2024年度代付工程款项三方监理服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度代付工程款项三方监理服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3付款单位信息2.合同签订依据3.合同期限4.工程款项代付范围4.1代付款项类型4.2代付款项条件5.监理单位职责5.1质量监理5.2进度监理5.3安全监理5.4合同执行监理6.施工单位职责6.1质量保证6.2进度保证6.3安全保障6.4合同执行7.付款单位职责7.1付款保证7.2付款时间7.3付款方式8.监理费用及支付方式8.1监理费用标准8.2支付方式8.3支付时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.违约责任10.1监理单位违约责任10.2施工单位违约责任10.3付款单位违约责任11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理单位资质证书14.3附件三：施工单位资质证书14.4附件四：付款单位资质证书第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称：X监理有限公司1.1.2监理单位地址：省市区路号1.1.3监理单位法定代表人：1.1.4监理单位联系电话：056781.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：X建设有限公司1.2.2施工单位地址：省市区路号1.2.3施工单位法定代表人：1.2.4施工单位联系电话：0876543211.3付款单位信息1.3.1付款单位名称：财政局1.3.2付款单位地址：省市区路号1.3.3付款单位法定代表人：1.3.4付款单位联系电话：0456789122.合同签订依据2.1《中华人民共和国合同法》2.2《中华人民共和国建筑法》2.3《建筑工程质量管理条例》2.4《建筑工程安全生产管理条例》2.5甲方提供的工程款项代付相关文件及资料3.合同期限3.1合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。4.工程款项代付范围4.1代付款项类型4.1.1工程进度款4.1.2材料设备款4.1.3人工费4.1.4其他应由付款单位支付的款项4.2代付款项条件4.2.1施工单位按照工程进度完成相应工作4.2.2施工单位提交相关证明文件及资料4.2.3付款单位确认款项支付5.监理单位职责5.1质量监理5.1.1对施工单位的施工质量进行监督检查5.1.2对施工单位提交的工程质量检验报告进行审核5.1.3对工程质量问题提出整改意见5.2进度监理5.2.1对施工单位的施工进度进行监督检查5.2.2对施工单位提交的进度计划进行审核5.2.3对施工进度问题提出整改意见5.3安全监理5.3.1对施工单位的安全生产进行监督检查5.3.2对施工单位提交的安全措施进行审核5.3.3对安全隐患问题提出整改意见5.4合同执行监理5.4.1对施工单位的合同执行情况进行监督检查5.4.2对合同执行过程中出现的问题提出整改意见6.施工单位职责6.1质量保证6.1.1严格按照工程设计文件和施工规范进行施工6.1.2确保工程质量符合国家标准和合同约定6.2进度保证6.2.1按照合同约定的进度计划进行施工6.2.2确保工程按期完成6.3安全保障6.3.1严格执行安全生产法规和制度6.3.2确保施工现场安全生产6.4合同执行6.4.1按照合同约定履行义务6.4.2配合监理单位进行监理工作7.付款单位职责7.1付款保证7.1.1按照合同约定的时间和比例支付工程款项7.1.2对监理单位提交的支付申请进行审核7.2付款时间7.2.1工程进度款：每月25日支付上月完成工程量的70%7.2.2材料设备款：材料设备到货后3个工作日内支付7.2.3人工费：每月25日支付上月完成工程量的人工费7.2.4其他应由付款单位支付的款项：按合同约定的时间和比例支付7.3付款方式7.3.1银行转账7.3.2支票7.3.3其他付款方式（如有）8.监理费用及支付方式8.1监理费用标准8.1.1监理费用按照工程合同价的1.5%计算，总额不超过人民币100万元。8.1.2监理费用包括但不限于现场监理、资料审查、会议组织、报告编制等费用。8.2支付方式8.2.1付款单位应在合同签订后5个工作日内支付监理费用的30%作为预付款。8.2.2在监理工作完成50%后，付款单位应支付监理费用的30%。8.2.3在监理工作完成80%后，付款单位应支付监理费用的30%。8.2.4监理工作完成后，付款单位应在收到监理单位提交的最终报告和验收证明后5个工作日内支付剩余的10%监理费用。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。9.2.2若协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.违约责任10.1监理单位违约责任10.1.1若监理单位未按合同约定履行监理职责，造成工程质量、进度、安全等方面的损失，监理单位应承担相应的赔偿责任。10.1.2若监理单位未按时提交监理报告，应向付款单位支付违约金，违约金为每日监理费用总额的0.5%。10.2施工单位违约责任10.2.1若施工单位未按合同约定完成工程，造成付款单位经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。10.2.2若施工单位未按时提交相关证明文件，应向付款单位支付违约金，违约金为每日工程进度款总额的0.5%。10.3付款单位违约责任10.3.1若付款单位未按合同约定支付工程款项，应向施工单位支付违约金，违约金为逾期付款总额的0.1%。11.合同变更11.1变更条件11.1.1合同双方协商一致，且变更内容不影响合同目的的实现。11.2变更程序11.2.1双方应就变更内容达成书面协议。11.2.2变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。12.合同解除12.1解除条件12.1.1合同一方严重违约，经另一方通知后30日内未采取补救措施或未履行合同义务。12.2解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。12.2.2收到通知的一方应在收到通知之日起30日内书面回复。12.2.3双方协商一致后，签订合同解除协议。13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的期限届满，监理工作完成。13.2终止程序13.2.1合同终止后，双方应进行工程验收。13.2.2验收合格后，双方签订合同终止协议。14.合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理单位资质证书14.3附件三：施工单位资质证书14.4附件四：付款单位资质证书第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由合同双方或其中一方邀请或委托的，提供专业服务、咨询、鉴定、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2增强合同双方的信心和信任度。15.2.3为合同履行提供专业支持。15.3第三方介入的类型15.3.1专业服务机构：如律师事务所、会计师事务所、工程咨询公司等。15.3.2评估机构：如工程质量检测机构、工程价格评估机构等。15.3.3鉴定机构：如工程鉴定中心、技术鉴定中心等。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1在需要第三方介入的情况下，甲方应提前30日通知乙方，并说明第三方介入的原因和目的。16.1.2甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够胜任合同要求的工作。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合甲方选择合适的第三方，并确保第三方的工作符合合同要求。16.2.2乙方应在第三方介入的情况下，继续履行其合同义务。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在合同履行过程中，因其过失或疏忽造成的损失，其责任限额由合同双方另行约定，但不得超过其收取服务费用的5倍。17.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在双方签署合同前取得对方的书面同意。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方仅向甲方提供服务，甲方应向第三方支付服务费用。18.1.2第三方的服务成果应提交给甲方审核，未经甲方同意，第三方不得向乙方或其他第三方提供。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方的工作成果应满足乙方的需求，乙方应向第三方提供必要的工作条件和信息。18.2.2第三方的工作成果在未经甲方批准前，乙方不得用于其他目的。19.第三方介入的审批程序19.1第三方介入的审批程序19.1.1甲方需将第三方介入的申请提交给乙方，乙方应在收到申请后5个工作日内给予答复。19.1.2若乙方同意第三方介入，双方应共同签署第三方介入协议，明确各方的权利和义务。20.第三方介入的协议20.1第三方介入协议的内容20.1.1第三方的服务内容、范围和标准。20.1.2第三方的责任和义务。20.1.3第三方的服务费用及支付方式。20.1.4第三方介入的时间安排。20.2第三方介入协议的签订20.2.1第三方介入协议由甲方和第三方签订。20.2.2乙方作为合同一方，有权对第三方介入协议的内容进行监督和审查。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲要求：详细描述监理工作内容、监理计划、监理程序和方法。说明：监理大纲是监理工作的指导性文件，应包括监理工作的目标、范围、内容、方法和时间安排。2.监理单位资质证书要求：提供监理单位合法有效的资质证书副本。说明：资质证书是监理单位具备相应资质的证明，应真实有效。3.施工单位资质证书要求：提供施工单位合法有效的资质证书副本。说明：资质证书是施工单位具备相应施工能力的证明，应真实有效。4.付款单位资质证书要求：提供付款单位合法有效的资质证书副本。说明：资质证书是付款单位具备相应支付能力的证明，应真实有效。5.工程款项代付申请表要求：填写完整的申请表，包括工程款项类型、金额、支付条件等。说明：申请表是乙方向付款单位申请支付工程款项的正式文件。6.工程进度报告要求：定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、下月计划等。说明：进度报告是监理单位对工程进度的监督和记录。7.工程质量检验报告要求：对工程质量进行检验，并提供检验报告。说明：检验报告是对工程质量进行评估的依据。8.工程安全检查报告要求：对施工现场进行安全检查，并提供检查报告。说明：检查报告是对施工现场安全状况的记录。9.合同变更协议要求：双方协商一致后，签订合同变更协议。说明：变更协议是对合同条款的修改和补充。10.争议解决协议要求：双方协商一致后，签订争议解决协议。说明：争议解决协议是对争议解决方式、程序和结果的约定。说明二：违约行为及责任认定：1.监理单位违约行为违约行为：未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题。责任认定：监理单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复费用、延误工期赔偿、违约金等。示例：监理单位未按期提交质量检验报告，导致施工单位延误工期，监理单位应支付违约金。2.施工单位违约行为违约行为：未按合同约定完成工程，造成付款单位经济损失。责任认定：施工单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于修复费用、延误工期赔偿、违约金等。示例：施工单位未按期完成工程，导致付款单位支付违约金。3.付款单位违约行为违约行为：未按合同约定支付工程款项，造成施工单位经济损失。责任认定：付款单位应承担相应的赔偿责任，包括但不限于逾期付款利息、违约金等。示例：付款单位未按期支付工程款项，施工单位有权要求支付逾期付款利息。4.第三方违约行为违约行为：第三方在合同履行过程中，因其过失或疏忽造成的损失。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，其责任限额由合同双方另行约定。示例：第三方在评估过程中出现重大失误，导致付款单位经济损失，第三方应支付赔偿金。全文完。2024年度代付工程款项三方监理服务合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方基本信息6.合同签订地点7.合同签订方式二、工程款项代付内容1.工程款项代付范围2.工程款项代付流程3.工程款项代付时间4.工程款项代付条件5.工程款项代付责任三、三方监理服务内容1.监理范围2.监理人员配置3.监理工作内容4.监理工作标准5.监理工作方法四、监理费用及支付1.监理费用计算方法2.监理费用支付方式3.监理费用支付时间4.监理费用调整5.监理费用争议解决五、监理工作进度及报告1.监理工作进度安排2.监理工作报告要求3.监理工作报告提交时间4.监理工作报告内容5.监理工作报告审核六、工程款项代付与监理服务协调1.协调机制2.协调人员3.协调方式4.协调时间5.协调内容七、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密责任4.保密措施5.违约责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约解除合同九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后果5.合同解除与终止争议解决十一、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件变更5.合同附件争议解决十二、其他约定事项1.其他约定事项内容2.其他约定事项效力3.其他约定事项变更4.其他约定事项争议解决5.其他约定事项执行十三、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期5.合同生效与终止争议解决十四、合同附件清单1.附件一：工程款项代付清单2.附件二：监理服务协议3.附件三：保密协议4.附件四：争议解决协议5.附件五：其他相关协议合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度代付工程款项三方监理服务合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2024年1月1日4.合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日5.合同双方基本信息：a.甲方：建设集团有限公司b.乙方：银行股份有限公司c.丙方：工程监理有限公司6.合同签订地点：市7.合同签订方式：书面形式二、工程款项代付内容1.工程款项代付范围：a.甲方在合同有效期内支付给承包商的工程款项b.乙方负责代付上述款项至承包商指定的账户2.工程款项代付流程：a.甲方提供工程款项支付申请b.乙方审核支付申请并确认款项到账c.乙方将款项代付至承包商指定账户3.工程款项代付时间：a.按照甲方提供的支付申请执行b.乙方应在收到支付申请后的2个工作日内完成代付4.工程款项代付条件：a.甲方提供的支付申请应真实、完整、有效b.工程款项应已通过甲方内部审批5.工程款项代付责任：a.乙方对代付款项的真实性、合规性负责b.甲方对提供的支付申请的真实性、完整性负责三、三方监理服务内容1.监理范围：a.对甲方工程项目的施工过程进行全程监理b.对工程质量、进度、安全进行监督检查2.监理人员配置：a.丙方应配备足够的监理人员，确保监理工作的顺利进行b.监理人员应具备相应的资质和经验3.监理工作内容：a.检查施工图纸、施工方案、施工组织设计等b.监督施工过程，确保工程质量符合要求c.检查施工进度，确保工程按期完成d.检查施工现场安全，确保施工安全4.监理工作标准：a.严格按照国家相关标准和规范执行b.参照甲方要求制定监理细则5.监理工作方法：a.采用现场巡查、资料审查、会议讨论等方式进行监理b.及时发现并报告问题，提出整改意见四、监理费用及支付1.监理费用计算方法：a.按照监理服务范围和内容，参照市场价格确定b.监理费用总额为人民币______元2.监理费用支付方式：a.甲方按月支付监理费用b.每月支付监理费用的______%3.监理费用支付时间：a.每月______日前支付上一个月的监理费用b.甲方应在收到丙方开具的发票后______个工作日内支付4.监理费用调整：a.如监理服务范围、内容发生变化，经三方协商一致后，可调整监理费用b.调整后的监理费用应按新的监理范围和内容计算5.监理费用争议解决：a.如对监理费用有争议，由三方协商解决b.协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决五、监理工作进度及报告1.监理工作进度安排：a.丙方应制定监理工作进度计划，并报甲方审核b.甲方应在收到监理工作进度计划后的______个工作日内回复2.监理工作报告要求：a.丙方应定期向甲方提交监理工作报告b.工作报告应包括监理工作内容、发现的问题、整改措施等3.监理工作报告提交时间：a.每月______日前提交上一个月的监理工作报告b.甲方应在收到工作报告后的______个工作日内回复4.监理工作报告内容：a.工程概况b.施工进度c.工程质量d.施工安全e.存在问题及整改措施5.监理工作报告审核：a.甲方对监理工作报告进行审核，提出意见和建议b.丙方应根据甲方意见进行整改六、工程款项代付与监理服务协调1.协调机制：a.三方应建立协调机制，定期召开协调会议b.协调会议应解决工程款项代付与监理服务中的问题2.协调人员：a.甲方：项目经理b.乙方：财务负责人c.丙方：总监理工程师3.协调方式：a.面谈b.电话c.邮件4.协调时间：a.每月______日召开一次协调会议b.需要时随时召开协调会议5.协调内容：a.工程款项代付进度b.监理服务情况c.存在问题及解决方案七、保密条款1.保密内容：a.甲方、乙方、丙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密b.甲方、乙方、丙方在合同履行过程中知悉的工程相关信息2.保密期限：a.自合同签订之日起至合同终止后______年3.保密责任：a.甲方、乙方、丙方应对其知悉的保密信息承担保密责任b.未经对方同意，不得泄露、使用或披露保密信息4.保密措施：a.采取合理的保密措施，防止保密信息泄露b.对保密信息进行分类管理，确保信息安全5.违约责任：a.如违反保密条款，应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等八、违约责任1.违约情形：a.甲方未按时支付工程款项b.乙方未按时代付工程款项c.丙方未按时提交监理工作报告d.丙方未按标准完成监理工作e.任何一方违反保密条款2.违约责任承担：a.违约方应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等3.违约赔偿：a.违约赔偿金额根据实际情况确定b.违约赔偿金额最高不超过合同总金额的____%4.违约争议解决：a.如对违约责任有争议，由三方协商解决b.协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决5.违约解除合同：a.违约方严重违约，另一方有权解除合同b.解除合同后，违约方应承担相应的违约责任九、争议解决1.争议解决方式：a.由三方协商解决b.协商不成，提交仲裁委员会仲裁2.争议解决机构：a.仲裁委员会3.争议解决程序：a.争议发生后，三方应在______个工作日内提交仲裁申请b.仲裁委员会应在收到仲裁申请后的______个工作日内受理4.争议解决期限：a.仲裁委员会应在受理仲裁申请后的______个月内作出裁决5.争议解决费用：a.仲裁费用由败诉方承担十、合同解除与终止1.合同解除条件：a.任何一方违约，另一方有权解除合同b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行2.合同终止条件：a.合同履行完毕b.三方协商一致解除合同3.合同解除与终止程序：a.一方提出解除或终止合同，另一方应予以确认b.解除或终止合同后，各方应按照合同约定处理善后事宜4.合同解除与终止后果：a.合同解除或终止后，各方应按照合同约定支付已发生的费用b.合同解除或终止后，各方不再承担合同约定的义务5.合同解除与终止争议解决：a.如对合同解除或终止有争议，由三方协商解决b.协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决十一、合同附件1.附件一：工程款项代付清单2.附件二：监理服务协议3.附件三：保密协议4.附件四：争议解决协议5.附件五：其他相关协议十二、其他约定事项1.其他约定事项内容：a.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决b.本合同未尽事宜，以双方书面协议为准2.其他约定事项效力：a.本合同未尽事宜的书面协议与本合同具有同等法律效力3.其他约定事项变更：a.本合同未尽事宜的书面协议的变更，需经三方协商一致4.其他约定事项争议解决：a.本合同未尽事宜的书面协议的争议，按本合同争议解决条款处理5.其他约定事项执行：a.本合同未尽事宜的书面协议的执行，由三方共同监督十三、合同生效及终止1.合同生效条件：a.本合同经三方签字盖章后生效2.合同终止条件：a.合同履行完毕或双方协商一致解除合同3.合同生效日期：a.本合同自双方签字盖章之日起生效4.合同终止日期：a.合同履行完毕或双方协商一致解除合同的日期5.合同生效与终止争议解决：a.如对合同生效与终止有争议，由三方协商解决b.协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决十四、合同附件清单1.附件一：工程款项代付清单2.附件二：监理服务协议3.附件三：保密协议4.附件四：争议解决协议5.附件五：其他相关协议甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________签字：甲方代表：________________乙方代表：________________丙方代表：________________日期：________________日期：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方决策权说明：甲方作为主导方，在合同履行过程中享有最终决策权。包括但不限于工程款项的支付决策、监理工作的调整决策等。2.甲方监督权说明：甲方有权对乙方的代付工作和丙方的监理工作进行监督，确保其符合合同约定。3.甲方信息提供义务说明：甲方应及时向乙方和丙方提供工程款项支付的相关信息，包括支付申请、工程进度等。4.甲方责任承担说明：甲方应对因其决策失误或信息提供不准确导致乙方和丙方遭受的损失承担责任。5.甲方违约责任说明：甲方如未履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方代付优先权说明：乙方作为主导方，在代付工程款项方面享有优先权。在确保资金安全的前提下，乙方有权决定代付的时机和方式。2.乙方监督权说明：乙方有权对丙方的监理工作进行监督，确保监理工作符合合同约定。3.乙方信息获取义务说明：乙方有权要求甲方提供与工程款项支付相关的必要信息，包括支付申请、工程进度等。4.乙方责任承担说明：乙方应对因其代付工作失误或信息获取不及时导致甲方和丙方遭受的损失承担责任。5.乙方违约责任说明：乙方如未履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介职责说明：第三方中介负责协调甲方、乙方和丙方之间的沟通，确保合同条款的顺利执行。2.第三方中介费用说明：第三方中介的服务费用由甲方、乙方和丙方共同承担。3.第三方中介责任承担说明：第三方中介在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致合同履行受阻，应承担相应的责任。4.第三方中介保密义务说明：第三方中介应对其知悉的合同内容及各方商业秘密承担保密责任。5.第三方中介违约责任说明：第三方中介如未履行保密义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任。6.第三方中介争议解决说明：如第三方中介与甲方、乙方或丙方发生争议，应通过协商解决。协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决。7.第三方中介退出机制说明：在合同履行过程中，如第三方中介无法继续履行职责，经三方协商一致，可替换第三方中介。8.第三方中介合同终止说明：合同履行完毕或第三方中介无法继续履行职责时，合同终止。各方应按照合同约定处理善后事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程款项代付清单2.附件二：监理服务协议3.附件三：保密协议4.附件四：争议解决协议5.附件五：其他相关协议6.附件六：第三方中介服务协议（如有）7.附件七：工程款项支付申请表8.附件八：监理工作报告9.附件九：监理工作进度计划10.附件十：工程款项支付凭证11.附件十一：违约责任认定书12.附件十二：争议解决仲裁裁决书（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付工程款项b.乙方未按时代付工程款项c.丙方未按时提交监理工作报告d.丙方未按标准完成监理工作e.任何一方违反保密条款2.违约认定：a.甲方未按时支付工程款项，经乙方或丙方提醒后仍未支付的，视为违约。b.乙方未按时代付工程款项，经甲方或丙方提醒后仍未支付的，视为违约。c.丙方未按时提交监理工作报告，经甲方或乙方提醒后仍未提交的，视为违约。d.丙方未按标准完成监理工作，经甲方或乙方检查后确认的，视为违约。e.任何一方泄露保密信息，经另一方提出后，未采取措施改正的，视为违约。三、法律名词及解释：1.争议解决：指双方在合同履行过程中对合同条款的理解或执行发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约责任：指一方违反合同约定，给另一方造成损失时，应承担的法律责任。4.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定保密内容和期限。5.仲裁：指双方在争议发生后，自愿选择仲裁机构，按照仲裁规则解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方资金紧张，无法按时支付工程款项。解决办法：与甲方协商，延长付款期限或分期支付。2.问题：乙方代付过程中出现资金问题，导致款项延迟到账。解决办法：与乙方协商，提供担保或调整代付方式。3.问题：丙方监理人员不足，影响监理工作质量。解决办法：与丙方协商，增加监理人员或调整监理方案。4.问题：第三方中介服务不力，导致合同执行受阻。解决办法：与第三方中介协商，更换中介或终止其服务。五、所有应用场景：1.工程项目代付和监理服务2.甲方资金紧张，需要乙方代付工程款项3.丙方提供专业监理服务，确保工程质量4.第三方中介参与，协调各方关系5.争议解决和违约责任承担全文完。2024年度代付工程款项三方监理服务合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：[甲方名称]，地址：[甲方地址]，联系人：[甲方联系人]，联系电话：[甲方联系电话]。1.2乙方：[乙方名称]，地址：[乙方地址]，联系人：[乙方联系人]，联系电话：[乙方联系电话]。1.3丙方：[丙方名称]，地址：[丙方地址]，联系人：[丙方联系人]，联系电话：[丙方联系电话]。二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在2024年度内需支付多项工程款项，为确保款项支付的正确性和及时性，特委托乙方提供代付工程款项服务，并邀请丙方作为第三方监理，共同监督款项支付过程。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国支付结算办法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）代付工程款项：指乙方根据甲方委托，代为支付给工程承包商、供应商等各方工程款项的行为。（2）监理：指丙方根据本合同约定，对甲方代付工程款项的行为进行监督、检查和评估。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方代付工程款项的一方。（2）乙方：指接受甲方委托，代为支付工程款项的一方。（3）丙方：指接受甲方委托，对乙方代付工程款项行为进行监理的一方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照约定代付工程款项。（2）甲方应向乙方提供准确的工程款项支付信息，包括但不限于款项金额、支付时间、收款人等。（3）甲方应按照约定支付代付工程款项的费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的工程款项支付信息，及时、准确地代付工程款项。（2）乙方有权要求甲方提供准确的工程款项支付信息。（3）乙方有权按照约定收取代付工程款项的费用。4.3丙方的权利和义务（1）丙方有权对乙方代付工程款项的行为进行监督、检查和评估。（2）丙方有权要求甲方、乙方提供相关资料和证明。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，至2024年度工程款项支付完毕之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式（1）乙方应按照甲方提供的工程款项支付信息，及时、准确地代付工程款项。（2）丙方应按照本合同约定，对乙方代付工程款项的行为进行监督、检查和评估。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）本合同约定的代付工程款项支付完毕。（2）因不可抗力等原因导致本合同无法继续履行。6.3终止程序（1）本合同终止前，甲乙双方应就终止事宜进行协商。（2）协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.4终止后果（1）本合同终止后，甲方应向乙方支付已代付的工程款项。（2）乙方应向甲方退还剩余代付工程款项的费用。七、费用与支付7.1费用构成本合同项下，乙方代付工程款项服务的费用构成如下：（1）代付手续费：按照代付工程款项总额的[百分比]计收。（2）服务费：按照约定的服务内容和工作量计收。（3）其他可能产生的费用：如银行手续费、通讯费等。7.2支付方式（1）代付手续费及服务费，甲方应在每个支付周期结束后，根据乙方提供的发票进行支付。（2）其他费用，甲方应在费用发生后的[天数]个工作日内支付。7.3支付时间（1）代付手续费及服务费：甲方应在每个支付周期结束后[具体日期]，将款项支付至乙方指定的账户。（2）其他费用：甲方应在费用发生后的[具体日期]，将款项支付至乙方指定的账户。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应提供付款凭证，包括但不限于支付证明、银行汇款单等。（2）乙方收到甲方支付的费用后，应及时出具收据。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按时支付费用，应向乙方支付[金额]的违约金。8.2乙方违约（1）若乙方未按时代付工程款项，应向甲方支付[金额]的违约金。（2）若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式双方因违约造成对方损失的，应按照实际损失承担赔偿责任，赔偿金额及方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后[年数]年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、火灾等自然灾害。（2）战争、动乱、政府封锁等政府行为。（3）社会异常事件，如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）2024年发生的地震，导致工程进度延误。（2）政府颁布的政策，导致项目资金无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情况。（2）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确约定的权利，甲方和乙方均保留。（2）本合同签订后，任何一方不得擅自转让其在本合同项下的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对代付工程款项的最终决定权。（2）乙方保留对代付工程款项的执行权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方完成代付工程款项的相关工作。（2）乙方应协助甲方完成工程款项支付的相关工作。15.2协作与配合方式双方应按照本合同约定，及时、有效地进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，不因其他合同、协议的存在而失效。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：丙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年__月__日附件及其