2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)3篇_第1页
2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)3篇_第2页
2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)3篇_第3页
2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)3篇_第4页
2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同有效期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程施工要求3.1施工质量标准3.2施工进度要求3.3施工安全要求3.4施工环境保护要求4.工程造价及支付4.1工程造价组成4.2工程造价调整4.3工程款支付方式4.4工程款支付时间5.工程进度款支付5.1进度款支付节点5.2进度款支付比例5.3进度款支付流程6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收不合格的处理7.工程保修7.1保修范围7.2保修期限7.3保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程图纸11.3附件三:其他相关文件12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定事项14.1双方协商事项14.2法律法规要求14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1承包方名称:________________1.1.2承包方地址:________________1.1.3承包方联系人:________________1.1.4承包方联系电话:________________1.1.5发包方名称:________________1.1.6发包方地址:________________1.1.7发包方联系人:________________1.1.8发包方联系电话:________________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同有效期:自____年____月____日至____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:________________2.2工程地点:________________2.3工程规模:________________2.4工程内容:主要包括土建、安装、装饰等工程3.工程施工要求3.1施工质量标准:按照国家相关质量标准执行,确保工程质量达到优良等级3.2施工进度要求:按照合同约定的工期进行施工,确保按期完工3.3施工安全要求:严格遵守国家安全生产法规,确保施工安全3.4施工环境保护要求:按照国家环境保护要求,采取有效措施,减少施工对环境的影响4.工程造价及支付4.1工程造价组成:包括直接费、间接费、利润、税金等4.2工程造价调整:根据工程实际情况和合同约定进行调整4.3工程款支付方式:分阶段支付,按照工程进度和合同约定进行支付4.4工程款支付时间:每完成一定比例的工程量后,发包方应在____日内支付相应款项5.工程进度款支付5.1进度款支付节点:按照工程进度,每完成合同约定的工程量比例,支付相应款项5.2进度款支付比例:根据工程进度,每完成一定比例的工程量,支付相应比例的款项5.3进度款支付流程:由承包方提交进度款申请,发包方审核后支付6.工程验收6.1验收标准:按照国家相关质量标准进行验收6.2验收程序:由发包方组织验收,承包方配合6.3验收时间:在工程完工后____日内进行验收6.4验收不合格的处理:由承包方在规定时间内进行整改,直至合格为止8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包方未按合同约定的时间和质量完成工程8.1.2承包方未按合同约定进行施工,造成工程质量问题8.1.3承包方未按合同约定进行施工,造成安全事故8.1.4承包方未按合同约定支付工程款8.1.5发包方未按合同约定支付进度款8.2违约责任承担8.2.1承包方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿发包方因此遭受的损失8.2.2发包方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金8.3违约赔偿8.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可提交仲裁机构裁决9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为________________仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议发生后,任何一方均可向争议解决机构提出申请10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方10.2.2双方应在接到解除通知后____日内完成合同解除手续10.3合同解除后的处理10.3.2双方应按照合同约定结算已发生的费用11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.1.1工程量清单应详细列明工程名称、规格、数量、单位、单价、合价等11.2附件二:工程图纸11.2.1工程图纸应清晰、完整,包括平面图、立面图、剖面图等11.3附件三:其他相关文件11.3.1其他相关文件包括但不限于施工组织设计、技术规范、质量标准等12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同签订日期12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致13.1.2出现合同约定之外的变更事项13.2合同变更程序13.2.1提出变更的一方应书面通知对方13.2.2双方应在接到变更通知后____日内达成书面变更协议13.3合同变更内容13.3.1变更内容应包括但不限于工程内容、工程量、工程款、工期等14.其他约定事项14.1双方协商事项14.1.1双方可根据实际情况协商其他事项14.2法律法规要求14.2.1合同内容应符合国家法律法规的规定14.3其他约定事项14.3.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意介入合同相关事务的独立第三方,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、仲裁方等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方同意,在合同履行过程中,根据实际情况和需要,引入第三方介入。15.2.2第三方介入需符合国家相关法律法规和行业规范。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由双方共同签署第三方介入协议。15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任范围。15.4第三方职责15.4.1第三方应根据合同约定和相关法律法规,对合同履行过程进行监督、评估和咨询。15.4.2第三方应公正、客观地履行职责,不得偏袒任何一方。15.5第三方权利15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的信息和资料。15.5.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出意见和建议。15.6第三方义务15.6.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。15.6.2第三方应按照合同约定和法律法规,履行监督、评估和咨询职责。15.7第三方责任限额15.7.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。15.7.2第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.7.3第三方责任限额应包括但不限于直接经济损失和合同约定的违约金。15.8第三方与其他各方的划分说明15.8.1第三方与甲方的划分:第三方对甲方负责,提供监理、咨询、评估等服务。甲方应向第三方提供必要的支持和配合。第三方不得干预甲方正常的生产经营活动。15.8.2第三方与乙方的划分:第三方对乙方负责,提供监理、咨询、评估等服务。乙方应向第三方提供必要的支持和配合。第三方不得干预乙方的施工活动。15.8.3第三方与合同履行的其他相关方的划分:第三方对合同履行的其他相关方(如供应商、分包商等)不承担直接责任。第三方在履行职责过程中,如发现其他相关方存在违约行为,应通知甲乙双方。15.9第三方变更15.9.1如需更换第三方,甲乙双方应重新签署第三方介入协议,并明确新的第三方职责、权利、义务及责任范围。15.10第三方退出15.10.1第三方介入期满或合同终止时,第三方应退出合同履行过程。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明工程名称、规格、数量、单位、单价、合价等。单价应明确计价方法和计价依据。合价应包含直接费、间接费、利润、税金等。2.附件二:工程图纸详细要求和说明:提供清晰、完整的平面图、立面图、剖面图等。图纸应标注尺寸、材料、施工要求等关键信息。图纸应符合国家相关设计规范和标准。3.附件三:施工组织设计详细要求和说明:描述施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。明确施工过程中的关键节点和施工方法。组织设计应充分考虑安全、质量、环境保护等因素。4.附件四:技术规范详细要求和说明:列明工程所需的技术标准和规范。包括施工工艺、材料质量、设备性能等方面的要求。技术规范应符合国家相关法规和行业标准。5.附件五:质量保证措施详细要求和说明:描述质量保证体系、质量检验方法和质量验收标准。明确质量保证措施的实施步骤和责任人。质量保证措施应确保工程质量达到合同约定的标准。6.附件六:安全文明施工措施详细要求和说明:描述安全文明施工的组织、管理、培训和措施。包括安全防护设施、施工人员安全培训、环境保护措施等。安全文明施工措施应确保施工过程中的安全与环保。7.附件七:合同签订双方营业执照副本详细要求和说明:提供双方营业执照副本的复印件,以证明双方具备相应的资质和条件。8.附件八:合同签订双方法定代表人身份证复印件详细要求和说明:提供双方法定代表人身份证复印件,以证明双方授权代表的有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间和质量完成工程;未按合同约定进行施工,造成工程质量问题;未按合同约定进行施工,造成安全事故;未按合同约定支付工程款;未按合同约定支付进度款;未经双方同意擅自变更合同内容。2.违约责任认定标准:违约责任认定标准如下:违约方应根据违约行为给对方造成的损失,承担相应的赔偿责任。违约金的标准由双方在合同中约定,如未约定,按实际损失的一定比例计算。3.违约责任示例说明:示例一:承包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,发包方因此遭受损失。承包方应承担工期延误的违约金,并赔偿发包方因此遭受的损失。示例二:承包方在施工过程中,因管理不善导致安全事故发生,造成人员伤亡和财产损失。承包方应承担安全事故的赔偿责任,包括但不限于赔偿伤亡人员、修复财产损失等。示例三:承包方未按合同约定支付进度款,导致施工资金链断裂。发包方有权要求承包方支付违约金,并追究其违约责任。全文完。2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)1合同目录一、合同概述1.合同签订双方基本信息2.合同签订背景及目的3.合同适用范围及期限二、项目概况1.项目名称及地点2.项目规模及结构3.项目工期及进度要求三、工程范围及内容1.工程范围界定2.工程施工内容3.工程质量要求四、施工组织与管理1.施工组织机构设置2.施工管理人员职责3.施工现场管理五、施工图纸及技术要求1.施工图纸提供与审核2.技术规范与标准3.施工工艺与施工方法六、工程进度与工期1.工程进度计划2.工期安排与调整3.工期延误责任七、合同价格及支付方式1.合同价款及组成2.预付款及进度款支付3.结算与竣工结算八、材料、设备供应1.材料设备采购与供应2.材料设备质量要求3.材料设备验收与保管九、安全生产与文明施工1.安全生产责任2.安全生产管理制度3.文明施工要求与措施十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序十一、违约责任与争议解决1.违约责任承担2.争议解决方式3.争议解决机构十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十三、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案手续3.合同备案机构十四、其他约定1.合同附件2.合同补充协议3.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同签订双方基本信息(1)甲方(建设单位)名称、地址、联系人及联系方式(2)乙方(施工单位)名称、地址、联系人及联系方式2.合同签订背景及目的(1)甲方建设项目的必要性及意义(2)乙方具备的施工能力及资质3.合同适用范围及期限(1)合同适用范围:包括施工范围、施工内容、施工质量等(2)合同期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止二、项目概况1.项目名称及地点(1)项目名称:__________(2)项目地点:__________2.项目规模及结构(1)建筑面积:__________(2)建筑结构:__________3.项目工期及进度要求(1)工期:__________(2)进度要求:__________三、工程范围及内容1.工程范围界定(1)土建工程:__________(2)安装工程:__________2.工程施工内容(1)土建工程:__________(2)安装工程:__________3.工程质量要求(1)工程质量标准:__________(2)质量验收程序:__________四、施工组织与管理1.施工组织机构设置(1)项目经理部组成及职责:__________(2)施工队伍组成及职责:__________2.施工管理人员职责(1)项目经理职责:__________(2)技术负责人职责:__________3.施工现场管理(1)现场施工管理制度:__________(2)现场文明施工要求:__________五、施工图纸及技术要求1.施工图纸提供与审核(1)图纸提供时间:__________(2)图纸审核程序:__________2.技术规范与标准(1)施工技术规范:__________(2)施工质量标准:__________3.施工工艺与施工方法(1)施工工艺:__________(2)施工方法:__________六、工程进度与工期1.工程进度计划(1)总进度计划:__________(2)分阶段进度计划:__________2.工期安排与调整(1)工期安排:__________(2)工期调整程序:__________3.工期延误责任(1)工期延误原因:__________(2)工期延误责任承担:__________七、合同价格及支付方式1.合同价款及组成(1)合同价款:__________(2)合同价款组成:__________2.预付款及进度款支付(1)预付款比例:__________(2)进度款支付比例及时间:__________3.结算与竣工结算(1)结算方式:__________(2)竣工结算程序:__________八、材料、设备供应1.材料设备采购与供应(1)材料设备采购:乙方负责材料设备的采购,应符合国家及行业标准。(2)材料设备供应:乙方应在合同约定的时间内,将合格的材料设备供应至施工现场。2.材料设备质量要求(1)材料设备质量:应符合设计要求和合同约定的质量标准。(2)材料设备检验:乙方应提供材料设备的合格证明和检验报告。3.材料设备验收与保管(1)材料设备验收:甲方应在乙方提交材料设备时进行验收。(2)材料设备保管:乙方应妥善保管材料设备,防止损坏和丢失。九、安全生产与文明施工1.安全生产责任(1)乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。(2)乙方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。2.安全生产管理制度(1)乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。(2)乙方应定期进行安全生产教育培训,提高人员安全意识。3.文明施工要求与措施(1)乙方应遵守文明施工规范,保持施工现场整洁。(2)乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。十、合同变更与解除1.合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)因设计变更、工程量增加等原因导致合同内容发生变化。2.合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同。(2)合同约定的解除条件成就。3.合同变更与解除程序(1)变更程序:双方协商一致,签订书面变更协议。(2)解除程序:书面通知对方,并按照法律规定进行。十一、违约责任与争议解决1.违约责任承担(1)乙方未按时完成工程,应承担违约责任。(2)甲方未按时支付款项,应承担违约责任。2.争议解决方式(1)友好协商:双方协商解决争议。(2)仲裁或诉讼:协商不成,提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。3.争议解决机构(1)仲裁委员会:__________(2)人民法院:__________十二、合同解除与终止1.合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就。(2)一方严重违约,另一方有权解除合同。2.合同终止条件(1)工程竣工验收合格。(2)合同约定的终止条件成就。3.合同解除与终止程序(1)解除程序:书面通知对方,并按照法律规定进行。(2)终止程序:合同到期或终止条件成就。十三、合同生效与备案1.合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同约定的生效条件成就。2.合同备案手续(1)备案机关:__________(2)备案手续:__________3.合同备案机构(1)备案机构:__________(2)备案期限:__________十四、其他约定1.合同附件(1)工程量清单(2)材料设备清单2.合同补充协议(1)补充协议内容:__________(2)补充协议签订:__________3.合同附件清单(1)附件一:工程量清单(2)附件二:材料设备清单甲方(建设单位)签字:________________日期:________________乙方(施工单位)签字:________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导下的设计变更及审批(1)甲方有权根据项目需求对设计进行变更,并负责组织设计变更的审批流程。(2)设计变更需经甲方指定的设计单位或设计审查机构审核,并取得相关资质证书。(3)设计变更产生的费用,由甲方承担,并在变更后及时通知乙方调整合同价款。2.甲方主导下的材料设备采购(1)甲方有权选择材料设备供应商,并负责组织材料设备的采购及质量验收。(2)甲方应确保所采购的材料设备符合设计要求和国家标准。(3)甲方应在合同约定的期限内将材料设备供应至施工现场。3.甲方主导下的工程进度控制(1)甲方应定期组织召开工程进度会议,对工程进度进行监控和协调。(2)甲方有权对工程进度进行调整,并要求乙方按照调整后的进度计划执行。(3)因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的责任。4.甲方主导下的竣工验收(1)甲方负责组织工程竣工验收,并负责验收合格后的工程移交工作。(2)甲方应在验收合格后及时办理工程移交手续,并将工程移交乙方使用。(3)因甲方原因导致工程移交延误,甲方应承担相应的责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导下的施工组织设计(1)乙方负责编制施工组织设计,并经甲方审核批准后实施。(2)施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置等内容。(3)乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性。2.乙方主导下的施工质量控制(1)乙方负责对施工过程中的质量进行控制,确保工程质量符合合同要求。(2)乙方应建立健全质量管理体系,并定期进行内部质量审核。(3)乙方应配合甲方进行工程质量验收,并对验收不合格的部分进行整改。3.乙方主导下的施工安全管理(1)乙方负责制定安全生产规章制度,并负责安全生产的日常管理。(2)乙方应定期进行安全生产教育培训,提高员工的安全意识。(3)乙方应配合甲方进行安全生产检查,并对检查发现的问题进行整改。4.乙方主导下的施工进度管理(1)乙方负责按照合同约定的进度计划进行施工,并确保工程按时完成。(2)乙方应定期向甲方报告工程进度,并及时解决施工过程中出现的问题。(3)因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责及权限(1)第三方中介负责对合同履行情况进行监督,确保合同各方的权益。(2)第三方中介有权对合同履行情况进行调查,并提出整改建议。(3)第三方中介应保持中立,不得偏袒任何一方。2.第三方中介的佣金及支付(1)第三方中介的佣金由合同双方共同承担,具体金额由双方协商确定。(2)佣金支付方式:在合同履行过程中,根据第三方中介的工作量分期支付。(3)佣金支付时间:在合同履行过程中,每月支付一次。3.第三方中介的报告及处理(1)第三方中介应定期向合同双方提交报告,报告内容包括合同履行情况、存在的问题及建议等。(2)合同双方应认真阅读第三方中介的报告,并按照报告内容进行整改。(3)第三方中介的报告如涉及保密内容,应予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.材料设备清单3.施工组织设计4.安全生产规章制度5.质量管理体系文件6.第三方中介服务协议7.合同补充协议8.工程进度计划9.设计变更及审批文件10.材料设备验收报告11.工程质量验收报告12.安全生产检查报告13.工程进度报告14.竣工验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同要求。甲方未按时支付款项或未按时进行工程验收。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为的认定:通过双方协商或第三方中介调查确认。根据合同条款和相关法律法规进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,由仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼:指一方在争议发生后向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行判决。5.竣工验收:指工程完工后,由甲方组织相关单位对工程进行验收,确认工程是否符合设计要求和质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,调整进度计划,增加资源配置,确保工程按时完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:严格执行质量管理体系,加强现场监督,发现问题及时整改。3.问题:材料设备供应不及时。解决办法:与供应商协商,确保材料设备按时供应,必要时可调整采购计划。4.问题:安全生产事故。解决办法:加强安全生产管理,定期进行安全培训,确保安全生产。五、所有应用场景:1.土建工程承包。2.安装工程承包。3.工程项目管理。4.工程质量监管。5.工程进度控制。6.安全生产管理。7.合同纠纷解决。全文完。2024年度大清包劳务施工合同范本(精细化管理升级版)2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.3其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本合同系甲方为满足2024年度施工需求,乙方为提供劳务施工服务,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商达成一致,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在2024年度劳务施工过程中的权利、义务,确保施工顺利进行,实现双方利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语(1)大清包:指甲方将施工项目范围内的设计、采购、施工、验收、保修等全部或部分工作委托乙方负责,乙方按照甲方要求完成相应工作的施工方式。(2)精细化管理:指乙方在施工过程中,对项目进行全面、细致、高效的管理,确保施工质量、进度、安全、环保等方面的要求得到满足。3.2关键词解释(1)合同履行时间:指本合同约定的乙方完成施工任务的期限。(2)合同履行地点:指本合同约定的乙方施工的地点。(3)合同履行方式:指乙方按照本合同约定,采取何种方式进行施工。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。4.1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查。4.1.3甲方有权根据实际情况,对施工方案进行调整。4.1.4甲方应按照合同约定,支付乙方劳务费用。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工所需的场地、材料、设备等条件。4.2.2乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成施工任务。4.2.3乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面的要求得到满足。4.2.4乙方应按照合同约定,接受甲方的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同约定的施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点:本合同约定的施工地点为____________________。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,采取大清包方式,全面负责施工项目的设计、采购、施工、验收、保修等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。(1)合同约定的施工期限届满,施工任务完成;(2)双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行;(4)一方违约,另一方依法解除合同。6.3终止程序:合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见后,签订终止协议。6.4终止后果:合同终止后,双方应按照约定办理合同终止手续,并结算各自的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务费用:根据乙方提供的劳务人员数量、工种、工期等因素,经双方协商确定的劳务费用。(2)材料费用:乙方根据施工图纸和工程量清单,经甲方确认的材料费用。(3)设备租赁费用:乙方租赁施工所需的设备费用。(4)管理费用:乙方在施工过程中产生的一般管理费用。(5)其他费用:双方约定的其他费用。7.2支付方式(1)劳务费用:按月支付,甲方应在每月一个工作日前向乙方支付上个月完成的劳务费用。(2)材料费用:按工程进度支付,甲方应在乙方提交材料验收报告后五个工作日内支付相应材料费用。(3)设备租赁费用:按月支付,甲方应在设备租赁期满后的五个工作日内支付当月设备租赁费用。(4)管理费用:按月支付,甲方应在每月一个工作日前向乙方支付上个月的管理费用。(5)其他费用:按照双方约定的支付方式和时间支付。7.3支付时间(1)劳务费用:每月一个工作日前。(2)材料费用:材料验收报告提交后的五个工作日内。(3)设备租赁费用:设备租赁期满后的五个工作日内。(4)管理费用:每月一个工作日前。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应按照国家有关税收政策缴纳相关税费。(2)甲方支付费用时,应提供正规发票。(3)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按照合同约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应支付费用总额的_____%。8.2乙方违约若乙方未能按照合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的_____%。8.3赔偿金额和方式若任何一方违约,除支付违约金外,还应承担由此给对方造成的直接经济损失,并按照法律规定或双方协商的方式予以赔偿。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密、技术秘密、经营策略等。(2)合同内容、合同履行过程中的相关信息。(3)其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限为合同生效之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为。(3)罢工、停工、交通中断等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工区域基础设施损坏,无法继续施工。(2)政府发布禁令,禁止施工。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼若协商无法解决争议,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处置其在本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格的转让。(2)合同项下涉及商业秘密、技术秘密等保密内容的转让。(3)法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲方保留对施工过程中涉及知识产权的监督权和使用权。(2)乙方在施工过程中,应遵守国家法律法规,不得侵犯他人的知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对施工过程中的关键节点进行验收的权利。(2)乙方在施工过程中,应服从甲方安排,配合甲方进行质量、进度、安全等方面的检查。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本合同的修改和补充,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。(2)补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互提供必要的资料和条件,确保合同顺利履行。(2)双方应就施工过程中的问题及时沟通,共同解决。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。(2)双方应通过电话、邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于本项目的完整协议,未经双方书面同意,不得对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同的增减条款,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件:1.施工图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.其他相关文件(如:合同补充协议、验收报告、付款凭证等)二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用:甲方未能按照合同约定的支付方式和时间支付费用。未按合同约定提供施工条件:甲方未能按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等条件。未经乙方同意转让合同:甲方未经乙方同意,擅自转让合同项下的权利和义务。2.乙方违约:未按时完

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论