版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源电站分包施工合同记录簿合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同背景及目的第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求第三章分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量3.4分包工程图纸及技术资料第四章分包工程报价4.1分包工程总报价4.2分包工程单价4.3分包工程结算方式4.4分包工程付款方式第五章分包工程进度计划5.1分包工程进度安排5.2进度节点及验收要求5.3进度调整及延误处理第六章质量控制与验收6.1质量标准及要求6.2质量检验及验收程序6.3质量问题处理及整改第七章安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3文明施工要求7.4事故处理及报告第八章保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九章违约责任及争议解决9.1违约情形及责任9.2争议解决方式9.3仲裁机构及仲裁规则第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理第十一章合同附件11.1附件一:分包工程量清单11.2附件二:分包工程进度计划表11.3附件三:分包工程图纸及技术资料11.4附件四:其他相关文件第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期第十三章合同签署13.1合同签署人13.2合同签署日期13.3合同签署地点第十四章合同附件清单14.1附件一:分包工程量清单14.2附件二:分包工程进度计划表14.3附件三:分包工程图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2024版新能源电站分包施工合同1.2合同编号:_________1.3合同签订日期:____年__月__日1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(建设单位):____________________1.4.2乙方(施工单位):____________________1.5合同背景及目的:1.5.1甲方为建设新能源电站,需要乙方进行分包施工。1.5.2本合同旨在明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行。第二章项目概况2.1项目名称:____________________2.2项目地点:____________________2.3项目规模:____________________2.4项目工期:自合同生效之日起__个月2.5项目质量要求:符合国家相关标准和规范。第三章分包范围及内容3.1分包工程范围:____________________3.2分包工程内容:____________________3.3分包工程量:____________________3.4分包工程图纸及技术资料:____________________第四章分包工程报价4.1分包工程总报价:____________________4.2分包工程单价:____________________4.3分包工程结算方式:____________________4.4分包工程付款方式:____________________第五章分包工程进度计划5.1分包工程进度安排:____________________5.2进度节点及验收要求:____________________5.3进度调整及延误处理:____________________第六章质量控制与验收6.1质量标准及要求:____________________6.2质量检验及验收程序:____________________6.3质量问题处理及整改:____________________第七章安全生产与文明施工7.1安全生产责任:____________________7.2安全生产措施:____________________7.3文明施工要求:____________________7.4事故处理及报告:____________________第八章保密条款8.1保密内容:乙方在履行合同过程中获得的甲方商业秘密、技术资料等。8.2保密期限:自合同签订之日起__年。8.3违约责任:若乙方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第九章违约责任及争议解决9.1违约情形及责任:____________________9.2争议解决方式:____________________9.3仲裁机构及仲裁规则:____________________第十章合同解除与终止10.1合同解除条件:____________________10.2合同终止条件:____________________10.3合同解除或终止后的处理:____________________第十一章合同附件11.1附件一:分包工程量清单11.2附件二:分包工程进度计划表11.3附件三:分包工程图纸及技术资料11.4附件四:其他相关文件第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签署并加盖公章后生效。12.2合同终止条件:____________________12.3合同生效日期:____年__月__日第十三章合同签署13.1合同签署人:____________________13.2合同签署日期:____年__月__日13.3合同签署地点:____________________第十四章合同附件清单14.1附件一:分包工程量清单14.2附件二:分包工程进度计划表14.3附件三:分包工程图纸及技术资料14.4附件四:其他相关文件甲方(建设单位)签字:(盖章)日期:____年__月__日乙方(施工单位)签字:(盖章)日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:附件一:甲方主导条款1.1甲方责任1.1.1甲方负责提供施工所需的场地、设施和资源,确保乙方能够顺利施工。1.1.2甲方负责协调与第三方的关系,包括但不限于土地使用、环保审批等。1.1.3甲方负责对施工过程中的质量、安全、进度进行监督和验收。1.2甲方权利1.2.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。1.2.2甲方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改要求。1.2.3甲方有权根据实际情况调整施工计划,并要求乙方配合。1.3甲方义务1.3.1甲方应按时支付乙方工程进度款,确保乙方施工资金需求。1.3.2甲方应提供乙方施工所需的图纸、技术资料等,确保乙方施工质量。1.3.3甲方应配合乙方办理相关施工手续,确保施工顺利进行。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:附件二:乙方主导条款2.1乙方责任2.1.1乙方负责按照甲方要求完成施工任务,确保工程质量和安全。2.1.2乙方负责编制施工方案,并经甲方审核批准后执行。2.1.3乙方负责协调施工现场的各项工作,确保施工进度。2.2乙方权利2.2.1乙方有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等。2.2.2乙方有权要求甲方按时支付工程进度款。2.2.3乙方有权对施工过程中出现的问题提出解决方案。2.3乙方义务2.3.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。2.3.2乙方应确保施工现场的安全生产,防止事故发生。2.3.3乙方应按照甲方要求,及时整改施工过程中出现的问题。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:附件三:第三方中介条款3.1中介机构责任3.1.1中介机构负责对施工过程中的质量、安全、进度进行监督和验收。3.1.2中介机构负责协调甲方、乙方之间的关系,确保施工顺利进行。3.1.3中介机构负责对施工过程中的争议进行调解。3.2中介机构权利3.2.1中介机构有权要求甲方、乙方提供相关资料,以便进行监督和验收。3.2.2中介机构有权对施工过程中的问题提出整改要求。3.2.3中介机构有权对施工过程中的争议进行调解。3.3中介机构义务3.3.1中介机构应按时提交监督和验收报告,对施工过程中的问题进行记录和反馈。3.3.2中介机构应保证监督和验收的公正性、客观性。3.3.3中介机构应妥善处理甲方、乙方之间的争议,确保施工不受影响。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:分包工程量清单2.附件二:分包工程进度计划表3.附件三:分包工程图纸及技术资料4.附件四:其他相关文件5.附件五:甲方主导条款6.附件六:乙方主导条款7.附件七:第三方中介条款二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成施工任务。认定:根据合同约定的工期和进度计划,乙方未能在规定时间内完成施工任务。2.违约行为:甲方未按时支付工程进度款。认定:根据合同约定的付款方式和时间,甲方未能在规定时间内支付乙方工程进度款。3.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。认定:根据合同约定的质量标准和验收程序,乙方施工质量不符合要求。4.违约行为:甲方未提供必要的施工条件。认定:根据合同约定,甲方未在规定时间内提供施工所需的场地、设施和资源。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁:指双方当事人根据事先或事后达成的仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.中介机构:指在合同履行过程中,为双方提供监督、协调、调解等服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:立即停止施工,分析原因,采取整改措施,重新验收合格后方可继续施工。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,制定赶工措施,调整施工计划,确保按期完成。3.问题:甲方未按时支付进度款。解决办法:与甲方协商,说明延误原因,争取延期支付或协商其他解决方案。五、所有应用场景:1.新能源电站建设项目中的分包施工。2.施工单位与建设单位之间的分包合同。3.存在第三方中介机构参与监督和协调的施工合同。4.适用于合同双方对施工质量、进度、付款等方面有明确要求的工程项目。全文完。2024版新能源电站分包施工合同记录簿1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及容量2.4项目类型2.5项目投资方3.合同范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3工程量清单3.4工程质量要求4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误及违约责任5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式5.2工程造价调整方式5.3工程款支付方式及节点5.4预付款及结算方式6.材料及设备供应6.1材料及设备供应方式6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收标准6.4违约责任7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护责任7.3应急预案及事故处理8.工程验收及移交8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程移交手续8.4违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约情形及违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1工程量清单11.2材料及设备清单11.3其他附件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1不可抗力条款13.2合同变更及补充13.3合同解释14.合同签署及附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及住所1.1.1承包方名称:[承包方全称]1.1.2承包方住所:[承包方详细地址]1.1.3发包方名称:[发包方全称]1.1.4发包方住所:[发包方详细地址]1.2联系人及联系方式1.2.1承包方联系人:[联系人姓名]1.2.2承包方联系方式:[联系电话]1.2.3发包方联系人:[联系人姓名]1.2.4发包方联系方式:[联系电话]1.3合同签订日期及地点1.3.1签订日期:[具体日期]1.3.2签订地点:[具体地点]2.项目概况2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[项目具体位置]2.3项目规模及容量:[项目规模描述,如:100MW]2.4项目类型:[项目类型描述,如:光伏发电站]2.5项目投资方:[投资方全称]3.合同范围及内容3.1分包工程范围:[具体分包工程内容描述]3.2分包工程内容:[详细列举分包工程的具体内容]3.3工程量清单:[提供工程量清单,包括工程名称、数量、单位等]3.4工程质量要求:[明确工程质量标准,如:符合国家相关质量标准]4.工程进度及工期4.1工程进度计划:[提供详细的工程进度计划表]4.2工期要求:[明确工程总工期及各阶段工期]4.3工期延误及违约责任:[规定工期延误的处理方式和违约责任]5.工程造价及支付方式5.1工程造价确定方式:[说明工程造价的确定依据和方法]5.2工程造价调整方式:[规定工程造价调整的依据和程序]5.3工程款支付方式及节点:[详细列出工程款支付方式和时间节点]5.4预付款及结算方式:[规定预付款的比例、支付时间和结算方式]6.材料及设备供应6.1材料及设备供应方式:[说明材料及设备的供应责任方和供应方式]6.2材料及设备质量要求:[明确材料及设备的质量标准]6.3材料及设备验收标准:[规定材料及设备的验收流程和标准]6.4违约责任:[规定因材料及设备供应问题导致的违约责任]7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任:[明确施工安全责任主体和责任范围]7.2环境保护责任:[规定施工过程中环境保护的责任和义务]7.3应急预案及事故处理:[制定施工过程中的应急预案和事故处理流程]8.工程验收及移交8.1工程验收标准:[详细列出工程验收的标准和规范]8.2工程验收程序:[规定工程验收的具体步骤和流程]8.3工程移交手续:[明确工程移交所需的文件和程序]8.4违约责任:[规定因验收不合格或移交手续不完善导致的违约责任]9.违约责任及争议解决9.1违约情形及违约责任:[列举各种违约情形及对应的违约责任]9.2争议解决方式:[说明争议解决的途径,如协商、调解、仲裁或诉讼]9.3争议解决期限:[规定争议解决的最长期限]10.合同解除及终止10.1合同解除条件:[列出合同解除的合法条件]10.2合同终止条件:[规定合同终止的合法条件]11.合同附件11.1工程量清单:[提供详细的工程量清单]11.2材料及设备清单:[列出所需材料及设备的详细清单]11.3其他附件:[列出合同中提到的其他附件及文件]12.合同生效及终止12.1合同生效条件:[说明合同生效的具体条件]12.2合同终止条件:[规定合同终止的具体条件]13.其他约定13.1不可抗力条款:[规定不可抗力事件的处理方式和责任划分]13.2合同变更及补充:[规定合同变更和补充的流程和程序]13.3合同解释:[说明合同解释的优先顺序和解释原则]14.合同签署及附件清单14.1合同签署:[规定合同签署的方式和签署人的身份]14.2附件清单:[列出合同附件的完整清单,包括附件名称和数量]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:[定义第三方为除甲乙双方以外的,参与合同执行或提供特定服务的独立实体,包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、保险公司等。]15.2第三方介入目的:[明确第三方介入的目的是为了保证工程质量、进度、安全、环境保护等方面的合规性和合同执行的顺利进行。]16.第三方介入程序16.1介入申请:[规定甲乙双方在需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入原因、预期目标和介入方资质要求。]16.2介入方选择:[明确介入方的选择标准,包括资质、经验、信誉等,并确保选择过程公正、透明。]16.3介入协议:[规定甲乙双方与第三方签订介入协议的必要性和内容,包括服务范围、费用、责任等。]17.第三方责权利17.1责任:[明确第三方在合同执行过程中的责任,包括但不限于监督、检查、评估、报告等。]17.2权利:[规定第三方在合同执行过程中的权利,如获取必要信息、提出建议、参与决策等。]17.3利益:[说明第三方通过介入合同可能获得的利益,如服务费用、声誉提升等。]18.第三方责任限额18.1责任限额定义:[定义第三方责任限额为第三方在合同执行过程中因自身原因造成损失的最高赔偿额。]18.2限额确定:[规定责任限额的确定依据,如行业标准、市场行情、合同约定等。]18.3限额调整:[说明责任限额的调整条件和程序,如合同变更、市场波动等。]19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的权利义务:[规定第三方与甲方之间的权利义务关系,如甲方提供必要支持、支付费用等。]19.2第三方与乙方的权利义务:[规定第三方与乙方之间的权利义务关系,如乙方提供工作条件、配合第三方工作等。]19.3第三方与甲乙方共同的权利义务:[明确第三方在合同执行过程中与甲乙方共同的权利义务,如共同监督、共同决策等。]20.第三方介入的监督与管理20.1监督机构:[设立专门的监督机构或指定专人负责监督第三方介入工作。]20.2监督内容:[明确监督机构或人员对第三方介入工作的监督内容,如工作进度、服务质量、费用使用等。]20.3监督方式:[规定监督机构或人员采取的监督方式,如现场检查、报告审核、定期会议等。]21.第三方介入的变更与终止21.1变更条件:[规定第三方介入变更的条件,如合同变更、工作需要等。]21.2变更程序:[明确第三方介入变更的程序,包括通知、协商、协议等。]21.3终止条件:[规定第三方介入终止的条件,如合同终止、服务完成等。]21.4终止程序:[明确第三方介入终止的程序,包括通知、清算、档案归档等。]22.第三方介入的记录与档案管理22.1记录要求:[规定第三方介入工作的记录要求,包括记录内容、格式、保存期限等。]22.2档案管理:[明确第三方介入工作档案的管理责任、保管方式、查阅权限等。]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有分包工程的具体名称、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程造价和支付进度。2.材料及设备清单详细要求:包括所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商和预计费用。说明:材料及设备清单确保了施工所需的材料质量符合要求,并控制了成本。3.施工进度计划详细要求:详细列出每个阶段的开始和结束日期,以及关键里程碑。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的关键文件。4.工程验收报告详细要求:记录验收过程中的检查结果、验收标准和验收结论。说明:验收报告是工程完工后确认质量是否满足合同要求的重要文件。5.安全生产及环境保护措施详细要求:包括具体的安全管理制度、环境保护措施和应急预案。说明:这些措施确保施工过程中的安全和环境保护。6.付款凭证详细要求:包括付款申请、发票、收据等证明付款的文件。说明:付款凭证是确保合同履行和资金支付的重要依据。7.争议解决记录详细要求:记录争议发生的时间、原因、处理过程和结果。说明:争议解决记录有助于解决合同执行过程中可能出现的纠纷。8.第三方介入协议详细要求:包括第三方介入方的名称、服务内容、费用和责任。说明:第三方介入协议是确保第三方工作顺利进行的重要文件。9.合同变更记录详细要求:记录合同变更的内容、原因、日期和双方签字。说明:合同变更记录是合同执行过程中可能发生的变更的正式记录。10.不可抗力事件记录详细要求:记录不可抗力事件的发生时间、影响范围和应对措施。说明:不可抗力事件记录有助于处理合同执行过程中不可预见的事件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定的工期延误赔偿标准计算违约金。示例:若合同规定工期为6个月,实际工期延误2个月,则需支付相当于2个月工程款的违约金。2.违约行为:提供的材料或设备不符合质量要求。责任认定标准:根据合同约定的质量标准,由责任方承担返工、更换或赔偿损失。示例:若合同规定材料必须符合国家标准,若实际材料不合格,责任方需承担更换合格材料的费用。3.违约行为:未按照合同约定支付工程款。责任认定标准:根据合同约定的付款时间和比例,由违约方支付滞纳金。示例:若合同规定每月支付10%的工程款,若未按时支付,则需支付相当于滞纳金比例的违约金。4.违约行为:违反安全生产规定导致事故。责任认定标准:根据事故严重程度和法律规定,由责任方承担相应的法律责任。示例:若事故造成人员伤亡,责任方需承担相应的医疗费用、赔偿金等。5.违约行为:违反环境保护规定。责任认定标准:根据环境保护法律法规和合同约定,由责任方承担相应的罚款和修复费用。示例:若施工过程中造成环境污染,责任方需支付相应的罚款并进行环境修复。全文完。2024版新能源电站分包施工合同记录簿2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景为响应国家新能源发展战略,甲方决定投资建设新能源电站项目。为确保项目顺利进行,甲方决定将部分施工任务分包给乙方。经双方友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方在新能源电站分包施工过程中的权利、义务、责任和违约责任,确保项目按期、保质、保量完成。三、定义与解释3.1专业术语1.新能源电站:指采用太阳能、风能、生物质能等可再生能源发电的电站。2.分包施工:指甲方将部分施工任务委托给乙方,乙方在甲方监督下完成相应施工任务。3.施工图纸:指新能源电站项目设计单位提供的详细施工图纸和技术文件。3.2关键词解释1.甲方:指新能源电站项目的投资方。2.乙方:指接受甲方委托,承担新能源电站部分施工任务的施工方。3.施工期限:指乙方完成分包施工任务的期限。4.工程质量:指新能源电站项目施工质量符合国家及行业相关标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.按照合同约定,向乙方支付工程款。2.提供施工图纸、技术文件等必要资料。3.对乙方施工过程进行监督,确保工程质量。4.协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.2乙方的权利和义务1.按照合同约定,按时、保质、保量完成分包施工任务。2.按照甲方要求,提供施工图纸、技术文件等必要资料。3.在施工过程中,遵守国家及行业相关法律法规。4.配合甲方进行工程验收,确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点新能源电站项目施工现场。5.3合同履行方式乙方在甲方监督下,按照施工图纸、技术文件等要求,完成分包施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.项目完工,经甲方验收合格。2.乙方违约,经甲方催告后仍未改正。3.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止协议。6.4终止后果1.乙方按照合同约定,完成项目移交。2.甲方按照合同约定,向乙方支付剩余工程款。3.双方按照合同约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水用电费等。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、质量监督费、安全防护费、环境保护费等。3.不可预见费用:因不可抗力、政策调整等原因造成的额外费用。7.2支付方式1.乙方提交工程进度报告和发票后,甲方应按照合同约定支付相应款项。2.甲方应采用银行转账或支票方式支付工程款。7.3支付时间7.4支付条款1.甲方支付给乙方的工程款,应扣除合同约定的预付款比例。2.甲方有权根据乙方的施工进度和质量情况,调整支付比例和支付时间。八、违约责任8.1甲方违约2.甲方未按时提供施工图纸和技术文件,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方的损失。8.2乙方违约2.乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应以人民币计算。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.任何涉及新能源电站项目的技术资料、商业计划、财务数据等。9.2保密期限9.3保密履行方式1.甲方和乙方应采取一切必要措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、动乱、政府禁令等政府行为。3.疫情、罢工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,甲方和乙方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府发布禁令,禁止使用某类材料。3.疫情导致施工人员无法到岗。十一、争议解决11.1协商解决1.甲方和乙方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.也可选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、保密等特殊事项。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对新能源电站项目的所有权和使用权。2.乙方在合同履行过程中,不得侵犯甲方知识产权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的问题进行整改的权利。2.乙方在施工过程中,应服从甲方或其委托方的管理。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,均应以书面形式进行。2.修改或补充内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充内容为本合同的有效组成部分。2.修改或补充内容与本合同原有条款不一致的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲方和乙方应相互协作,确保项目顺利进行。2.双方应定期召开会议,沟通项目进展情况。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定,及时提供所需资料和配合工作。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,均应提交至合同签订地人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间的完整协议。2.本合同各条款之间相互独立,任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.任何增减条款均应以书面形式进行。2.增减条款经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(年/月/日)乙方(盖章):代表(签字):日期:(年/月/日)见证人(盖章):代表(签字):日期:(年/月/日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.新能源电站项目施工图纸及技术文件2.甲方提供的工程量清单3.乙方提交的施工组织设计及进度计划4.甲方与乙方签订的保密协议5.不可抗力事件证明材料6.工程进度报告及发票7.质量验收报告8.违约金支付凭证9.协商会议纪要10.仲裁或诉讼裁决书二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付工程款:认定违约,应支付违约金。未按时提供施工图纸及技术文件:认定违约,应承担乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成施工任务:认定违约,应支付违约金,并修复质量问题。施工过程中出现质量问题:认定违约,应修复质量问题,并赔偿甲方损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度校企合作电子商务培训课程合同
- 2024年水果电商采购合作协议3篇
- 2024帐篷材料采购合同范本3篇
- 2024年企业内部招聘委托合同范本3篇
- 玻璃表面涂层技术与工艺考核试卷
- 2024云服务器行业解决方案定制开发合同3篇
- 人教版八年级英语上册 Unit 7 Section B 同步练习(含解析)
- 2024年版多媒体硬件采购协议版
- 2024年植保作业环境保护合同文本3篇
- 2024年茶馆承包经营意向书3篇
- 中考语文真题专题复习 小说阅读(第01期)(解析版)
- GB 45067-2024特种设备重大事故隐患判定准则
- 期末模拟考试卷02-2024-2025学年上学期高一思想政治课《中国特色社会主义》含答案
- 幸福创业智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东大学
- 三战课件(舆论战、法律战、心理战)
- UG-POST_Builder后处理构造器参考模板
- 开放式基金通过交易所认购、申购、赎回系统接口指南-券商
- 四轴卧式钻孔专用机床液压系统设计课程设计
- LNG安全技术说明书
- 日本陆上自卫队编制及其驻地
- 五年级信息技术上册 转动的风车教案 冀教版
评论
0/150
提交评论