未履行其监督职责。认定：中介机构未按照合同约定履行监督职责，或者未在规定时间内提出整改意见。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动中的民事关系，保障建筑质量安全，促进建筑业的健康发展。3.仲裁：由仲裁机构对争议进行裁决的纠纷解决方式。4.诉讼：通过人民法院审理和判决民事纠纷的司法程序。5.商业秘密：不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应及时沟通，协商确定设计变更内容，并调整施工进度计划。2.问题：材料供应商未能按时交付材料，影响施工进度。解决办法：乙方应及时与甲方和材料供应商协商，寻求替代方案或延长工期。3.问题：工程质量问题导致返工。解决办法：乙方应立即停止施工，对质量问题进行整改，并承担相应的责任和费用。4.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍未支付，乙方可依法申请仲裁或提起诉讼。五、所有应用场景：1.数据中心基础设施建设项目。2.信息化建设项目中的基础设施施工部分。3.任何涉及数据中心基础设施的施工合同。4.需要第三方中介机构进行监督和管理的施工合同。全文完。2024版数据中心基础设施施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方名称及地址1.2.乙方名称及地址1.3.合同签订日期1.4.合同签订地点2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目内容3.项目施工范围3.1.施工内容3.2.施工要求3.3.施工标准3.4.施工进度安排4.工程造价及付款方式4.1.工程造价构成4.2.付款方式及时间4.3.预付款4.4.进度款4.5.结算款4.6.保修金5.施工图纸及技术文件5.1.施工图纸提供要求5.2.技术文件提供要求5.3.施工图纸及技术文件的修改6.施工组织设计及施工方案6.1.施工组织设计要求6.2.施工方案要求6.3.施工方案修改7.施工现场管理7.1.施工现场布置要求7.2.施工现场安全管理7.3.施工现场环境保护7.4.施工现场文明施工8.施工进度管理8.1.施工进度计划8.2.施工进度调整8.3.施工进度检查9.质量控制9.1.质量标准9.2.质量检查9.3.质量问题处理10.材料及设备管理10.1.材料及设备采购10.2.材料及设备验收10.3.材料及设备保管10.4.材料及设备使用11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序11.3.争议解决费用12.违约责任12.1.违约情形12.2.违约责任承担12.3.违约责任赔偿13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后果14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.2.合同终止条件14.3.合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方名称：科技有限公司1.2.甲方地址：省市区路号1.3.乙方名称：建筑工程有限公司1.4.乙方地址：省市区路号1.5.合同签订日期：2024年4月1日1.6.合同签订地点：省市区路号会议室2.项目概述2.1.项目名称：数据中心基础设施建设项目2.2.项目地点：省市区路号2.3.项目规模：占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米2.4.项目内容：数据中心基础设施建设，包括机房、配电、空调、消防、网络等系统3.项目施工范围3.1.施工内容：包括土建工程、机电安装工程、装饰装修工程等3.2.施工要求：严格按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量3.3.施工标准：符合GB、JGJ等相关标准3.4.施工进度安排：合同签订后60日内完成土建工程，90日内完成机电安装工程，120日内完成装饰装修工程4.工程造价及付款方式4.1.工程造价构成：包括直接费、间接费、利润、税金等4.2.付款方式及时间：合同签订后5个工作日内支付10%的预付款，每完成20%的工程量支付10%，工程完工验收合格后支付70%，剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题支付4.3.预付款：人民币100万元4.4.进度款：按实际完成工程量计算4.5.结算款：工程完工验收合格后支付4.6.保修金：人民币50万元5.施工图纸及技术文件5.1.施工图纸提供要求：甲方提供完整的施工图纸及技术文件5.2.技术文件提供要求：包括设计说明、施工规范、材料清单等5.3.施工图纸及技术文件的修改：如需修改，由双方协商一致后进行，并书面确认6.施工组织设计及施工方案6.1.施工组织设计要求：乙方需制定详细的施工组织设计，包括施工计划、人员安排、设备配置等6.2.施工方案要求：施工方案需经甲方审核批准后方可实施6.3.施工方案修改：如需修改，由双方协商一致后进行，并书面确认7.施工现场管理7.1.施工现场布置要求：乙方需按照甲方要求进行施工现场布置，确保施工环境安全、整洁7.2.施工现场安全管理：乙方需制定施工现场安全管理制度，确保施工安全7.3.施工现场环境保护：乙方需遵守国家环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响7.4.施工现场文明施工：乙方需遵守施工现场文明施工规定，维护施工现场秩序8.施工进度管理8.1.施工进度计划：乙方应在合同签订后15日内提交详细的施工进度计划，经甲方审核批准后执行8.2.施工进度调整：如因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，乙方应立即通知甲方，并共同协商调整施工进度计划8.3.施工进度检查：甲方将定期对施工进度进行检查，乙方应积极配合并提供必要的资料9.质量控制9.1.质量标准：所有施工及安装工程必须符合国家及行业相关质量标准9.2.质量检查：乙方应按施工规范进行自检，甲方将进行不定期的抽检，必要时进行第三方检测9.3.质量问题处理：一旦发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合质量标准10.材料及设备管理10.1.材料及设备采购：乙方负责材料的采购，必须选用合格供应商，并确保材料及设备符合项目要求10.2.材料及设备验收：所有材料及设备到货后，乙方应进行验收，并将验收结果报甲方10.3.材料及设备保管：乙方应妥善保管材料及设备，防止损坏或丢失10.4.材料及设备使用：材料及设备的使用应严格按照设计要求和操作规程进行11.争议解决11.1.争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁11.2.争议解决程序：争议发生后，双方应在30日内提交书面仲裁申请，仲裁委员会应在收到申请后60日内作出裁决11.3.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外12.违约责任12.1.违约情形：包括未按期完成工程、质量不合格、擅自变更设计、不履行合同约定的其他义务等12.2.违约责任承担：乙方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等12.3.违约责任赔偿：赔偿金额根据实际情况确定，最高不超过合同总价款的10%13.合同解除13.1.合同解除条件：包括一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等13.2.合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后解除合同14.合同生效及终止14.1.合同生效条件：双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效14.2.合同终止条件：合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后，合同终止14.3.合同终止程序：合同终止后，双方应进行合同终止手续，包括工程验收、结算、资料移交等第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1.第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行并提供专业服务的个人或组织。1.2.第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、设计单位等。2.第三方介入的申请与批准2.1.第三方介入的申请：任何一方需第三方介入时，应提前30日向对方提出书面申请，说明介入的原因、目的和第三方的基本信息。2.2.第三方介入的批准：对方应在收到申请后15日内回复是否同意第三方介入，并明确第三方的职责和权限。3.第三方介入的职责与权限3.1.第三方的职责：包括但不限于监督施工质量、进度、安全、环境保护等，提供专业咨询和建议，协助解决合同履行中的问题。3.2.第三方的权限：包括但不限于审查施工图纸、检查施工质量、提出整改意见、参与工程验收等。4.第三方与其他各方的划分说明4.1.第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，对工程进行监督和管理，甲方对第三方的行为承担责任。4.2.第三方与乙方的关系：第三方对乙方的工作进行监督和指导，乙方对第三方的指令和意见有执行和反馈的义务。4.3.第三方与合同其他各方的划分：第三方不参与合同签订、变更、解除等过程，其职责仅限于合同履行过程中的监督和管理。5.第三方的责任限额5.1.第三方的责任限额：第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失的，其责任限额不超过合同总价款的5%。5.2.超过责任限额的部分，由第三方自行承担，甲方和乙方不承担责任。6.第三方介入的费用6.1.第三方介入的费用：由甲方承担，具体费用根据第三方提供的服务内容和市场行情协商确定。6.2.第三方介入的费用支付：甲方应在第三方介入前支付全部费用。7.第三方介入的合同效力7.1.第三方介入不影响本合同的效力，本合同仍对甲乙双方具有约束力。7.2.第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同义务，确保工程顺利进行。8.第三方介入的变更与解除8.1.第三方介入的变更：如需变更第三方的职责、权限或费用，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。8.2.第三方介入的解除：如第三方无法履行职责或存在严重违约行为，甲乙双方可解除第三方介入，并按本合同约定处理。9.第三方介入的争议解决9.1.第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。9.2.第三方介入的争议解决程序：同本合同第11.2条。10.第三方介入的资料与档案10.1.第三方介入过程中产生的资料和档案，由第三方保管，并在合同终止后30日内提交甲方。10.2.第三方提交的资料和档案应真实、完整，不得隐瞒或篡改。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术文件要求：完整、清晰，符合国家及行业相关标准说明：包括设计说明、施工规范、材料清单、设备清单等2.附件二：施工组织设计要求：详细、合理，包括施工计划、人员安排、设备配置等说明：施工组织设计应经甲方审核批准后执行3.附件三：施工方案要求：明确、具体，包括施工工艺、质量控制、安全管理等说明：施工方案应经甲方审核批准后实施4.附件四：工程量清单要求：详细、准确，包括分部分项工程量、单价、总价等说明：工程量清单是工程结算的重要依据5.附件五：材料及设备清单要求：详细、完整，包括材料名称、规格、数量、单价等说明：材料及设备清单是材料采购和验收的依据6.附件六：质量检验报告要求：真实、有效，包括检验项目、检验结果、检验日期等说明：质量检验报告是工程质量的重要证明7.附件七：进度报告要求：及时、准确，包括施工进度、已完成工程量、存在问题等说明：进度报告是工程进度管理的重要依据8.附件八：验收报告要求：详细、客观，包括验收项目、验收结果、验收日期等说明：验收报告是工程验收的重要依据说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.未按期完成工程1.2.施工质量不合格1.3.擅自变更设计1.4.不履行合同约定的其他义务2.违约责任认定标准：2.1.未按期完成工程：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。2.2.施工质量不合格：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。2.3.擅自变更设计：乙方应承担由此产生的额外费用，并赔偿甲方因此造成的损失。2.4.不履行合同约定的其他义务：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。3.违约责任示例说明：3.1.违约行为：乙方未按期完成工程，延误工期10天。3.2.违约责任认定：乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。3.3.违约行为：乙方施工质量不合格，导致甲方损失人民币10万元。3.4.违约责任认定：乙方应承担修复费用人民币5万元，并赔偿甲方损失人民币10万元。全文完。2024版数据中心基础设施施工合同3本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程设计要求3.1设计标准3.2设计图纸3.3设计变更4.施工组织4.1施工单位4.2施工现场管理4.3施工进度安排4.4施工质量保证措施5.材料设备5.1材料设备采购5.2材料设备检验5.3材料设备供应5.4材料设备质量保证6.施工费用6.1工程造价6.2付款方式6.3付款进度6.4付款争议解决7.施工期限7.1施工开始日期7.2施工完成日期7.3施工延期8.施工质量8.1质量标准8.2质量检验8.3质量问题处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染处理11.风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险控制措施12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约争议解决14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）：[甲方全称]1.1.2乙方（施工单位）：[乙方全称]1.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.1.4乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.1.5联系电话：[甲方联系电话]1.1.6联系电话：[乙方联系电话]1.1.7电子邮箱：[甲方电子邮箱]1.1.8电子邮箱：[乙方电子邮箱]1.2合同签订日期：[签订日期]1.3合同生效日期：[生效日期]2.工程概况2.1工程名称：[数据中心基础设施工程名称]2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[工程总投资额]2.4工程内容：2.4.1土建工程2.4.2电气工程2.4.3网络工程2.4.4冷却工程2.4.5消防工程2.4.6安全防护工程3.工程设计要求3.1设计标准：[参照国家标准、行业标准及甲方要求]3.2设计图纸：[提供完整的设计图纸及相关技术文件]3.3设计变更：3.3.1设计变更申请3.3.2设计变更审批3.3.3设计变更实施4.施工组织4.1施工单位：[乙方全称]4.2施工现场管理：4.2.1施工现场布置4.2.2施工现场安全4.2.3施工现场文明施工4.3施工进度安排：[提供详细的施工进度计划]4.4施工质量保证措施：4.4.1质量管理制度4.4.2质量检验制度4.4.3质量事故处理5.材料设备5.1材料设备采购：5.1.1材料设备清单5.1.2材料设备供应商5.1.3材料设备质量保证5.2材料设备检验：5.2.1进场检验5.2.2过程检验5.2.3出厂检验5.3材料设备供应：5.3.1供应时间5.3.2供应方式5.3.3供应责任5.4材料设备质量保证：5.4.1材料设备质量要求5.4.2材料设备质量保证措施6.施工费用6.1工程造价：[工程总造价]6.2付款方式：[付款方式说明，如分期付款、按进度付款等]6.3付款进度：[各阶段付款时间及比例]6.4付款争议解决：[付款争议解决方式]7.施工期限7.1施工开始日期：[施工开始日期]7.2施工完成日期：[施工完成日期]7.3施工延期：7.3.1延期申请7.3.2延期审批7.3.3延期责任8.施工质量8.1质量标准：8.1.1达到国家标准、行业标准及甲方要求8.1.2工程质量验收标准8.1.3质量保证书8.2质量检验：8.2.1自检8.2.2互检8.2.3定期检验8.2.4工程质量验收8.3质量问题处理：8.3.1问题报告8.3.2问题整改8.3.3质量问题责任追究9.安全生产9.1安全生产责任：9.1.1甲方安全生产责任9.1.2乙方安全生产责任9.2安全生产措施：9.2.1安全生产管理制度9.2.2安全培训与教育9.2.3安全防护设施9.2.4应急预案9.3安全事故处理：9.3.1事故报告9.3.2事故调查9.3.3事故处理10.环境保护10.1环境保护责任：10.1.1甲方环境保护责任10.1.2乙方环境保护责任10.2环境保护措施：10.2.1环境保护管理制度10.2.2环境监测10.2.3环境污染治理10.3环境污染处理：10.3.1污染物排放标准10.3.2污染事故处理11.风险管理11.1风险识别：11.1.1风险因素识别11.1.2风险评估11.2风险评估：11.2.1风险分析11.2.2风险等级划分11.3风险控制措施：11.3.1风险控制策略11.3.2风险控制实施12.合同变更与解除12.1合同变更条件：12.1.1变更原因12.1.2变更程序12.2合同解除条件：12.2.1解除原因12.2.2解除程序12.3合同变更与解除程序：12.3.1变更或解除申请12.3.2变更或解除审批12.3.3变更或解除通知13.违约责任13.1违约情形：13.1.1甲方违约情形13.1.2乙方违约情形13.2违约责任承担：13.2.1违约责任赔偿13.2.2违约责任追究13.3违约争议解决：13.3.1争议解决方式13.3.2争议解决程序14.争议解决与合同终止14.1争议解决方式：14.1.1协商解决14.1.2仲裁解决14.1.3司法解决14.2争议解决程序：14.2.1争议提交14.2.2争议审理14.2.3争议裁决14.3合同终止条件：14.3.1合同履行完毕14.3.2合同解除14.3.3合同终止通知第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，因甲方或乙方需求，经双方同意介入合同履行的独立第三方单位或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力，并遵守国家相关法律法规。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。15.2.2第三方应协助甲方和乙方完成合同约定的各项工作，包括但不限于监督施工、检测质量、提供咨询服务等。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助，以便其履行职责。15.3.2第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求，并要求甲方和乙方采取措施予以纠正。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方不承担甲方或乙方的违约责任。15.4.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。15.5第三方介入程序15.5.1甲方或乙方提出第三方介入需求，经双方协商一致后，签订第三方介入协议。15.5.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并应在合同中予以明确。16.3第三方责任限额应合理，并考虑到第三方的业务性质、风险程度等因素。16.4第三方责任限额的调整16.4.1在合同履行期间，如遇法律法规变化或市场环境变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。16.4.2调整后的第三方责任限额应在合同中予以更新。17.第三方违约责任17.1第三方在履行职责过程中违反合同约定，造成甲方或乙方损失的，应承担相应的违约责任。17.2第三方违约责任包括但不限于：17.2.1损害赔偿17.2.2惩罚性赔偿17.2.3违约金17.2.4其他违约责任17.3第三方违约责任的承担17.3.1第三方违约责任的承担方式由甲乙双方在第三方介入协议中约定。17.3.2第三方违约责任的承担，不影响甲方和乙方根据本合同追究对方的违约责任。18.第三方介入费用18.1第三方介入费用包括但不限于第三方服务费、咨询费、检测费等。18.2第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并应在合同中予以明确。18.3第三方介入费用的支付方式、支付时间等由甲乙双方在第三方介入协议中约定。18.4第三方介入费用的调整18.4.1在合同履行期间，如遇第三方介入费用发生变化，甲乙双方可协商调整。18.4.2调整后的第三方介入费用应在合同中予以更新。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求和说明：包括工程名称、规格型号、数量、单价、总价等，作为工程结算的依据。2.合同附件二：设计图纸及技术文件详细要求和说明：提供完整的设计图纸、技术规范、施工方案等，确保施工符合设计要求。3.合同附件三：施工组织设计详细要求和说明：包括施工进度计划、人员安排、材料设备供应计划、安全措施等，确保施工有序进行。4.合同附件四：材料设备采购清单详细要求和说明：列出所需材料设备的名称、规格型号、数量、供应商、质量要求等，确保材料设备符合工程需求。5.合同附件五：工程质量检验报告详细要求和说明：包括材料设备检验报告、隐蔽工程验收报告、分部分项工程验收报告等，作为工程质量控制的依据。6.合同附件六：安全生产管理文件详细要求和说明：包括安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等，确保施工现场安全生产。7.合同附件七：环境保护管理文件详细要求和说明：包括环境保护措施、污染物排放标准、环境保护设施等，确保施工过程中的环境保护。8.合同附件八：合同变更及补充协议详细要求和说明：记录合同履行过程中的变更及补充协议，确保各方对变更内容有明确共识。9.合同附件九：争议解决文件详细要求和说明：记录合同履行过程中出现的争议及解决过程，确保争议得到妥善处理。10.合同附件十：合同终止文件详细要求和说明：记录合同终止的原因、程序及双方责任，确保合同终止后的权利义务清晰。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应按照合同约定的付款进度支付工程款，逾期未支付，应承担相应的违约责任。示例说明：甲方逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停施工。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。示例说明：乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方继续施工或解除合同。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：乙方应保证施工质量符合合同约定的质量标准，如不符合，应承担相应的违约责任。示例说明：乙方施工的某部分不符合质量标准，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿损失。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行，应承担相应的违约责任。示例说明：第三方未能按期完成检测工作，甲方有权要求第三方支付违约金，并要求第三方继续履行职责。全文完。2024版数据中心基础设施施工合同4合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人第二章合同标的2.1施工项目名称2.2施工项目地点2.3施工项目规模2.4施工项目内容第三章合同工期3.1施工工期3.2验收工期3.3工期延误责任第四章合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度4.4逾期付款违约责任第五章施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供5.2技术规范要求5.3施工图纸变更第六章施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产管理6.4环境保护措施第七章材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备交付与验收第八章施工进度与质量8.1施工进度计划8.2施工质量控制8.3质量验收标准8.4质量违约责任第九章施工变更与索赔9.1施工变更程序9.2索赔处理程序9.3索赔计算方法第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序第十二章合同附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3合同附件清单第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求13.3合同备案机构第十四章合同其他约定14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同解释14.4合同签署日期合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：_________有限公司（2）乙方：_________有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：_________（2）乙方地址：_________1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：_________（2）甲方联系电话：_________（3）乙方联系人：_________（4）乙方联系电话：_________1.4合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：_________（2）乙方法定代表人：_________第二章合同标的2.1施工项目名称：_________数据中心基础设施施工项目2.2施工项目地点：_________2.3施工项目规模：_________2.4施工项目内容：（1）土建工程（2）电气工程（3）网络工程（4）消防工程（5）空调工程第三章合同工期3.1施工工期：自合同生效之日起____个月3.2验收工期：自合同工期结束之日起____个月3.3工期延误责任：（1）因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担；（2）因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担；（3）因不可抗力导致的工期延误，按实际情况协商解决。第四章合同价款4.1合同总价：人民币_________万元整4.2付款方式：（1）合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%；（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%；（4）保修期满后____个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价____%。4.3付款进度：（1）预付款：合同签订后____个工作日内；（2）进度款：每月____日支付上月完成工程量的____%；（3）竣工款：竣工验收合格后____个工作日内；（4）保修金：保修期满后____个工作日内。4.4逾期付款违约责任：（1）逾期付款的，甲方应向乙方支付____%的违约金；（2）逾期付款超过____个工作日的，乙方有权解除合同。第五章施工图纸与技术规范5.1施工图纸提供：（1）甲方负责提供施工图纸及相关资料；（2）乙方应在收到施工图纸后____个工作日内，完成施工图纸的审核。5.2技术规范要求：（1）乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及相关技术规范进行施工；（2）如遇技术规范变更，需经双方协商一致后方可执行。5.3施工图纸变更：（1）施工图纸变更需经甲方、乙方双方同意，并由甲方书面通知乙方；（2）施工图纸变更后，双方应重新协商合同价款及工期。第六章施工组织与管理6.1施工组织设计：（1）乙方应在合同签订后____个工作日内，提交施工组织设计；（2）施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置、质量保证措施等。6.2施工现场管理：（1）乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序；（2）乙方应负责施工现场的环保、消防、安全等工作。6.3安全生产管理：（1）乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准，确保施工现场安全生产；（2）乙方应定期进行安全生产检查，发现问题及时整改。6.4环境保护措施：（1）乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施保护施工现场环境；（2）乙方应妥善处理施工过程中产生的固体废物、废水、废气等。第七章材料设备供应7.1材料设备供应责任：（1）甲方负责提供施工所需的材料、设备；（2）乙方负责材料、设备的验收、保管和使用。7.2材料设备质量要求：（1）材料、设备应符合国家相关质量标准；（2）乙方应在收到材料、设备后____个工作日内，完成验收。7.3材料设备交付与验收：（1）甲方应按合同约定的时间、地点，将材料、设备交付乙方；（2）乙方应在收到材料、设备后____个工作日内，完成验收并通知甲方。第八章施工进度与质量8.1施工进度计划：（1）乙方应按合同约定的工期编制施工进度计划，并报送甲方；（2）施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间、质量标准、材料设备需求等。8.2施工质量控制：（1）乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量；（2）乙方应按国家相关质量标准进行施工，并对施工质量负责。8.3质量验收标准：（1）施工质量验收应按国家相关质量标准执行；（2）甲方有权对施工质量进行监督和检查。8.4质量违约责任：（1）如因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担返工、修复等费用；（2）如因乙方施工质量问题导致工程报废，乙方应承担全部损失。第九章施工变更与索赔9.1施工变更程序：（1）施工过程中如需变更，应经甲方、乙方双方协商一致；（2）变更内容应书面通知对方，并调整合同价款及工期。9.2索赔处理程序：（1）如发生索赔事件，乙方应在事件发生后____个工作日内向甲方提出索赔申请；（2）甲方应在收到索赔申请后____个工作日内进行核实，并作出答复。9.3索赔计算方法：（1）索赔金额应按实际损失计算；（2）索赔计算应遵循公平、合理原则。第十章争议解决10.1争议解决方式：（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成，提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：（1）_________仲裁委员会；（2）仲裁规则适用_________仲裁规则。10.3争议解决费用：（1）仲裁费用由败诉方承担；（2）双方另有约定的，从其约定。第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件：（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件：（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的质量标准达到；（3）双方协商一致终止合同。11.3合同解除与终止的程序：（1）一方提出解除或终止合同，应书面通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应进行工程结算。第十二章合同附件12.1施工图纸12.2技术规范12.3合同附件清单第十三章合同生效与备案13.1合同生效条件：（1）双方签字盖章；（2）合同签订后____个工作日内，双方完成合同备案。13.2合同备案要求：（1）合同备案需提交相关材料；（2）合同备案应在合同生效后____个工作日内完成。13.3合同备案机构：（1）_________工商行政管理局；（2）_________建设行政主管部门。第十四章合同其他约定14.1违约责任：（1）违反合同约定的，应承担相应的违约责任；（2）违约金按合同约定执行。14.2不可抗力：（1）不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等；（2）发生不可抗力，双方应相互理解，协商解决。14.3合同解释：（1）合同条款如有歧义，应按有利于合同履行的原则解释；（2）合同解释以书面形式为准。14.4合同签署日期：____年____月____日甲方（盖章）：_________有限公司乙方（盖章）：_________有限公司甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________附件：1.施工图纸2.技术规范3.合同附件清单多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目管理权甲方在合同执行过程中拥有项目管理权，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面的监督和管理。1.2技术决策权甲方有权对施工过程中的技术问题作出决策，包括但不限于施工方案、施工工艺、材料选用等。1.3施工现场调度权甲方有权对施工现场进行调度，包括但不限于施工人员、设备、材料的调配。1.4质量验收权甲方有权对施工质量进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。1.5安全管理权甲方负责施工现场的安全管理，包括但不限于安全培训、安全设施、应急预案等。1.6环境保护责任甲方承担施工现场环境保护责任，确保施工过程符合国家环保标准。1.7项目变更管理甲方有权对项目进行变更，变更内容需书面通知乙方，并经双方协商一致。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工自主权乙方在合同执行过程中拥有施工自主权，包括但不限于施工方案、施工工艺、材料选用等。2.2施工进度控制权乙方有权根据合同约定和自身施工能力，制定合理的施工进度计划，并负责实施。2.3施工质量控制权乙方负责对施工质量进行控制，确保工程质量符合国家相关标准。2.4安全生产责任乙方承担施工现场的安全生产责任，包括但不限于安全培训、安全设施、应急预案等。2.5环境保护责任乙方承担施工现场的环境保护责任，确保施工过程符合国家环保标准。2.6项目变更管理乙方有权对项目进行变更，变更内容需书面通知甲方，并经双方协商一致。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构资质中介机构应具备相应的资质，包括但不限于工程咨询、监理、检验检测等。3.2中介机构职责中介机构应按照合同约定，对施工过程进行监督管理，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。3.3中介机构费用中介机构费用由双方协商确定，并计入合同总价。3.4中介机构报告中介机构应定期向甲方和乙方提交施工情况报告，包括但不限于施工进度、质量、安全、环境保护等方面。3.5中介机构协调中介机构应协调甲方和乙方之间的沟通与协商，确保施工顺利进行。3.6中介机构责任中介机构在执行职责过程中，如因自身原因导致施工质量、安全等问题，应承担相应的责任。3.7中介机构更换如中介机构不符合合同约定或无法履行职责，双方可协商更换中介机构。3.8中介机构保密中介机构应遵守保密协议，对施工过程中的商业秘密和隐私信息进行保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.合同附件清单4.甲方提供的材料、设备清单5.乙方提交的施工组织设计6.施工进度计划7.质量验收报告8.安全生产检查记录9.环境保护措施记录10.项目变更记录11.争议解决文件12.不可抗力证明文件13.乙方提交的结算文件14.中介机构资质证明15.中介机构报告二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工；认定：通过施工进度计划与实际完成情况进行对比，确认工期延误。2.违约行为：乙方提供的材料、设备不符合质量要求；认定：通过质量验收报告，确认材料、设备质量不合格。3.违约行为：乙方未按合同约定进行安全生产管理；认定：通过安全生产检查记录，确认存在安全生产问题。4.违约行为：甲方未按合同约定支付款项；认定：通过付款记录，确认甲方逾期付款。5.违约行为：中介机构未按合同约定履行职责；认定：通过中介机构报告，确认中介机构存在职责履行问题。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人违反合同约定的义务，导致合同无法履行或履行不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.保密：指对涉及商业秘密和隐私信息进行保密，不得泄露给无关第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更；解决办法：双方协商一致后，书面通知对方，并调整合同价款及工期。2.问题：施工过程中出现材料、设备供应问题；解决办法：及时沟通协调，确保材料、设备及时供应。3.问题：施工过程中出现安全事故；解决办法：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并调查原因。4.问题：施工过程中出现质量问题；解决办法：立即进行整改，确保工程质量符合标准。5.问题：合同执行过程中出现争议；解决办法：友好协商解决，协商不成提交仲裁。五、所有应用场景：1.数据中心基础设施新建项目2.数据中心基础设施扩建项目3.数据中心基础设施改造项目4.数据中心基础设施维护项目全文完。2024版数据中心基础设施施工合同5合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________2.乙方名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________3.其他相关方（如有）：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________二、合同前言2.1背景随着我国信息技术的飞速发展，数据中心已成为我国信息化建设的重要基础设施。为满足我国数据中心建设需求，提高数据中心建设质量，甲方决定与乙方签订本合同，共同进行数据中心基础设施施工。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施施工过程中的权利、义务及责任，确保施工顺利进行，确保数据中心基础设施质量，为我国信息化建设提供有力保障。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足企业、政府、组织等信息化需求，提供数据存储、处理、传输、交换等服务的专用建筑设施。（2）基础设施：指数据中心所必需的电力、空调、消防、安防等配套设施。3.2关键词解释（1）甲方：指在合同中承担数据中心基础设施施工任务的单位。（2）乙方：指在合同中提供数据中心基础设施施工服务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施施工任务。（2）甲方有权对乙方在施工过程中提供的技术方案、施工图纸等进行审核，并提出修改意见。（3）甲方有权要求乙方在施工过程中，对施工质量、安全、环保等方面进行严格把控。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施施工任务。（2）乙方应按照甲方要求，提供施工图纸、技术方案等资料，并接受甲方审核。（3）乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量、安全、环保。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为______个月。5.2合同履行地点数据中心基础设施施工地点：________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，分阶段、分批次完成数据中心基础设施施工任务，确保工程进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后，自合同生效之日起正式生效。6.2终止条件（1）合同期限届满，且双方无其他约定。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前______个工作日书面通知对方。（2）双方应协商解决合同终止事宜，协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。6.4终止后果（2）合同终止后，双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、设备购置费等。（2）设计费用：包括但不限于设计方案费、图纸费等。（3）其他费用：包括但不限于咨询费、监理费、验收费、保修费等。7.2支付方式（1）支付比例：本合同总费用分为______期支付，每期支付比例为______%。（2）支付方式：支付方式为银行转账，乙方需提供收款账户信息。7.3支付时间（1）首期支付：合同签订后______个工作日内，甲方支付合同总金额的______%。（2）进度支付：在工程进度达到合同约定的节点时，甲方按照实际完成的工程量支付相应比例的费用。（3）尾款支付：工程验收合格后______个工作日内，甲方支付合同总金额的______%。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，核对乙方提供的发票、结算单等相关凭证。（2）乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付______%的违约金。（2）甲方违反合同约定，导致工程延期，应赔偿乙方相应损失。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付______%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式违约责任的具体赔偿金额和方式，双方应在合同中明确约定。九、保密条