水上娱乐设施堤坝工程合同

水上娱乐设施堤坝工程合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于：2.承包商具备本项目施工资质和能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本项目包括水上娱乐设施堤坝工程的规划设计、施工、设备采购、安装、调试、验收、培训、质保等内容。1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程总投资：____________________第二条合同价格2.2合同总价包括但不限于工程设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等。2.3合同总价分为若干期支付，具体支付方式和时间详见本合同第四条。第三条工程进度3.1双方确认，本项目计划工期为____个月。3.2承包商应按照双方约定的工程进度计划完成本项目。3.3如有特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。第四条支付方式4.1双方确认，合同总价分为三期支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后____日内，业主支付合同总价____%；（2）工程进度达到____%时，业主支付合同总价____%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付合同总价剩余的____%。4.2支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________________账号：____________________开户银行：________________4.3承包商开具等额的正规发票，业主按期支付。第五条工程质量5.1本项目应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格标准：（1）工程质量应符合国家及行业相关标准；（2）设备运行稳定，性能指标达到设计要求；（3）工程资料齐全，符合验收规定。5.3工程验收不合格的，承包商应按照业主要求整改，直至达到验收合格标准。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2业主逾期支付合同价款的，应按照逾期金额的____%支付违约金。6.3承包商未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并交付使用之日止。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.水上娱乐设施堤坝工程设计方案2.工程预算书3.承包商资质证明文件4.工程进度计划表5.工程验收标准及方法6.设备性能指标检测报告7.合同价款支付凭证8.工程质量保证书9.违约金计算公式说明10.争议解决方式及相关法律法规二、违约行为及认定：1.业主逾期支付合同价款的，视为违约。2.承包商未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定的，视为违约。3.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。4.违约行为的认定依据为国家及行业相关法律法规，以及本合同的相关条款。三、法律名词及解释：1.水上娱乐设施堤坝工程：指在本合同约定的地点，由承包商设计、施工、安装、调试的水上娱乐设施堤坝及相关工程。2.合同总价：指本合同约定的工程设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等各项费用之和。3.违约金：指因违约行为而按照本合同约定向守约方支付的违约补偿。4.工程验收：指对已完成的建设工程进行质量、性能等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定及国家行业标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方可协商调整工期，如需延长工期，则按照本合同约定的工期调整方案执行。2.工程质量问题：承包商应按照业主要求整改，直至达到验收合格标准。如整改后仍不合格，双方可协商解决，必要时可依法采取措施。3.合同价款支付纠纷：严格按照本合同第四条支付方式和时间执行，如发生纠纷，双方可协商解决。4.违约行为：按照本合同第七条违约责任执行，违约方应承担相应的违约责任。5.争议解决：按照本合同第八条争议解决方式执行。五、所有应用场景：1.适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间就水上娱乐设施堤坝工程的建设达成合