2024版地质灾害治理施工合同范本3篇_第1页
2024版地质灾害治理施工合同范本3篇_第2页
2024版地质灾害治理施工合同范本3篇_第3页
2024版地质灾害治理施工合同范本3篇_第4页
2024版地质灾害治理施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版地质灾害治理施工合同范本合同目录一、合同订立1.合同当事人信息2.合同签订日期3.合同签订地点4.合同签订方式5.合同标的概述6.合同签订依据7.合同生效条件二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目阶段划分6.项目质量要求7.项目安全要求三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务2.发包方权利与义务3.第三方权利与义务4.合同变更及解除条件四、合同价款及支付方式1.合同价款组成2.合同价款调整3.预付款支付4.进度款支付5.结算款支付6.逾期付款违约责任五、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工人员配置4.施工材料与设备5.施工现场管理6.施工安全措施7.施工环境保护六、施工质量与验收1.施工质量控制2.施工质量检验3.施工质量验收4.施工质量问题处理5.施工质量保证期七、施工安全与环保1.施工安全责任2.施工安全措施3.施工安全教育培训4.施工安全事故处理5.施工环保要求6.施工环保措施八、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除或终止的程序4.合同解除或终止后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同生效、变更与解除1.合同生效条件2.合同变更程序3.合同解除程序4.合同终止条件十一、合同附件1.施工图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工安全措施5.施工环保措施6.其他相关文件十二、合同解除或终止后的处理1.工程移交2.质量验收3.费用结算4.争议处理5.合同解除或终止后的责任十三、合同履行与监督1.合同履行情况监督2.合同履行进度要求3.合同履行质量要求4.合同履行安全要求5.合同履行环保要求十四、合同终止后的后续事宜1.工程移交2.质量保证期3.费用结算4.争议处理5.合同终止后的责任合同编号_________一、合同订立1.合同当事人信息a.承包方名称、地址、联系人、联系电话b.发包方名称、地址、联系人、联系电话2.合同签订日期3.合同签订地点4.合同签订方式a.电子签约b.签字盖章5.合同标的概述a.地质灾害类型b.治理范围c.治理目标6.合同签订依据a.国家相关法律法规b.地质灾害治理相关标准7.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同签订手续齐全二、项目概况1.项目名称2.项目地点a.省份b.县市c.具体地址3.项目规模a.治理面积b.治理长度4.项目工期a.计划工期b.实际工期5.项目阶段划分a.施工准备阶段b.施工实施阶段c.竣工验收阶段6.项目质量要求a.达到国家相关标准b.确保工程安全可靠7.项目安全要求a.遵守国家安全生产法规b.建立健全安全生产责任制三、合同双方权利与义务1.承包方权利与义务a.按照合同要求进行施工b.保证施工质量与安全c.按时提交施工进度报告2.发包方权利与义务a.提供施工图纸及相关资料b.配合承包方进行施工c.按时支付工程款项3.第三方权利与义务a.参与工程质量监督b.参与工程安全检查c.参与工程验收4.合同变更及解除条件a.合同变更需双方协商一致b.合同解除需符合法定条件四、合同价款及支付方式1.合同价款组成a.材料费b.人工费c.机械费d.管理费e.利润2.合同价款调整a.因市场价格波动引起的费用调整b.因政策调整引起的费用调整3.预付款支付a.预付款比例b.预付款支付时间4.进度款支付a.进度款支付比例b.进度款支付时间5.结算款支付a.结算款支付比例b.结算款支付时间6.逾期付款违约责任a.逾期付款利息b.逾期付款违约金五、施工组织与管理1.施工组织设计a.施工方案b.施工工艺c.施工进度计划2.施工进度计划a.分阶段进度计划b.每月进度计划3.施工人员配置a.项目经理b.技术负责人c.施工人员4.施工材料与设备a.材料采购计划b.设备租赁计划5.施工现场管理a.施工现场布置b.施工现场安全6.施工安全措施a.安全教育培训b.安全防护设施7.施工环境保护a.环境保护措施b.环境监测六、施工质量与验收1.施工质量控制a.质量管理体系b.质量检验标准2.施工质量检验a.材料检验b.施工过程检验3.施工质量验收a.分阶段验收b.竣工验收4.施工质量问题处理a.质量问题原因分析b.质量问题整改5.施工质量保证期a.保证期期限b.保证期内责任七、施工安全与环保1.施工安全责任a.承包方安全责任b.发包方安全责任2.施工安全措施a.安全生产责任制b.安全防护措施3.施工安全教育培训a.安全教育培训内容b.安全教育培训时间4.施工安全事故处理a.事故报告b.事故调查c.事故处理5.施工环保要求a.环保法规要求b.环保措施6.施工环保措施a.废水处理b.废气处理c.噪音控制八、合同解除与终止1.合同解除条件a.双方协商一致b.因不可抗力导致合同无法履行c.违约行为导致合同无法履行2.合同终止条件a.合同约定的工期届满b.工程质量验收合格c.发包方提前解除合同3.合同解除或终止的程序a.提前通知对方b.确定解除或终止日期c.编制解除或终止报告4.合同解除或终止后的处理a.工程移交b.质量验收c.费用结算d.争议处理九、争议解决1.争议解决方式a.协商解决b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构a.双方约定的仲裁机构b.法院3.争议解决程序a.提出争议b.开庭审理c.裁决或判决4.争议解决费用a.双方各自承担b.仲裁或诉讼费用十、合同生效、变更与解除1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同签订手续齐全2.合同变更程序a.提出变更申请b.双方协商一致c.签订变更协议3.合同解除程序a.提出解除申请b.双方协商一致c.签订解除协议4.合同终止条件a.合同约定的工期届满b.工程质量验收合格c.发包方提前解除合同十一、合同附件1.施工图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工安全措施5.施工环保措施6.其他相关文件十二、合同解除或终止后的处理1.工程移交2.质量保证期3.费用结算4.争议处理5.合同解除或终止后的责任十三、合同履行与监督1.合同履行情况监督2.合同履行进度要求3.合同履行质量要求4.合同履行安全要求5.合同履行环保要求十四、合同终止后的后续事宜1.工程移交2.质量保证期3.费用结算4.争议处理5.合同终止后的责任合同编号:_________发包方(签字/盖章):日期:____年____月____日承包方(签字/盖章):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定施工方案和施工组织设计a.甲方有权根据项目实际情况,指定施工方案和施工组织设计。b.甲方指定的施工方案和施工组织设计应考虑施工质量、安全、进度和环保等因素。c.乙方应根据甲方指定的方案和设计进行施工,并确保施工符合要求。2.甲方负责施工图纸和资料的提供a.甲方应按时提供完整的施工图纸和相关技术资料。b.甲方提供的图纸和资料应准确无误,并符合国家相关标准和规范。c.乙方在施工过程中如发现图纸和资料存在问题,应及时通知甲方。3.甲方对施工进度进行监督a.甲方有权对施工进度进行监督,确保施工按计划进行。b.甲方应定期检查施工进度,如发现进度滞后,应要求乙方采取措施加快进度。c.乙方应积极配合甲方的工作,确保施工进度不受影响。4.甲方负责协调施工现场周边关系a.甲方应负责协调施工现场周边居民、企业等关系,确保施工顺利进行。b.乙方在施工过程中应遵守国家法律法规,尊重当地风俗习惯,维护社会稳定。c.如因甲方原因导致施工现场周边关系紧张,甲方应承担相应责任。5.甲方对施工质量进行验收a.甲方有权对施工质量进行验收,验收合格后方可进行下一阶段施工。b.乙方应按照甲方的要求进行施工质量自检,确保工程质量。c.如验收不合格,乙方应承担返工、修复等责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方有权提出施工方案和施工组织设计a.乙方应根据项目实际情况,提出施工方案和施工组织设计。b.乙方提出的方案和设计应充分考虑施工质量、安全、进度和环保等因素。c.甲方应在收到乙方方案后一定期限内给予答复。2.乙方负责施工图纸和资料的编制a.乙方应按照甲方要求,编制施工图纸和相关技术资料。b.乙方编制的图纸和资料应准确无误,并符合国家相关标准和规范。c.甲方应在收到乙方图纸和资料后一定期限内进行审核。3.乙方对施工进度进行控制a.乙方应按照合同约定的工期进行施工,并确保施工进度。b.乙方在施工过程中如遇到不可抗力等因素导致进度滞后,应及时通知甲方。c.甲方应在收到乙方通知后一定期限内给予答复。4.乙方负责施工现场的安全管理a.乙方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。b.乙方应定期对施工现场进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。c.如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担相应责任。5.乙方负责施工质量的保证a.乙方应按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。b.乙方应建立健全施工质量保证体系,定期进行质量检查。c.如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复、赔偿等责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的选定和职责a.第三方中介由双方共同选定,负责监督合同的履行。b.第三方中介的职责包括但不限于:监督施工进度、质量、安全、环保等。c.第三方中介应在合同签订后一定期限内到位,并开始履行职责。2.第三方中介的费用承担a.第三方中介的费用由双方按照约定比例分担。b.第三方中介的费用应计入合同总价,并在合同中明确。c.第三方中介的费用支付方式应在合同中约定。3.第三方中介的监督报告a.第三方中介应定期向双方提交监督报告,报告内容包括但不限于:施工进度、质量、安全、环保等。b.第三方中介的监督报告应真实、客观、公正,双方应予以认可。c.如第三方中介的报告存在虚假、误导等情况,应承担相应责任。4.第三方中介的更换a.如第三方中介不能履行职责或存在重大失误,双方可共同决定更换第三方中介。b.更换第三方中介的程序应在合同中明确,包括更换原因、更换方式等。c.第三方中介的更换不得影响合同的正常履行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.施工组织设计3.施工进度计划4.施工安全措施5.施工环保措施6.第三方中介机构资质证明7.双方签署的合同变更协议8.施工过程中的验收报告9.施工过程中的质量检验报告10.施工过程中的安全事故报告11.施工过程中的环保监测报告12.双方签署的合同解除或终止协议13.费用结算单据14.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时提供施工图纸和资料。b.甲方未按时支付工程款项。c.乙方未按合同约定完成工程进度。d.乙方未按合同约定保证施工质量。e.乙方未按合同约定保证施工安全。f.第三方中介未能履行监督职责。2.违约行为的认定:a.违约行为应通过书面通知、现场检查、验收报告等方式进行认定。b.违约行为的认定需双方协商一致,如有争议,可提交第三方中介或仲裁机构。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.质量保证期:指乙方保证工程质量的有效期限。3.违约金:指因一方违约,向另一方支付的一定金额的补偿。4.仲裁:指由双方选定的仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指通过法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可预见的地质条件变化。解决办法:及时通知甲方,并根据实际情况调整施工方案。2.问题:施工过程中发现质量问题。解决办法:立即停止施工,进行整改,并通知甲方进行验收。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即启动应急预案,进行事故调查和处理,并通知相关方。4.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定措施,并通知甲方调整进度计划。五、所有应用场景:1.国家重点地质灾害治理项目。2.地方政府地质灾害治理项目。3.企业地质灾害治理项目。4.住宅小区地质灾害治理项目。5.公共设施地质灾害治理项目。全文完。2024版地质灾害治理施工合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同生效的条件与时间2.地质灾害治理项目概述2.1治理项目的基本情况2.2治理项目的地理位置2.3治理项目的规模与范围3.工程设计与技术要求3.1设计单位与设计内容3.2技术规范与标准3.3施工图及技术资料的要求4.施工组织与管理4.1施工单位的资质与能力4.2施工组织机构的设置4.3施工进度安排与节点5.工程施工与质量要求5.1施工方法与工艺5.2质量控制与检验5.3施工安全与环境保护6.材料设备供应与管理6.1材料设备的采购与供应6.2材料设备的质量与验收6.3材料设备的保管与使用7.工程款支付与结算7.1工程款支付方式7.2工程款支付节点7.3结算程序与时间8.工期延误与违约责任8.1工期延误的处理8.2违约责任的承担8.3违约金的计算与支付9.争议解决与合同解除9.1争议解决方式9.2合同解除的条件9.3合同解除的程序10.合同附件与补充条款10.1合同附件的清单10.2补充条款的内容11.合同签署与生效日期11.1签署合同的时间11.2合同生效日期12.合同变更与终止12.1合同变更的条件12.2合同终止的条件12.3合同终止的程序13.合同解除后的处理13.1工程验收与交付13.2工程款结算与退还13.3违约责任的承担14.合同其他约定事项14.1通知与送达方式14.2合同的份数与保管14.3合同的解释与适用法律第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.1.1甲方(发包方)名称:____________________1.1.2甲方(发包方)地址:____________________1.1.3甲方(发包方)联系人:____________________1.1.4甲方(发包方)联系电话:____________________1.1.5乙方(承包方)名称:____________________1.1.6乙方(承包方)地址:____________________1.1.7乙方(承包方)联系人:____________________1.1.8乙方(承包方)联系电话:____________________1.2合同订立的时间与地点1.2.1合同订立时间:____________________1.2.2合同订立地点:____________________1.3合同生效的条件与时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效前,双方应按约定完成合同签订手续。2.地质灾害治理项目概述2.1治理项目的基本情况2.1.1项目名称:____________________2.1.2项目地点:____________________2.1.3项目规模:____________________2.1.4项目类型:____________________2.2治理项目的地理位置2.2.1项目的经纬度:____________________2.2.2项目的周边环境:____________________2.3治理项目的规模与范围2.3.1治理面积:____________________2.3.2治理深度:____________________2.3.3治理内容:____________________3.工程设计与技术要求3.1设计单位与设计内容3.1.1设计单位名称:____________________3.1.2设计单位资质等级:____________________3.1.3设计内容:____________________3.2技术规范与标准3.2.1国家现行标准:____________________3.2.2行业标准:____________________3.2.3企业标准:____________________3.3施工图及技术资料的要求3.3.1施工图审查:____________________3.3.2技术资料提交:____________________4.施工组织与管理4.1施工单位的资质与能力4.1.1乙方资质等级:____________________4.1.2乙方施工经验:____________________4.2施工组织机构的设置4.2.1项目经理:____________________4.2.2技术负责人:____________________4.2.3质量负责人:____________________4.2.4安全负责人:____________________4.3施工进度安排与节点4.3.1施工总工期:____________________4.3.2关键节点工期:____________________5.工程施工与质量要求5.1施工方法与工艺5.1.1施工方法:____________________5.1.2施工工艺:____________________5.2质量控制与检验5.2.1质量标准:____________________5.2.2质量检验程序:____________________5.3施工安全与环境保护5.3.1安全生产措施:____________________5.3.2环境保护措施:____________________6.材料设备供应与管理6.1材料设备的采购与供应6.1.1材料设备采购方式:____________________6.1.2材料设备供应商:____________________6.2材料设备的质量与验收6.2.1材料设备质量要求:____________________6.2.2材料设备验收程序:____________________6.3材料设备的保管与使用6.3.1材料设备保管要求:____________________6.3.2材料设备使用规定:____________________8.工程款支付与结算8.1工程款支付方式8.1.1预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的10%作为预付款。8.1.2进度款:根据工程进度,每月支付已完成工程量的80%作为进度款。8.1.3结算款:工程完工验收合格后,甲方支付剩余工程款的50%作为结算款。8.2工程款支付节点8.2.1预付款支付节点:合同签订后5个工作日内。8.2.2进度款支付节点:每月的25日前。8.2.3结算款支付节点:工程完工验收合格后30个工作日内。8.3结算程序与时间8.3.1结算程序:乙方提交结算报告,甲方审核确认后支付结算款。8.3.2结算时间:自乙方提交结算报告之日起60个工作日内完成结算。9.工期延误与违约责任9.1工期延误的处理9.1.1因甲方原因导致的工期延误,甲方应承担相应的责任。9.1.2因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金。9.2违约责任的承担9.2.1违约金计算标准:每天按合同总价的万分之五计算。9.2.2违约金的支付时间:自违约行为发生之日起30个工作日内支付。9.3违约金的计算与支付9.3.1违约金的计算:按实际延误的天数和违约金计算标准确定。9.3.2违约金的支付:违约金应与工程款一并支付。10.争议解决与合同解除10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2合同解除的条件10.2.1甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同。10.2.2乙方有权在甲方严重违约的情况下解除合同。10.3合同解除的程序10.3.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。10.3.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商。11.合同附件与补充条款11.1合同附件的清单11.1.1设计文件:____________________11.1.2施工图纸:____________________11.1.3技术规范:____________________11.1.4其他附件:____________________11.2补充条款的内容11.2.1双方认为需要约定的其他事项。12.合同签署与生效日期12.1签署合同的时间12.1.1甲方代表签字时间:____________________12.1.2乙方代表签字时间:____________________12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.合同变更与终止13.1合同变更的条件13.1.1双方协商一致。13.1.2符合法律法规规定。13.2合同终止的条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。13.3合同终止的程序13.3.1双方应就合同终止后的善后事宜进行协商。13.3.2合同终止后,双方应履行合同终止后的清理和结算义务。14.合同其他约定事项14.1通知与送达方式14.1.1通知方式:以书面形式进行。14.1.2送达方式:通过挂号邮寄或直接送达。14.2合同的份数与保管14.2.1合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.2.2合同自生效之日起,双方应妥善保管。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为特定目的提供专业服务、咨询或监督的个人或机构。15.1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,提供专业服务、咨询或监督。15.2.2第三方应保持独立性和客观性,不得偏袒任何一方。15.3第三方的选择与确定15.3.1第三方的选择由甲乙双方共同决定。15.3.2第三方的资质、经验和能力应符合合同要求。15.3.3第三方的确定需书面通知对方并取得同意。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的范围16.1.1第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、材料设备检验等。16.1.2第三方介入的具体范围应在合同中明确约定。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的资料和条件。16.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。16.3第三方的义务16.3.1第三方应按照合同约定,按时完成工作任务。16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.3.3第三方应对其提供的专业服务、咨询或监督负责。16.4第三方的费用16.4.1第三方的费用由甲乙双方按照合同约定承担。16.4.2第三方的费用包括但不限于服务费、咨询费、检验费等。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方对甲乙双方的责任,不得超过合同约定的金额。17.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定。17.2责任限额的调整17.2.1如有特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。17.2.2调整后的责任限额应以书面形式通知第三方并取得同意。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方承担的责任,仅限于合同约定范围内的责任。18.1.2第三方不承担甲方因自身原因造成的损失。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方承担的责任,仅限于合同约定范围内的责任。18.2.2第三方不承担乙方因自身原因造成的损失。18.3第三方与其他第三方的划分18.3.1各第三方之间应相互独立,各自承担自己的责任。18.3.2各第三方之间不承担对方的责任。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更19.1.1如有需要,甲乙双方可协商变更第三方的介入范围或职责。19.1.2变更后的内容应以书面形式通知第三方并取得同意。19.2第三方介入的解除19.2.1如有需要,甲乙双方可协商解除第三方的介入。19.2.2解除后的善后事宜应由甲乙双方共同处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括但不限于地质勘察报告、工程设计图纸、设计说明书等。说明:设计文件应满足国家相关标准和规范要求,并由具有相应资质的设计单位出具。2.施工图纸详细要求:包括但不限于施工详图、施工节点图、材料清单等。说明:施工图纸应清晰、准确,能够指导施工人员进行施工。3.技术规范详细要求:包括但不限于施工技术规范、质量检验标准、安全操作规程等。说明:技术规范应为国家现行标准或行业标准,确保施工质量和安全。4.工程量清单详细要求:包括但不限于分部分项工程量、材料消耗量等。说明:工程量清单应详细、准确,作为工程款结算的依据。5.合同附件详细要求:包括但不限于合同补充协议、变更通知、验收报告等。说明:合同附件是合同的重要组成部分,应与合同具有同等法律效力。6.质量检验报告详细要求:包括但不限于原材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,应由具有相应资质的检验机构出具。7.安全生产检查记录详细要求:包括但不限于安全检查记录、安全隐患整改记录等。说明:安全生产检查记录是确保施工安全的重要手段,应由安全管理人员负责记录。8.环境保护措施记录详细要求:包括但不限于环境保护措施实施记录、污染物排放监测记录等。说明:环境保护措施记录是确保施工过程中环境保护的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细说明:甲乙双方未按照合同约定履行义务的行为。责任认定标准:根据违约行为对合同履行的影响程度和损失情况,确定违约责任。示例说明:乙方未按时完成施工任务,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。2.设计变更违约详细说明:设计单位未按照合同约定进行设计变更的行为。责任认定标准:设计单位应承担因设计变更导致的质量问题、进度延误和费用增加的责任。示例说明:设计单位在设计过程中未及时提出变更,导致施工过程中出现质量问题,设计单位应承担相应责任。3.材料供应违约详细说明:材料供应商未按照合同约定提供合格材料的行为。责任认定标准:材料供应商应承担因提供不合格材料导致的工程损失和质量问题。示例说明:材料供应商提供的钢筋质量不符合标准,导致工程结构安全隐患,材料供应商应承担相应责任。4.施工质量违约详细说明:乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的行为。责任认定标准:乙方应承担因施工质量不合格导致的工程损失和质量问题。示例说明:乙方在施工过程中偷工减料,导致工程质量不符合要求,乙方应承担相应责任。5.工期延误违约详细说明:乙方未按照合同约定完成工程,导致工期延误的行为。责任认定标准:乙方应承担因工期延误导致的损失,包括但不限于违约金和工期补偿。示例说明:乙方未按时完成施工任务,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2024版地质灾害治理施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方(如有):____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景为了有效预防和治理地质灾害,保障人民群众生命财产安全,根据国家相关法律法规和政策要求,甲方决定对____________________地区进行地质灾害治理施工。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保地质灾害治理施工项目的顺利进行,实现地质灾害治理目标。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)地质灾害:指因地质作用或人类活动引起的,对人类生命财产造成损失的自然灾害。(2)地质灾害治理:指对地质灾害进行预防和治理的活动。(3)施工:指按照设计文件和技术规范进行的地质灾害治理施工活动。3.2关键词解释(1)甲方:指委托进行地质灾害治理施工的单位。(2)乙方:指承担地质灾害治理施工任务的施工单位。(3)合同价款:指甲乙双方约定的地质灾害治理施工项目的总价款。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成地质灾害治理施工任务。4.1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。4.1.3甲方应按照合同约定,按时足额支付合同价款。4.1.4甲方应配合乙方办理相关手续,为乙方提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。4.2.2乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成地质灾害治理施工任务。4.2.3乙方应确保施工质量,符合相关技术规范和标准。4.2.4乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点地质灾害治理施工地点为____________________。5.3合同履行方式乙方按照设计文件和技术规范进行地质灾害治理施工,确保施工质量、进度和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期到期,且乙方完成全部施工任务;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)经甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前______个工作日书面通知对方;(2)双方应协商确定终止合同的具体事宜,包括但不限于合同价款的结算、工程量的确认等。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应立即停止施工,并按照约定进行工程量的确认和合同价款的结算;(2)因乙方原因导致合同终止,乙方应承担相应的违约责任;(3)因不可抗力导致合同终止,双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下:(1)施工直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费等。(2)施工间接费用:包括但不限于管理费、利润、安全文明施工费等。(3)其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检验费、保险费等。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价款的_____%作为预付款。(2)工程进度达到合同约定的节点时,甲方根据实际完成工程量支付合同总价款的_____%。(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的_____%。(4)工程保修期满后,甲方支付合同总价款的_____%。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:工程进度达到合同约定的节点后____个工作日内。(3)竣工验收款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。(4)保修期满款支付时间:工程保修期满后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照国家有关税收政策规定,依法缴纳相关税费。(2)甲方支付款项时,应提供相应的支付凭证,包括但不限于发票、收据等。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担相应的修复责任和赔偿损失。(3)乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:以实际损失为基础,按日计算。(2)赔偿损失的计算方式:以实际损失为基础,按实际发生额计算。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术资料、设计文件、施工方案、商业秘密等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起______年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风等自然灾害,以及政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成的,可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼,或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更;(2)合同内容变更;(3)合同履行期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对地质灾害治理施工项目的最终验收权。(2)乙方保留对施工过程中发现的技术问题的改进权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。(2)在合同履行期间,甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并作为合同附件。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的场地、设施等。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。(2)及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论