2024年度电力设施个人承包合同范本3篇_第1页
2024年度电力设施个人承包合同范本3篇_第2页
2024年度电力设施个人承包合同范本3篇_第3页
2024年度电力设施个人承包合同范本3篇_第4页
2024年度电力设施个人承包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电力设施个人承包合同范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.2甲方基本信息1.3乙方基本信息1.4丙方基本信息(如有)第二条承包范围与内容2.1承包工程名称2.2承包工程地点2.3承包工程规模2.4承包工程内容第三条合同工期3.1合同工期起始日期3.2合同工期结束日期3.3工期延误及违约责任第四条合同价款4.1合同价款总额4.2付款方式4.3付款节点及金额4.4逾期付款违约责任第五条材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任第六条工程进度与验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3验收程序及责任6.4工程验收不合格处理第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及责任第八条保险8.1甲方投保责任8.2乙方投保责任8.3保险赔偿范围及责任第九条保密条款9.1保密事项9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任及赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任第十四条其他约定14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同份数及送达14.4合同解释权第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称:1.1.2承包人法定代表人:1.1.3承包人地址:1.1.4承包人联系电话:1.1.5承包人开户银行及账号:1.2甲方基本信息1.2.1甲方名称:1.2.2甲方法定代表人:1.2.3甲方地址:1.2.4甲方联系电话:1.2.5甲方开户银行及账号:1.3乙方基本信息1.3.1乙方名称:1.3.2乙方法定代表人:1.3.3乙方地址:1.3.4乙方联系电话:1.3.5乙方开户银行及账号:1.4丙方基本信息(如有)1.4.1丙方名称:1.4.2丙方法定代表人:1.4.3丙方地址:1.4.4丙方联系电话:1.4.5丙方开户银行及账号:第二条承包范围与内容2.1承包工程名称:2024年度地区电力设施维修改造工程2.2承包工程地点:地区2.3承包工程规模:千米输电线路及座变电站2.4承包工程内容:2.4.1输电线路维修改造2.4.2变电站设备更新2.4.3电力设施安全检查第三条合同工期3.1合同工期起始日期:2024年1月1日3.2合同工期结束日期:2024年12月31日3.3工期延误及违约责任:3.3.1如因承包人原因导致工期延误,每延误一天,承包人应向甲方支付相当于合同总价款千分之一的违约金。3.3.2如因不可抗力导致工期延误,承包人应在事件发生后3日内通知甲方,经甲方确认后,工期相应顺延。第四条合同价款4.1合同价款总额:人民币万元整4.2付款方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的20%作为预付款。4.2.2进度款:工程进度达到合同约定节点时,甲方支付已完成工程量对应合同价款的80%。4.2.3尾款:工程验收合格后,甲方支付剩余合同价款的10%作为尾款。4.3付款节点及金额:4.3.1预付款:人民币万元4.3.2进度款:人民币万元4.3.3尾款:人民币万元4.4逾期付款违约责任:如甲方逾期付款,每逾期一天,应向承包人支付相当于逾期付款金额千分之一的违约金。第五条材料供应5.1材料供应方式:由承包人负责材料采购及供应。5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家及行业标准,并经甲方验收合格。5.3材料供应责任:承包人应确保材料供应及时、质量合格,并对因材料问题导致的工程延误承担相应责任。第六条工程进度与验收6.1工程进度计划:承包人应制定详细的工程进度计划,并报甲方备案。6.2工程验收标准:按照国家及行业标准进行验收。6.3验收程序及责任:6.3.1甲方收到承包人提交的验收申请后,应在5个工作日内组织验收。6.3.2验收不合格的,承包人应在接到通知后3日内进行整改,直至合格。6.3.3验收合格的,甲方应在验收合格后5个工作日内支付相应进度款。第七条安全生产7.1安全生产责任:承包人负责施工过程中的安全生产,确保施工人员安全。7.2安全生产措施:7.2.1承包人应制定安全生产规章制度,并严格执行。7.2.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。7.2.3施工人员必须佩戴安全防护用品。7.3事故处理及责任:7.3.1发生安全事故,承包人应在第一时间上报甲方,并采取必要措施进行抢救。7.3.2承包人应承担因安全生产责任不落实导致的事故责任。第八条保险8.1甲方投保责任:8.1.1甲方应为其拥有的电力设施投保财产保险,保险金额不低于设施价值的120%。8.1.2甲方应在合同签订后15日内,向承包人提供保险单副本。8.2乙方投保责任:8.2.1乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,保险金额不低于每人人民币50万元。8.2.2乙方应在合同签订后15日内,向甲方提供保险单副本。8.3保险赔偿范围及责任:8.3.1保险赔偿范围包括但不限于因施工导致的设施损坏、人员伤亡等。8.3.2保险赔偿事宜按照保险合同约定处理,双方应积极配合。第九条保密条款9.1保密事项:9.1.1任何一方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。9.1.2合同内容及其履行过程中产生的任何信息。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3违约责任:9.3.1如一方违反保密义务,导致对方利益受损,违约方应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1承包人未按合同约定完成工程或工程质量不合格。10.1.2甲方未按合同约定支付款项。10.1.3一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任及赔偿:10.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金数额根据违约程度和损失情况确定。10.2.2因违约造成的损失超过违约金数额的,违约方还应赔偿超出部分的损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构:仲裁委员会。第十二条合同解除12.1合同解除条件:12.1.1一方严重违约,经对方书面通知后仍未改正。12.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。12.2合同解除程序:12.2.1解除合同前,双方应协商一致。12.3合同解除责任:12.3.1因解除合同造成的损失,由违约方承担。第十三条合同终止13.1合同终止条件:13.1.1合同约定的工期结束。13.1.2合同解除。13.1.3双方协商一致终止合同。13.2合同终止程序:13.2.1合同终止前,双方应进行工程验收。13.2.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作。13.3合同终止责任:13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项。第十四条其他约定14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章。14.1.2甲方支付预付款。14.2合同附件:14.2.1工程量清单。14.2.2工程进度计划。14.2.3保险单副本。14.3合同份数及送达:14.3.1合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,丙方(如有)壹份。14.3.2合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解释权:14.4.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.4.2本合同解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义:1.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,为提供专业服务、监督、协调或执行特定任务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围:a)工程监理服务;b)质量检测与认证;c)工程造价咨询;d)法律咨询与仲裁;e)其他经甲乙双方认可的第三方服务。第二条第三方选择与授权2.1第三方选择:2.1.1甲乙双方均有权选择合适的第三方介入合同履行,但需提前通知对方。2.2第三方授权:2.2.1甲乙双方应向第三方明确授权,授权内容应包括但不限于:a)第三方的职责范围;b)第三方的决策权;c)第三方的报告义务;d)第三方的责任范围。第三条第三方的责任限额3.1责任限额的定义:3.1.1本合同所称责任限额,是指第三方因履行合同义务而产生的违约责任或赔偿责任的上限。3.2责任限额的确定:3.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度及合同约定确定。3.3责任限额的调整:3.3.1如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并书面确认调整后的责任限额。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分:4.1.1第三方在履行合同过程中,对甲方负责,甲方对第三方的服务质量、工作成果等承担监督责任。4.2第三方与乙方的责任划分:4.2.1第三方在履行合同过程中,对乙方负责,乙方对第三方的服务质量、工作成果等承担监督责任。4.3第三方与其他第三方的责任划分:4.3.1如存在多个第三方介入同一合同,各方应明确各自的责任范围,避免责任交叉。第五条第三方的权利与义务5.1第三方的权利:5.1.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以确保其履行合同义务。5.2第三方的义务:5.2.1第三方应按照合同约定,履行其职责,保证服务质量和工作成果。5.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其工作不违反相关法律法规。第六条第三方的违约责任6.1第三方违约的情形:6.1.1第三方未按合同约定履行职责;6.1.2第三方提供的服务质量不符合合同要求;6.1.3第三方违反国家法律法规和行业规范。6.2第三方违约的责任:6.2.1第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于:a)支付违约金;b)赔偿损失;c)承担其他违约责任。第七条第三方的变更与退出7.1第三方的变更:7.1.1如第三方需变更其工作人员,应提前通知甲乙双方,并确保新工作人员具备相应的资质和能力。7.2第三方的退出:7.2.1第三方因故退出合同,应提前通知甲乙双方,并确保其工作交接顺利。7.3第三方退出后的责任:第八条第三方的保密义务8.1第三方在履行合同过程中,对甲乙双方提供的保密信息负有保密义务。8.2第三方违反保密义务的责任:8.2.1第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第九条第三方的保险9.1第三方应自行投保相应的保险,以保障其履行合同义务过程中可能产生的风险。9.2第三方保险的赔偿范围:9.2.1第三方保险的赔偿范围应覆盖其履行合同义务过程中可能产生的风险和损失。第十条第三方的争议解决10.1第三方与其他各方的争议解决:10.1.1第三方与其他各方的争议,应通过协商解决。10.2第三方争议的仲裁:10.2.1如协商不成,争议可提交合同约定的仲裁机构仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的具体内容和费用。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括各阶段工程的开始和结束时间、关键节点和预计的工期。说明:工程进度计划有助于甲乙双方跟踪工程进度,确保工程按时完成。3.附件三:材料清单及质量要求详细要求:列出所有用于工程的材料名称、规格、品牌、产地和质量标准。说明:材料清单和质量要求确保工程使用的材料符合合同规定。4.附件四:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产的责任制度、操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度确保施工过程中的安全,防止事故发生。5.附件五:验收标准及程序详细要求:明确工程验收的标准、程序和验收人员。说明:验收标准及程序确保工程质量和安全,防止不合格工程投入使用。6.附件六:保密协议详细要求:约定双方的保密义务、保密信息的范围和保密期限。说明:保密协议保护双方的商业秘密和敏感信息。7.附件七:第三方服务合同详细要求:详细规定第三方的服务内容、服务期限、费用和责任。说明:第三方服务合同确保第三方服务的质量和效果。8.附件八:保险单副本详细要求:提供第三方保险单的副本,以证明保险的有效性。说明:保险单副本证明双方已履行保险责任,保障合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)承包人未按合同约定完成工程或工程质量不合格;b)甲方未按合同约定支付款项;c)第三方未按合同约定提供专业服务;d)一方违反合同约定的保密义务;e)一方违反合同约定的安全生产规定。2.责任认定标准:a)违约行为发生的时间、地点、原因;b)违约行为对合同履行的影响程度;c)违约行为的性质和严重性。3.违约责任认定示例:a)承包人未按期完成工程,导致工期延误。责任认定:承包人应支付违约金,并承担由此造成的损失。b)甲方未按约定支付进度款。责任认定:甲方应支付违约金,并承担由此造成的利息损失。c)第三方提供的服务不符合合同要求。责任认定:第三方应重新提供服务,并承担由此造成的损失。d)一方泄露对方商业秘密。责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。e)一方违反安全生产规定导致事故。责任认定:违反方应承担事故责任,并赔偿损失。全文完。2024年度电力设施个人承包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同生效日期第二章电力设施概述2.1承包设施基本情况2.2电力设施技术参数2.3电力设施地理位置2.4电力设施产权归属第三章承包范围及内容3.1承包项目名称3.2承包项目范围3.3承包项目内容3.4承包项目质量标准第四章合同工期及进度安排4.1工期起止时间4.2工程进度计划4.3里程碑节点4.4工期延误及违约责任第五章合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2分阶段支付比例5.3支付方式5.4付款时间及节点5.5付款条件及违约责任第六章材料供应及设备采购6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3设备采购方式6.4设备质量要求6.5材料设备验收及保管第七章施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工人员配备7.3施工现场管理7.4施工安全及文明施工7.5施工质量保证措施第八章技术服务及配合8.1技术服务要求8.2配合事项8.3技术服务费用8.4技术服务违约责任第九章违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构9.4争议解决期限第十章合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理第十一章合同附件及补充条款11.1合同附件11.2补充条款11.3附件及补充条款的效力第十二章合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同变更及解除12.3合同解除及终止后的处理12.4合同解除及终止后的其他事项第十三章合同解除及终止后的处理13.1工程验收13.2工程移交13.3质量保证期13.4质量保证期内的责任第十四章合同解除及终止后的其他事项14.1合同解除及终止后的债权债务处理14.2合同解除及终止后的保密义务14.3合同解除及终止后的其他事项合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度电力设施个人承包合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同双方基本信息甲方(承包方):名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系方式:________________乙方(发包方):名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系方式:________________1.5合同签订地点本合同签订地点为________________。1.6合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章电力设施概述2.1承包设施基本情况2.2电力设施技术参数2.3电力设施地理位置2.4电力设施产权归属第三章承包范围及内容3.1承包项目名称3.2承包项目范围3.3承包项目内容3.4承包项目质量标准第四章合同工期及进度安排4.1工期起止时间4.2工程进度计划4.3里程碑节点4.4工期延误及违约责任第五章合同价款及支付方式5.1合同价款总额5.2分阶段支付比例5.3支付方式5.4付款时间及节点5.5付款条件及违约责任第六章材料供应及设备采购6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3设备采购方式6.4设备质量要求6.5材料设备验收及保管第七章施工组织与管理7.1施工组织机构7.2施工人员配备7.3施工现场管理7.4施工安全及文明施工7.5施工质量保证措施第八章技术服务及配合8.1技术服务要求乙方应提供必要的施工图纸、技术资料和施工指导,确保甲方按照规范要求进行施工。8.2配合事项甲方应积极配合乙方进行现场勘查、施工组织设计审核等工作。8.3技术服务费用技术服务费用包括但不限于图纸设计费、施工指导费等,具体金额由双方另行协商确定。8.4技术服务违约责任若乙方未按约定提供技术服务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第九章违约责任及争议解决9.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.4争议解决期限争议解决期限自一方提出争议之日起不超过______个月。第十章合同解除及终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。10.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即进行工程验收,并按照约定处理剩余工程款项和责任。第十一章合同附件及补充条款11.1合同附件(1)施工图纸;(2)技术规范;(3)设备清单;(4)其他双方认可的文件。11.2补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二章合同生效及其他12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更及解除合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。合同解除按第九章约定执行。12.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应立即进行工程验收,并按照约定处理剩余工程款项和责任。12.4合同解除及终止后的其他事项合同解除或终止后,双方应继续履行保密义务,不得泄露对方商业秘密。第十三章合同解除及终止后的处理13.1工程验收合同解除或终止后,双方应立即进行工程验收,并按照约定处理剩余工程款项和责任。13.2工程移交工程验收合格后,乙方应将工程移交给甲方。13.3质量保证期合同解除或终止后,乙方应在______年内承担工程质量保证责任。13.4质量保证期内的责任在质量保证期内,若因乙方原因导致工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。第十四章合同解除及终止后的其他事项14.1合同解除及终止后的债权债务处理合同解除或终止后,双方原有的债权债务关系应按照约定或法律规定进行处理。14.2合同解除及终止后的保密义务合同解除或终止后,双方应继续履行保密义务,不得泄露对方商业秘密。14.3合同解除及终止后的其他事项合同解除或终止后,双方应按照国家法律法规和政策规定,办理相关手续。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方(签字):________________乙方(签字):________________年月日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导项目管理甲方应负责整个项目的管理工作,包括但不限于项目规划、进度控制、质量控制、安全管理和合同管理。1.2甲方项目管理职责甲方应指定专人负责项目管理工作,确保项目按计划实施,并对项目进度、质量、安全等方面承担最终责任。1.3甲方提供资源甲方应确保项目所需的人力、物力和财力资源及时到位,包括但不限于施工设备、材料、技术支持和人力资源。1.4甲方项目管理费用甲方应承担项目管理的全部费用,包括但不限于项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。1.5甲方项目管理监督乙方应配合甲方对项目管理进行监督,确保项目管理工作的顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导项目管理乙方应负责整个项目的管理工作,包括但不限于项目规划、进度控制、质量控制、安全管理和合同管理。2.2乙方项目管理职责乙方应指定专人负责项目管理工作,确保项目按计划实施,并对项目进度、质量、安全等方面承担最终责任。2.3乙方提供资源乙方应确保项目所需的人力、物力和财力资源及时到位,包括但不限于施工设备、材料、技术支持和人力资源。2.4乙方项目管理费用乙方应承担项目管理的全部费用,包括但不限于项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。2.5甲方项目管理监督甲方应配合乙方对项目管理进行监督,确保项目管理工作的顺利进行。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应作为独立第三方,负责对项目的规划、实施和验收进行监督和管理。3.2第三方中介权利第三方中介有权对项目实施过程中的各项活动进行监督检查,并有权提出整改意见。3.3第三方中介费用第三方中介费用由双方另行协商确定,并纳入合同价款。3.4第三方中介独立性第三方中介应保持独立性,不受任何一方影响,确保监督工作的公正性。3.5第三方中介报告第三方中介应在项目实施过程中定期提交项目进展报告,包括但不限于项目进度、质量、安全等方面。3.6第三方中介验收第三方中介应参与项目的竣工验收,并对验收结果进行签字确认。3.7第三方中介争议解决若第三方中介在项目实施过程中遇到争议,应通过协商解决,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。3.8第三方中介保密义务第三方中介应遵守保密协议,对项目实施过程中的商业秘密和技术信息进行保密。3.9第三方中介合同解除若第三方中介违反合同约定,任何一方均有权解除与第三方中介的合作关系,并追究其违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.设备清单4.甲方提供的资源清单5.乙方提供的资源清单6.第三方中介资质证明7.第三方中介服务合同8.保密协议9.项目进度计划10.项目质量保证措施11.施工安全及文明施工措施12.付款时间及节点安排13.材料设备验收记录14.工程验收报告15.违约责任及处理措施二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款认定:甲方在约定付款时间内未支付合同价款,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程3.违约行为:第三方中介未能履行监督职责认定:第三方中介未按合同约定对项目实施进行有效监督,导致项目出现重大质量问题。4.违约行为:任何一方泄露对方商业秘密认定:任何一方未经对方同意,泄露对方在合同履行过程中知悉的商业秘密。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。3.争议解决:指合同当事人对合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密义务:指合同当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有的保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目进度延误解决办法:重新评估进度计划,调整资源分配,加强项目管理。2.问题:工程质量问题解决办法:立即停止施工,查找原因,进行整改,确保工程质量。3.问题:资金周转困难解决办法:与甲方协商,调整付款计划,确保项目资金需求。4.问题:第三方中介不配合解决办法:与第三方中介沟通,明确职责,必要时更换第三方中介。五、所有应用场景:1.适用于电力设施新建、改建、扩建工程。2.适用于个人承包电力设施项目的合同签订。3.适用于甲方或乙方为主导的项目管理。4.适用于有第三方中介参与的项目监督。5.适用于合同执行过程中可能出现的各类问题及解决方案。全文完。2024年度电力设施个人承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景鉴于我国电力设施建设需求日益增长,为提高电力设施建设效率,降低成本,甲方决定将2024年度电力设施建设部分工程进行个人承包,乙方愿意承包该工程。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在2024年度电力设施个人承包过程中的权利、义务、责任和利益,确保工程顺利进行,实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“电力设施”指电力线路、变电站、配电室、电力设备等。3.2关键词解释(1)承包:指乙方按照本合同约定,承担电力设施建设任务,完成甲方委托的工程。(2)施工:指乙方在承包范围内,按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程,进行电力设施建设活动。(3)验收:指甲方对乙方完成的电力设施建设成果进行质量、安全、进度等方面的检查,确认是否符合合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成电力设施建设任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。(2)乙方有权在施工过程中,按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。(3)乙方有义务按照合同约定,确保施工质量、安全、进度符合要求。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年度电力设施建设任务完成之日止。5.2合同履行地点电力设施建设地点:_______5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在甲方指定的地点,按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)电力设施建设任务完成,经甲方验收合格。(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)在合同终止条件成就时,甲乙双方应协商一致,签订终止协议。(2)终止协议签订后,乙方应按照协议约定,完成合同剩余工作。6.4终止后果(1)合同终止后,甲方应按照约定支付乙方已完成的工程款项。(2)合同终止后,双方应按照协议约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费等。(2)工程管理费:包括项目管理、技术支持、质量监督等费用。(3)其他费用:包括设计费、咨询费、保险费等。7.2支付方式(1)乙方提交工程进度报告及相关证明材料后,甲方应在收到乙方提交的材料之日起____个工作日内,按照合同约定的比例支付工程款项。(2)工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告及有关资料,甲方应在收到乙方提交的材料之日起____个工作日内,支付剩余工程款项。7.3支付时间(1)工程款支付时间:按照工程进度分阶段支付,具体支付节点由甲乙双方在合同中约定。(2)竣工结算支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付工程款项时,应按照国家相关规定,依法纳税。(2)乙方应提供合法的税务登记证明,并承担相应的税务责任。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款项的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时提供施工图纸、技术规范等资料的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方未按合同约定保证工程质量、安全的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按合同约定比例计算。(2)赔偿金额的支付方式:违约方应在违约事实发生后____个工作日内,向守约方支付赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方提供的工程图纸、技术资料等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)乙方在合同履行完毕后,仍应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策、法律、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方,并采取必要措施减少损失。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,甲乙双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事冲突等。(3)政府行为:政府政策、法律、法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密的工程。(2)涉及重大公共利益、社会稳定的工程。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对电力设施建设项目的最终决定权。(2)乙方在合同履行过程中,应尊重甲方的管理权和监督权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在必要时调整工程进度、质量要求等权力。(2)乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害国家利益和社会公共利益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方协商一致后,可对本合同进行修改和补充。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互配合,共同确保电力设施建设项目的顺利进行。(2)乙方应积极配合甲方进行工程质量、安全、进度等方面的监督检查。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开协调会议,沟通项目进展情况。(2)双方应按照约定,及时解决项目实施过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于电力设施个人承包的全部协议,任何与本合同内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.电力设施施工图纸及技术规范2.工程量清单及预算3.甲方提供的工程图纸、技术资料等4.不可抗力事件证明材料5.工程进度报告及验收报告6.乙方提交的竣工结算报告及相关资料7.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付工程款项

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论