2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同3篇_第1页
2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同3篇_第2页
2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同3篇_第3页
2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同3篇_第4页
2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩55页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.服务内容与范围3.1质量监管服务内容3.2质量监管服务范围3.3质量监管服务期限4.质量标准与要求4.1国家及行业标准4.2企业内部标准4.3质量验收标准5.服务流程与方法5.1项目前期准备5.2施工过程监管5.3竣工验收5.4质量投诉处理6.质量监管人员要求6.1人员资质6.2人员配置6.3人员培训7.服务费用与支付7.1服务费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.合同附件10.1项目设计图纸10.2施工图纸10.3质量标准文件10.4其他相关文件11.合同生效与备案11.1合同生效日期11.2合同备案手续11.3合同备案机构12.合同解除与终止后的处理12.1质量监管服务终止后的工作12.2费用结算与退还12.3合同解除与终止后的责任承担13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知与送达13.3合同变更与补充13.4合同份数与效力14.合同签署与生效日期14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.1.1服务方:甲方,全称为质量监管有限公司,注册地址为省市区路号,法定代表人为,统一社会信用代码为X。1.1.2受托方:乙方,全称为教师公寓建设工程项目指挥部,注册地址为省市区路号,法定代表人为,统一社会信用代码为X。1.2合同订立的时间与地点1.2.1合同订立时间为2024年3月15日。1.2.2合同订立地点为省市区路号。1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效。1.3.2合同签订后,甲方应在3个工作日内向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称为教师公寓建设工程。2.2项目地点2.2.1项目地点位于省市区路。2.3项目规模2.3.1项目总建筑面积为平方米,其中住宅面积为平方米,配套设施面积为平方米。2.4项目投资估算2.4.1项目总投资估算为人民币万元。3.服务内容与范围3.1质量监管服务内容3.1.1对施工过程中的原材料、构配件、设备等进行质量检查。3.1.2对施工过程中的工序质量进行监督和验收。3.1.3对施工过程中的质量问题进行整改和跟踪。3.2质量监管服务范围3.2.1质量监管服务范围包括主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电等。3.2.2质量监管服务范围覆盖施工全过程。3.3质量监管服务期限3.3.1质量监管服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。4.质量标准与要求4.1国家及行业标准4.1.1质量标准应符合国家及行业相关标准。4.1.2质量标准应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家标准。4.2企业内部标准4.2.1质量标准应符合乙方企业内部制定的质量标准。4.2.2企业内部标准不得低于国家标准。4.3质量验收标准4.3.1质量验收标准应符合合同约定的质量标准。4.3.2质量验收标准应符合国家及行业相关标准。5.服务流程与方法5.1项目前期准备5.1.1甲方应提供项目设计图纸、施工图纸等相关资料。5.1.2乙方应组织相关人员对项目进行前期调研和策划。5.2施工过程监管5.2.1乙方应定期对施工现场进行巡查,发现问题及时通知甲方整改。5.2.2乙方应参与施工过程中的重要工序验收。5.3竣工验收5.3.1乙方应参与项目的竣工验收,对工程质量进行综合评价。5.3.2竣工验收合格后,乙方应出具质量验收报告。5.4质量投诉处理5.4.1乙方应设立质量投诉处理机制,及时处理质量投诉。5.4.2乙方应在接到质量投诉后7个工作日内给予答复。6.质量监管人员要求6.1人员资质6.1.1质量监管人员应具备相关专业资格证书。6.1.2质量监管人员应具备丰富的质量监管经验。6.2人员配置6.2.1乙方应配置至少3名质量监管人员。6.2.2质量监管人员应具备相应的专业知识和技能。6.3人员培训6.3.1乙方应定期对质量监管人员进行专业培训。6.3.2培训内容应包括国家及行业相关标准、企业内部标准等。8.服务费用与支付8.1服务费用总额8.1.1本合同服务费用总额为人民币万元。8.2费用支付方式8.2.1.1合同签订后5个工作日内,支付合同总金额的20%作为预付款;8.2.1.2施工过程中,根据质量监管报告,每月支付合同总金额的10%;8.2.1.3竣工验收合格后30日内,支付合同总金额的30%;8.2.1.4竣工验收合格一年后,支付合同总金额的20%;8.2.1.5质量保修期满后,支付合同总金额的10%。8.3费用支付时间8.3.1甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定账户。9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日万分之五计算。9.1.2若乙方未按约定履行质量监管服务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1本合同争议解决机构为省市区人民法院。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定,致使合同无法履行或履行无意义时,另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.2合同终止条件10.2.1项目竣工验收合格,且质量保修期满。10.3合同解除与终止的程序10.3.1一方提出解除或终止合同的,应提前30日书面通知另一方。10.3.2双方应协商确定合同解除或终止后的相关事宜。11.合同附件11.1项目设计图纸11.1.1本合同附件包括项目设计图纸,甲方应保证图纸的完整性和准确性。11.2施工图纸11.2.1本合同附件包括施工图纸,甲方应保证图纸的完整性和准确性。11.3质量标准文件11.3.1本合同附件包括质量标准文件,乙方应按照文件要求进行质量监管。11.4其他相关文件11.4.1本合同附件包括其他相关文件,如合同签订证明、付款凭证等。12.合同生效与备案12.1合同生效日期12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同备案手续12.2.1本合同签订后,乙方应在10个工作日内向相关部门备案。12.3合同备案机构12.3.1本合同备案机构为省市区建设局。13.合同解除与终止后的处理13.1质量监管服务终止后的工作13.1.1合同解除或终止后,乙方应完成现有的质量监管工作。13.2费用结算与退还13.2.1合同解除或终止后,双方应进行费用结算。13.2.2甲方应按照合同约定支付剩余费用。13.3合同解除与终止后的责任承担13.3.1合同解除或终止后,双方应各自承担相应的责任。14.合同签署与生效日期14.1合同签署时间14.1.1本合同自双方签字盖章之日起签署。14.2合同签署地点14.2.1本合同签署地点为省市区路号。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、法律顾问等。1.2第三方介入的范围包括但不限于:质量检测、风险评估、法律咨询、项目管理等。2.第三方介入的触发条件2.1当甲乙双方在履行本合同时,因质量监管服务产生争议,经协商无法达成一致时,可邀请第三方介入。2.2.1争议双方书面同意第三方介入;2.2.2第三方具备相应的资质和能力;2.2.3第三方介入的请求在争议发生后30日内提出。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的程序如下:3.1.1争议双方共同确定第三方介入的具体事项和范围;3.1.2争议双方协商确定第三方介入的时间和地点;3.1.3第三方根据争议双方的要求,进行相应的检测、评估或咨询等工作;3.1.4第三方根据工作结果,向争议双方提交报告或建议。4.第三方介入的责任与权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地开展工作;4.1.2第三方对工作过程中知悉的商业秘密负有保密义务;4.1.3第三方应承担因自身原因导致的错误、遗漏或延误等责任。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助;4.2.2第三方有权要求甲乙双方承担因第三方介入而产生的合理费用。5.第三方介入的费用承担5.1第三方介入的费用由甲乙双方协商承担,具体金额在合同中约定。5.2若第三方介入导致合同履行期限延长,双方应协商调整合同履行期限。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同总金额的%。6.2若第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况承担。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方,不参与甲乙双方的合同履行。7.2第三方的工作成果仅对甲乙双方有效,对其他方无约束力。7.3第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时反馈相关信息。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件如下:8.1.1争议双方达成一致意见,不再需要第三方介入;8.1.2第三方已完成工作,且甲乙双方对工作结果满意;8.1.3第三方介入过程中出现不可抗力因素,导致工作无法继续。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行后续工作。9.第三方介入的补充条款9.1若本合同未尽事宜,双方可根据实际情况协商补充。9.2本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸要求:图纸应完整、准确,符合国家及行业相关标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,需确保其准确性和合法性。2.施工图纸要求:图纸应详细、清晰,包含施工所需的所有技术参数和说明。说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的指导文件,需确保其完整性和准确性。3.质量标准文件要求:文件应详细列出质量标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。说明:质量标准文件是质量监管的依据,需确保其科学性和实用性。4.合同签订证明要求:证明文件应明确合同签订的时间、地点、双方代表等信息。说明:合同签订证明是合同生效的重要证据,需确保其真实性和有效性。5.付款凭证要求:凭证应详细列出付款时间、金额、付款方式等信息。说明:付款凭证是合同履行的重要依据,需确保其真实性和合法性。6.质量监管报告要求:报告应详细记录质量监管过程中的发现、整改措施和结果。说明:质量监管报告是评估工程质量的重要文件,需确保其客观性和完整性。7.竣工验收报告要求:报告应详细记录竣工验收的时间、地点、验收结果等信息。说明:竣工验收报告是项目验收的重要文件,需确保其真实性和合法性。8.质量投诉处理记录要求:记录应详细记录质量投诉的时间、内容、处理过程和结果。说明:质量投诉处理记录是维护工程质量的重要文件,需确保其完整性和及时性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付费用责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日万分之五计算。示例:若甲方逾期支付费用元,则每日应支付违约金元。1.2未按时提供资料责任认定:甲方应承担因未按时提供资料导致乙方工作延误的责任。示例:若甲方未按时提供设计图纸,导致乙方工作延误天,则甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按时完成质量监管工作责任认定:乙方应承担因未按时完成质量监管工作导致工程质量问题的责任。示例:若乙方未按时完成质量监管工作,导致工程质量问题,则乙方应承担相应的整改责任和赔偿损失。2.2未按约定履行质量监管服务责任认定:乙方应承担因未按约定履行质量监管服务导致工程质量问题的责任。示例:若乙方未按约定进行质量检测,导致工程质量问题,则乙方应承担相应的整改责任和赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按时完成工作责任认定:第三方应承担因未按时完成工作导致项目延误的责任。示例:若第三方未按时完成质量检测工作,导致项目延误天,则第三方应承担相应的赔偿损失。3.2工作结果不符合要求责任认定:第三方应承担因工作结果不符合要求导致工程质量问题的责任。示例:若第三方提供的工作报告不符合要求,导致工程质量问题,则第三方应承担相应的整改责任和赔偿损失。全文完。2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程建设内容5.工程建设标准三、服务质量要求1.质量监管范围2.质量检查标准3.质量问题处理4.质量报告要求5.质量保证措施四、双方责任与义务1.建设单位责任2.服务单位责任3.义务履行4.违约责任5.争议解决五、合同履行与监督1.合同履行流程2.质量监管措施3.验收标准与程序4.质量问题整改5.工程进度管理六、费用与支付1.服务费用构成2.费用支付方式3.费用支付时间4.费用调整5.费用结算七、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任4.保密措施5.保密义务八、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决结果十、其他约定1.合同生效条件2.合同附件3.合同修改4.合同解除通知5.合同补充协议十一、合同附件1.工程设计文件2.工程施工图3.质量标准4.合同附件清单5.其他相关文件十二、合同签署1.签署人2.签署日期3.签署地点4.签署单位5.签署文件十三、合同备案1.备案机关2.备案时间3.备案手续4.备案费用5.备案结果十四、合同终止1.合同终止原因2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止通知5.合同终止日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同2.合同双方:建设单位:[建设单位名称]服务单位:[服务单位名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[生效日期]至[终止日期]5.合同签订地点:[签订地点]二、工程概况1.工程名称:[教师公寓建设工程名称]2.工程地点:[工程地址]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程建设内容:建筑主体工程结构工程机电安装工程装饰装修工程其他附属设施工程5.工程建设标准:国家及地方相关建筑规范设计文件要求质量验收标准三、服务质量要求1.质量监管范围:施工全过程质量监管材料采购与验收工程实体质量检查施工工艺及操作规范2.质量检查标准:国家及地方相关质量标准设计文件及施工图纸要求工程质量验收规范3.质量问题处理:及时发现并报告质量问题指导施工单位进行整改跟踪整改结果,确保问题得到解决4.质量报告要求:定期提交质量检查报告报告内容应包括检查时间、内容、结果及建议5.质量保证措施:制定质量保证计划建立质量管理体系对关键工序进行重点监管四、双方责任与义务1.建设单位责任:提供必要的技术资料和条件按时支付服务费用配合服务单位进行质量监管2.服务单位责任:按合同约定提供质量监管服务独立、客观、公正地履行职责及时发现和报告质量问题3.义务履行:双方应严格按照合同约定履行各自义务任何一方违反义务,应承担相应的违约责任4.违约责任:明确违约行为的认定标准及违约责任包括赔偿损失、支付违约金等5.争议解决:出现争议时,双方应友好协商解决协商不成的,可提交仲裁或诉讼五、合同履行与监督1.合同履行流程:质量监管服务单位进场制定质量监管计划按计划开展质量检查工作发现问题并及时报告2.质量监管措施:定期进行现场检查审查施工记录和材料检验报告组织专家对关键工序进行验收3.验收标准与程序:按照国家及地方相关标准进行验收验收程序包括自检、互检、专检4.质量问题整改:对发现的质量问题,要求施工单位及时整改整改后进行复查,确保问题得到彻底解决5.工程进度管理:监督施工单位按计划进行施工确保工程进度与质量要求相符合六、费用与支付1.服务费用构成:质量监管服务费人员费用设备及材料费用其他相关费用2.费用支付方式:预付款按月进度付款验收合格后支付尾款3.费用支付时间:预付款支付时间:合同签订后[天数]内按月进度付款时间:每月[日期]验收合格后支付尾款时间:验收合格后[天数]内4.费用调整:因不可抗力等原因导致费用增加的,经双方协商一致后调整5.费用结算:双方按约定的支付方式及时间进行费用结算七、保密条款1.保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密工程技术资料、施工图纸等2.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[年数]3.违约责任:未经对方同意,泄露保密信息的,应承担相应的法律责任4.保密措施:双方应采取必要措施,确保保密信息的安全对保密信息进行严格的管理和限制5.保密义务:双方应对保密信息承担保密义务,不得泄露给任何第三方八、合同解除与终止1.合同解除条件:双方协商一致一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止条件:合同履行完毕双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行3.合同解除程序:提前[天数]书面通知对方说明解除合同的原因协商解决相关事宜4.合同终止程序:同解除程序5.合同解除后的处理:结算剩余服务费用清理合同履行过程中的资料九、争议解决1.争议解决方式:友好协商仲裁诉讼2.争议解决机构:[仲裁委员会名称]3.争议解决程序:双方提交争议事项仲裁委员会组织仲裁仲裁裁决具有法律效力4.争议解决费用:由败诉方承担5.争议解决结果:争议解决结果为最终裁决十、其他约定1.合同生效条件:双方签字盖章合同条款齐全合同内容合法有效2.合同附件:设计文件施工图纸质量标准合同附件清单3.合同修改:任何一方修改合同,需经双方协商一致修改内容作为合同附件4.合同解除通知:以书面形式通知对方5.合同补充协议:双方可签订补充协议,作为合同附件十一、合同附件1.工程设计文件2.工程施工图3.质量标准4.合同附件清单5.其他相关文件十二、合同签署1.签署人:建设单位代表:[姓名]服务单位代表:[姓名]2.签署日期:[日期]3.签署地点:[地点]4.签署单位:建设单位:[单位名称]服务单位:[单位名称]5.签署文件:[合同文本]十三、合同备案1.备案机关:[备案机关名称]2.备案时间:[备案日期]3.备案手续:提交合同文本提交相关资料4.备案费用:[费用金额]5.备案结果:[备案结果]十四、合同终止1.合同终止原因:合同履行完毕双方协商一致解除合同因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序:同解除程序3.合同终止后的处理:结算剩余服务费用清理合同履行过程中的资料建设单位(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________服务单位(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款:甲方有权决定工程质量监管服务的具体内容和标准。甲方应提供详细的工程进度计划和设计文件,确保乙方按照要求进行质量监管。2.工程进度管理条款:甲方应确保工程进度与合同约定相符,如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应责任。乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行质量监管,并及时向甲方报告进度情况。3.质量问题处理条款:甲方应指定专人负责质量问题处理,确保质量问题得到及时解决。乙方在发现质量问题时应立即向甲方报告,甲方应在[天数]内提出处理意见。4.费用支付条款:甲方应在合同约定的支付时间内支付乙方服务费用,如延迟支付,应向乙方支付[百分比]的滞纳金。乙方应在收到甲方支付的服务费用后,向甲方提供相应的发票和结算单据。5.保密条款:甲方对乙方在合同履行过程中知悉的工程信息负有保密义务,未经甲方同意,乙方不得向任何第三方泄露。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款:乙方有权根据工程质量监管服务合同的要求,独立制定监管计划和方法。乙方应确保监管工作的质量和效率,及时向甲方报告监管结果。2.质量标准执行条款:乙方应严格按照国家及地方相关质量标准执行监管工作,对不符合标准的工程提出整改意见。3.质量问题处理条款:乙方在发现质量问题时应立即向甲方报告,并提出整改方案。甲方应在[天数]内对乙方提出的整改方案进行审核,并给予回复。4.费用支付条款:乙方应在提供服务后,向甲方提交费用结算报告,甲方应在[天数]内支付费用。如甲方对费用结算报告有异议,应在[天数]内提出,否则视为认可。5.保密条款:乙方对甲方在合同履行过程中知悉的工程信息负有保密义务,未经甲方同意,乙方不得向任何第三方泄露。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:合同中引入第三方中介,负责协调甲方和乙方之间的沟通和合作。2.中介职责条款:第三方中介应负责监督合同的履行,确保双方按照合同约定执行。第三方中介有权对甲乙双方的行为进行评估,并提出改进建议。3.费用承担条款:第三方中介的服务费用由甲乙双方共同承担,具体费用由三方协商确定。4.争议解决条款:如甲乙双方在合同履行过程中发生争议,第三方中介应进行调解,如调解不成,可提交仲裁或诉讼。5.保密条款:第三方中介对甲乙双方在合同履行过程中知悉的工程信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。建设单位(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________服务单位(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:________________第三方中介(盖章):________________代表人(签字):________________日期:________________附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计文件2.工程施工图3.质量标准4.合同附件清单5.第三方中介资质证明6.双方签字盖章的合同文本7.预付款支付凭证8.按月进度付款凭证9.验收合格后支付尾款凭证10.质量检查报告11.费用结算单据12.争议解决文件13.保密协议14.合同补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付服务费用乙方未按合同约定提供质量监管服务任何一方未履行合同约定的保密义务任何一方未按时完成合同约定的任务2.违约行为认定:甲方未支付费用,经催告后仍未支付,视为违约乙方未提供质量监管服务,经甲方确认后,视为违约任何一方泄露保密信息,经对方确认后,视为违约任何一方未按时完成任务,经对方确认后,视为违约三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方未履行合同义务,应承担的法律责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决的一种法律程序。5.保密义务:指合同一方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时支付服务费用。解决办法:乙方应催告甲方支付,如甲方仍未支付,可依法申请仲裁或诉讼。2.问题:乙方未按合同约定提供质量监管服务。解决办法:甲方应书面通知乙方,要求乙方改正,如乙方仍未改正,可依法申请仲裁或诉讼。3.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.教师公寓建设工程项目质量监管。2.工程质量监管服务合同的签订与履行。3.工程质量问题的发现、报告和处理。4.工程进度管理和费用结算。5.争议解决和合同终止。全文完。2024版教师公寓建设工程质量监管服务合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)1.2乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的加快,教育事业的发展,教师公寓建设成为保障教师住房权益的重要举措。为加强教师公寓建设工程质量监管,确保工程质量,特制定本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在教师公寓建设工程质量监管服务过程中的权利、义务及责任,确保工程质量,保障教师住房权益。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)教师公寓:指为教师提供的具有独立生活设施的居住场所;(2)工程质量监管:指对教师公寓建设工程的设计、施工、验收等环节进行监督检查,确保工程质量符合国家相关标准;(3)质量缺陷:指教师公寓建设工程在施工、使用过程中存在的缺陷,影响正常使用。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行教师公寓建设工程质量监管的一方;(2)乙方:指接受甲方委托,承担教师公寓建设工程质量监管服务的一方;(3)合同期限:指本合同生效之日起至合同终止之日止的时间;(4)违约责任:指因一方违约导致合同无法履行,应承担的相应法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)要求乙方按照合同约定,对教师公寓建设工程进行质量监管;(2)提供相关资料,协助乙方开展质量监管工作;(3)监督乙方履行合同,确保质量监管工作顺利进行;(4)按照合同约定支付乙方服务费用。4.2乙方的权利和义务:(1)按照合同约定,对教师公寓建设工程进行质量监管;(2)制定详细的质量监管方案,确保工程质量符合国家相关标准;(3)定期向甲方汇报质量监管工作情况;(4)对质量缺陷进行整改,确保整改措施落实到位;(5)按照合同约定收取服务费用。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为(合同期限)。5.2合同履行地点:本合同质量监管服务地点为:(教师公寓建设工程所在地)。5.3合同履行方式:乙方应在合同履行期间,对教师公寓建设工程进行全过程、全方位的质量监管,确保工程质量符合国家相关标准。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同期限届满;(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)合同期限届满前,甲乙双方应协商确定是否续签合同;(2)如一方违约,另一方有权解除合同;(3)合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应向甲方提交质量监管报告;(2)双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同中,乙方提供教师公寓建设工程质量监管服务的费用构成如下:(1)基础服务费:根据项目规模和复杂程度,经双方协商确定的基础服务费用;(2)专项服务费:针对特定质量监管需求,经双方协商确定的专项服务费用;(3)其他费用:包括但不限于差旅费、资料费、通信费等,由双方另行协商确定。7.2支付方式(1)基础服务费和专项服务费,甲方应在合同签订后(支付期限)内支付;(2)其他费用,甲方应在乙方提交相应费用明细和发票后(支付期限)内支付。7.3支付时间(1)基础服务费和专项服务费,甲方应在合同签订后(支付期限)内支付;(2)其他费用,甲方应在乙方提交相应费用明细和发票后(支付期限)内支付。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应通过银行转账方式进行;(2)甲方应在支付款项时注明合同编号及付款用途;(3)乙方应在收到甲方支付的费用后,向甲方开具正式的发票。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付费用,乙方有权暂停或终止服务,并要求甲方支付违约金,违约金按未支付费用总额的(违约金比例)计算。8.2乙方违约若乙方未按合同约定履行质量监管服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:(1)赔偿因乙方违约造成的损失;(2)支付违约金,违约金按合同约定服务费用总额的(违约金比例)计算。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,在收到对方要求赔偿的通知后(赔偿期限)内支付赔偿金额。赔偿金额以人民币计算,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于:(1)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(2)教师公寓建设工程的技术资料、设计方案、施工图纸等;(3)其他经双方约定应保密的信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同生效之日起至合同终止之日起计算,或自保密信息知悉之日起计算,最长不超过(保密期限)年。9.3保密履行方式(1)双方应采取一切合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得将保密内容泄露给任何第三方;(3)保密内容的保密义务不因合同终止而免除。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、骚乱等社会异常事件;(3)政府法律、政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时,双方应协商解决,必要时可暂停履行合同;(3)不可抗力事件持续期间,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于:地震、洪水、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向(仲裁机构名称)申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形;(3)其他依法不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对教师公寓建设工程质量监管服务的最终决定权;(2)乙方在合同履行过程中,如发现工程质量问题,有权要求甲方采取整改措施。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方服务质量的不定期检查权;(2)乙方在合同履行过程中,如发现甲方存在违法行为,有权向有关部门举报。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同确保教师公寓建设工程质量监管服务的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照合同约定,及时提供相关资料和信息;(2)乙方应按照合同约定,及时汇报质量监管工作情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对合同内容进行修改。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):日期:____年____月____日附件:1.教师公寓建设工程质量监管服务方案2.教师公寓建设工程质量监管服务费用明细3.其他与本合同相关的文件和资料附件及其他说明解释一、附件列表:1.教师公寓建设工程质量监管服务方案2.教师公寓建设工程质量监管服务费用明细3.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:违约行为及认定如

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论