棉纺厂承包合同签订见证人3篇_第1页
棉纺厂承包合同签订见证人3篇_第2页
棉纺厂承包合同签订见证人3篇_第3页
棉纺厂承包合同签订见证人3篇_第4页
棉纺厂承包合同签订见证人3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME棉纺厂承包合同签订见证人合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同签订地点第四条款合同双方基本信息第二章承包方义务第一条款承包范围第二条款承包期限第三条款承包质量要求第四条款承包进度要求第五条款承包安全管理第六条款承包环境保护第七条款承包人员管理第三章承包方权利第一条款获取报酬的权利第二条款接受监督的权利第三条款享有承包项目的知识产权第四条款享有合理化建议的权利第四章棉纺厂义务第一条款提供承包项目所需资源第二条款按时支付承包款项第三条款配合承包方进行项目施工第四条款负责项目验收第五章棉纺厂权利第一条款对承包方进行监督的权利第二条款对承包方提出合理化建议的权利第三条款对承包方进行奖励或处罚的权利第六章合同价款第一条款合同价款确定方式第二条款付款方式及时间第三条款付款条件及违约责任第七章合同期限第一条款合同期限起止时间第二条款合同延期及终止条件第三条款合同续签条件第八章违约责任第一条款承包方违约责任第二条款棉纺厂违约责任第三条款违约赔偿计算方法第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决期限第三条款争议解决地点第十章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十一章合同变更第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款合同变更后的处理第十二章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止后的处理第十三章合同附件第一条款合同附件内容第二条款合同附件效力第十四章其他约定第一条款不可抗力条款第二条款通知条款第三条款合同解释条款合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称:棉纺厂承包合同第二条款合同签订日期:____年____月____日第三条款合同签订地点:____市____区____路____号第四条款合同双方基本信息:第一款承包方名称:第二款承包方法定代表人:第三款承包方住所地:第四款棉纺厂名称:第五款棉纺厂法定代表人:第六款棉纺厂住所地:第二章承包方义务第一条款承包范围:第一款承包方负责棉纺厂生产线的日常运营和维护;第二款承包方负责生产线的设备更新和技术改造;第三款承包方负责生产线的安全生产和环境保护。第二条款承包期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。第三条款承包质量要求:第一款严格遵守国家相关质量标准;第二款确保产品质量稳定,达到行业标准。第四条款承包进度要求:第一款按照合同约定的时间节点完成各项任务;第二款确保生产线正常运行,无重大延误。第五条款承包安全管理:第一款制定并实施安全生产管理制度;第二款定期进行安全生产检查,消除安全隐患。第六条款承包环境保护:第一款遵守国家环境保护法规;第二款确保生产过程中不产生环境污染。第七条款承包人员管理:第一款对承包人员进行岗前培训;第二款保障承包人员合法权益。第三章承包方权利第一条款获取报酬的权利:第一款按合同约定获取承包费用;第二款在合同期内享有合理的利润分配权。第二条款接受监督的权利:第一款有权要求棉纺厂对承包项目进行监督;第二款有权要求棉纺厂提供必要的支持。第三条款享有承包项目的知识产权:第一款对承包项目中的技术创新享有知识产权;第二款有权对承包项目进行宣传和推广。第四条款享有合理化建议的权利:第一款有权对承包项目提出合理化建议;第二款有权要求棉纺厂采纳合理化建议。第四章棉纺厂义务第一条款提供承包项目所需资源:第一款提供必要的生产设备、原材料等;第二款提供符合安全、环保要求的生产条件。第二条款按时支付承包款项:第一款按合同约定的时间和比例支付承包款项;第二款确保承包款项的及时到位。第三条款配合承包方进行项目施工:第一款提供必要的施工场地和设施;第二款配合承包方解决施工过程中遇到的问题。第四条款负责项目验收:第一款按合同约定对承包项目进行验收;第二款对合格的项目予以验收合格证书。第五章棉纺厂权利第一条款对承包方进行监督的权利:第一款对承包方的生产、安全、环保等方面进行监督;第二款对承包方的违约行为提出警告或处罚。第二条款对承包方提出合理化建议的权利:第一款对承包方的生产、管理等方面提出合理化建议;第二款有权要求承包方采纳合理化建议。第三条款对承包方进行奖励或处罚的权利:第一款对承包方的优秀表现给予奖励;第二款对承包方的违约行为进行处罚。第六章合同价款第一条款合同价款确定方式:第一款按照市场行情和双方协商确定;第二款合同价款包括承包费用、利润等。第二条款付款方式及时间:第一款按合同约定的时间和比例进行付款;第二款付款方式为银行转账。第三条款付款条件及违约责任:第一款棉纺厂在收到承包方提交的发票后____个工作日内付款;第二款违约方应向守约方支付____%的违约金。第七章合同期限第一条款合同期限起止时间:第一款合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止;第二款合同期限届满前____个月,双方可进行合同续签。第二条款合同延期及终止条件:第一款如遇不可抗力等特殊情况,经双方协商一致,可延期;第二款合同终止条件包括:合同期满、双方协商一致解除合同等。第三条款合同续签条件:第一款双方同意续签的,应在合同期满前____个月提出;第二款续签合同应遵循原合同条款。第八章违约责任第一条款承包方违约责任:第一款承包方未按合同约定完成任务的,应向棉纺厂支付____%的违约金;第二款承包方违反安全生产规定,导致事故发生的,应承担全部责任;第三款承包方违反环境保护规定,造成环境污染的,应承担相应责任。第二条款棉纺厂违约责任:第一款棉纺厂未按合同约定支付款项的,应向承包方支付____%的违约金;第二款棉纺厂未提供必要资源或配合承包方施工的,应承担相应责任;第三款棉纺厂违反合同约定导致合同解除的,应向承包方支付____%的违约金。第九章争议解决第一条款争议解决方式:第一款双方应友好协商解决争议;第二款协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款争议解决期限:第一款争议发生后____个工作日内,双方应协商解决;第二款协商不成的,应在____个工作日内向人民法院提起诉讼。第三条款争议解决地点:第一款争议解决地点为合同签订地。第十章合同解除第一条款合同解除条件:第一款出现不可抗力致使合同无法履行;第二款一方严重违约,另一方在通知后____个工作日内未采取补救措施;第三款双方协商一致解除合同。第二条款合同解除程序:第一款提出解除合同的一方应书面通知对方;第二款收到通知的一方应在____个工作日内确认;第三款双方应在____个工作日内办理合同解除手续。第三条款合同解除后的处理:第一款合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余款项;第二款双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。第十一章合同变更第一条款合同变更条件:第一款双方协商一致;第二款出现不可抗力或法律法规变动等特殊情况。第二条款合同变更程序:第一款双方应书面提出变更要求;第二款经双方协商一致后,签订变更协议;第三款变更协议作为合同附件。第三条款合同变更后的处理:第一款合同变更后,双方应按照变更后的条款履行义务;第二款合同变更不影响已履行部分的效力。第十二章合同终止第一条款合同终止条件:第一款合同期限届满;第二款双方协商一致解除合同;第三款因不可抗力导致合同无法履行。第二条款合同终止程序:第一款双方应书面通知对方合同终止;第二款收到通知的一方应在____个工作日内确认;第三款双方应在____个工作日内办理合同终止手续。第三条款合同终止后的处理:第一款合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项;第二款双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。第十三章合同附件第一条款合同附件内容:第一款合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、验收报告等;第二款合同附件作为合同不可分割的一部分。第二条款合同附件效力:第一款合同附件与合同具有同等法律效力;第二款合同附件的解释以合同为准。第十四章其他约定第一条款不可抗力条款:第一款因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;第二款不可抗力事件包括地震、火灾、战争等。第二条款通知条款:第一款双方应通过书面形式进行通知;第二款通知送达时间以邮戳为准或以双方约定的其他方式确认。第三条款合同解释条款:第一款合同的解释以双方协商一致为准;第二款合同的解释不得违反法律法规。_________________________(承包方签字)_________________________(棉纺厂签字)_________________________(见证人签字)日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:甲方主导下的项目决策权1.项目投资决策:甲方有权决定项目的投资规模、投资方式和投资周期。2.技术方案决策:甲方有权决定项目采用的技术方案、设备选型和技术标准。3.项目进度决策:甲方有权决定项目的整体进度安排,包括各阶段的起止时间。附加条款二:甲方对乙方工作内容的监督与指导说明:甲方有权对乙方的工作进行监督和指导,确保项目按计划推进。具体包括:1.定期召开项目协调会,对项目进展情况进行评估和调整。2.要求乙方提供项目进度报告、技术文件和财务报表等资料。3.对乙方的工作进行现场检查,确保项目质量符合要求。附加条款三:甲方对乙方违约行为的处理权1.要求乙方立即纠正违约行为,并承担相应的违约责任。2.依据合同约定,对乙方进行罚款或终止合同。3.甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:乙方主导下的项目实施权说明:在合同执行过程中,乙方作为主导方,拥有对项目实施过程的全面控制权。具体包括:1.项目施工安排:乙方有权决定施工方案、施工顺序和施工进度。2.人员配备:乙方有权根据项目需求,调配和调整项目团队人员。3.设备采购:乙方有权根据项目需要,采购和租赁相关设备。附加条款二:乙方对甲方工作内容的配合与反馈说明:乙方应积极配合甲方的工作,并及时向甲方反馈项目进展情况。具体包括:1.按时提交项目进度报告,包括项目完成情况、存在的问题和改进措施。2.在项目实施过程中,如遇到重大问题,应及时向甲方汇报,寻求解决方案。3.按照甲方要求,提供相关技术文件和资料。附加条款三:乙方对甲方违约行为的处理权1.要求甲方立即纠正违约行为,并承担相应的违约责任。2.依据合同约定,对甲方进行罚款或终止合同。3.乙方有权要求甲方赔偿因其违约行为给乙方造成的损失。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款一:第三方中介的选定与职责说明:在合同执行过程中,如需第三方中介参与,双方应共同选定中介机构,并明确其职责。具体包括:1.中介机构应具备相关资质和经验,能够胜任项目需求。2.中介机构的主要职责包括:项目协调、技术指导、质量监督等。附加条款二:第三方中介的费用及支付方式说明:第三方中介的费用由双方按比例分担,具体支付方式如下:1.中介费用按月支付,甲方承担____%,乙方承担____%。2.中介费用支付期限为每月____日,由双方共同支付。附加条款三:第三方中介的违约责任1.要求中介机构立即纠正违约行为,并承担相应的违约责任。2.依据合同约定,对中介机构进行罚款或终止中介服务。3.双方有权要求中介机构赔偿因其违约行为给项目造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:施工图纸及技术资料2.合同附件二:项目进度报告模板3.合同附件三:财务报表模板4.合同附件四:安全生产管理制度5.合同附件五:环境保护措施6.合同附件六:人员配备名单7.合同附件七:设备采购清单8.合同附件八:第三方中介机构资质证明9.合同附件九:项目变更协议10.合同附件十:违约责任认定书二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成任务的;棉纺厂未按合同约定支付款项的;任何一方违反合同约定的安全生产规定;任何一方违反合同约定的环境保护规定。2.违约行为认定:由合同双方或第三方中介机构根据合同条款和相关证据进行认定;违约行为的认定应以书面形式通知对方,并保留相关证据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指因一方违约行为给另一方造成的损失,违约方应支付给守约方的补偿。3.争议解决:指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.法律法规:指国家制定或认可的法律、法规、规章等规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目进度延误。解决办法:及时调整项目计划,加强沟通协调,确保项目按期完成。2.问题:工程质量不符合要求。解决办法:加强质量监督,对不合格工程进行返工或重新施工。3.问题:安全生产事故。解决办法:严格执行安全生产制度,及时消除安全隐患,对事故进行严肃处理。4.问题:环境保护问题。解决办法:严格遵守环保法规,采取有效措施减少污染,对污染事件进行整改。五、所有应用场景:1.棉纺厂生产线承包项目;2.棉纺厂设备更新和技术改造项目;3.棉纺厂安全生产和环境保护项目;4.棉纺厂与承包方之间的合作项目;5.涉及第三方中介机构的项目合作。棉纺厂承包合同签订见证人1合同目录第一章合同概述第一条合同名称第二条合同签订日期第三条合同签订地点第四条合同当事人第五条合同签订目的第二章承包方责任第一条承包方资质要求第二条承包方权利义务第三条承包方施工期限第四条承包方工程质量要求第五条承包方安全生产责任第三章承包内容第一条承包范围第二条承包项目描述第三条承包项目技术标准第四条承包项目施工方案第五条承包项目变更及调整第四章合同价款及支付方式第一条合同价款确定第二条预付款比例及支付时间第三条进度款支付比例及支付时间第四条结算款支付比例及支付时间第五条逾期付款责任第五章质量管理第一条质量标准第二条质量检验第三条质量事故处理第四条质量保证期第五条质量纠纷解决第六章工期管理第一条工期要求第二条工期延误责任第三条工期调整及审批第四条工期验收第五条工期延长及赔偿第七章安全生产第一条安全生产责任第二条安全生产措施第三条安全事故处理第四条安全生产培训第五条安全生产验收第八章保密条款第一条保密内容第二条保密期限第三条违约责任第四条保密措施第五条保密信息的使用第九章合同解除及终止第一条合同解除条件第二条合同解除程序第三条合同终止条件第四条合同终止程序第五条合同解除或终止后的处理第十章违约责任第一条违约行为第二条违约责任承担第三条违约赔偿标准第四条违约赔偿程序第五条违约责任免除第十一章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第三条争议解决程序第四条争议解决费用第五条争议解决期限第十二章合同生效及其他第一条合同生效条件第二条合同附件第三条合同修改第四条合同份数第五条合同见证人合同编号_________第一章合同概述第一条合同名称:棉纺厂承包合同第二条合同签订日期:____年__月__日第三条合同签订地点:____市____区第四条合同当事人:(一)承包方:____有限公司(二)发包方:____棉纺厂第五条合同签订目的:明确双方在棉纺厂建设与运营中的权利义务,确保工程顺利进行。第二章承包方责任第一条承包方资质要求:(一)具备国家规定的相关资质证书;(二)具有类似工程承包经验;第二条承包方权利义务:(一)按照合同约定完成工程建设;(二)确保工程质量、安全、环保;(三)按时提交工程进度报告;(四)遵守国家法律法规和行业规范。第三条承包方施工期限:(一)自合同签订之日起,____个月完成主体工程;(二)____个月完成配套设施建设;(三)____个月完成竣工验收。第四条承包方工程质量要求:(一)符合国家及行业标准;(二)确保工程安全可靠;(三)无重大质量缺陷。第五条承包方安全生产责任:(一)落实安全生产责任制;(二)制定安全生产规章制度;(三)加强安全生产教育培训;(四)确保施工现场安全。第三章承包内容第一条承包范围:(一)棉纺厂主体工程;(二)配套设施建设;(三)设备安装调试。第二条承包项目描述:(一)棉纺厂主体工程包括生产车间、办公楼、宿舍楼等;(二)配套设施建设包括供电、供水、排水、供暖等;(三)设备安装调试包括生产设备、辅助设备等。第三条承包项目技术标准:(一)符合国家及行业标准;(二)采用先进适用的技术;(三)确保工程质量和性能。第四条承包项目施工方案:(一)制定详细的施工方案;(二)确保施工进度和质量;(三)遵守施工规范和操作规程。第五条承包项目变更及调整:(一)因设计变更等原因导致工程量增加,经双方协商一致后,可调整合同价款;(二)因不可抗力等原因导致工程量减少,经双方协商一致后,可减少合同价款。第四章合同价款及支付方式第一条合同价款确定:(一)按工程量清单计价;(二)合同总价为____万元;(三)分阶段支付。第二条预付款比例及支付时间:(一)预付款比例为合同总价的____%;(二)在合同签订后____日内支付。第三条进度款支付比例及支付时间:(一)按工程进度分阶段支付;(二)每完成____%工程量,支付相应比例的进度款;(三)进度款支付时间为完成工程量后____日内。第四条结算款支付比例及支付时间:(一)在工程竣工验收合格后____日内支付结算款;(二)结算款比例为合同总价的____%。第五条逾期付款责任:(一)逾期付款需支付____%的违约金;(二)逾期付款超过____日,发包方有权解除合同。第五章质量管理第一条质量标准:(一)符合国家及行业标准;(二)确保工程质量和性能;(三)无重大质量缺陷。第二条质量检验:(一)承包方负责施工过程中的质量检验;(二)发包方有权对工程进行抽查;(三)质量检验不合格,承包方需无条件返工。第三条质量事故处理:(一)发生质量事故,承包方需立即停工,并采取措施进行处理;(二)质量事故的处理费用由责任方承担;(三)质量事故的处理结果需经双方确认。第四条质量保证期:(一)工程质量保证期为____年;(二)在保证期内,因承包方原因导致的质量问题,承包方需无偿修复;(三)保证期结束后,发包方仍可要求承包方承担修复责任。第五条质量纠纷解决:(一)发生质量纠纷,双方应友好协商解决;(二)协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六章工期管理第一条工期要求:(一)按照合同约定的施工期限完成工程;(二)确保工程按时交付使用。第二条工期延误责任:(一)因承包方原因导致工期延误,承包方需承担相应责任;(二)因不可抗力等原因导致工期延误,经双方协商一致后,可适当延长工期。第三条工期调整及审批:(一)因设计变更等原因导致工期调整,需经双方协商一致;(二)工期调整需书面通知对方,并办理相关手续。第四条工期验收:(一)工程完成后,由双方共同组织验收;(二)验收合格后,承包方方可移交工程。第五条工期延长及赔偿:(一)因承包方原因导致工期延长,承包方需承担相应赔偿;(二)因不可抗力等原因导致工期延长,经双方协商一致后,可免除赔偿。第七章安全生产第一条安全生产责任:(一)承包方负责施工现场的安全生产;(二)发包方负责工程项目的安全生产。第二条安全生产措施:(一)制定安全生产规章制度;(二)加强安全生产教育培训;(三)配备必要的安全防护设施。第三条安全事故处理:(一)发生安全事故,承包方需立即停工,并采取措施进行处理;(二)安全事故的处理费用由责任方承担;(三)安全事故的处理结果需经双方确认。第四条安全生产培训:(一)承包方负责对施工人员进行安全生产培训;(二)培训内容应包括安全生产法律法规、操作规程等。第五条安全生产验收:(一)工程完成后,由双方共同组织安全生产验收;(二)验收合格后,承包方方可移交工程。第八章保密条款第一条保密内容:(一)涉及本合同的技术、商业秘密;(二)涉及双方业务往来、财务状况等敏感信息;(三)涉及合同履行过程中的任何未公开信息。第二条保密期限:(一)自合同签订之日起至合同终止后____年;(二)双方终止合作后,保密义务仍需继续履行。第三条违约责任:(一)任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任;(二)违约方需赔偿因违约行为给对方造成的损失。第四条保密措施:(一)双方应采取必要措施,确保保密信息的保密性;(二)双方员工应遵守保密规定,不得泄露保密信息。第五条保密信息的使用:(一)保密信息仅用于合同履行目的;(二)未经对方同意,不得将保密信息用于其他目的。第九章合同解除及终止第一条合同解除条件:(一)因不可抗力导致合同无法履行;(二)一方严重违约,经对方催告后仍未改正;(三)双方协商一致解除合同。第二条合同解除程序:(一)提出解除合同的一方应书面通知对方;(二)自通知之日起____日内,双方应就合同解除事宜达成一致;(三)合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。第三条合同终止条件:(一)合同约定的期限届满;(二)合同约定的条件成就;(三)双方协商一致终止合同。第四条合同终止程序:(一)合同终止前,双方应就合同终止事宜达成一致;(二)合同终止后,双方应立即停止履行合同义务;(三)合同终止后,双方应进行结算。第五条合同解除或终止后的处理:(一)合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工程;(二)合同解除或终止后,双方应结清所有款项;(三)合同解除或终止后,双方应相互提供必要的协助。第十章违约责任第一条违约行为:(一)未按合同约定履行义务;(二)违反合同约定的保密义务;(三)因自身原因导致合同无法履行。第二条违约责任承担:(一)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;(二)违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。第三条违约赔偿标准:(一)赔偿金额根据实际损失确定;(二)违约金按合同总价的____%计算;(三)赔偿金额和违约金可合并计算。第四条违约赔偿程序:(一)违约方应在收到违约赔偿通知后____日内支付赔偿金;(二)违约方未按期支付赔偿金的,应按日支付____%的滞纳金;(三)违约方拒绝支付赔偿金的,对方有权向人民法院提起诉讼。第五条违约责任免除:(一)因不可抗力导致违约,经证明后可免除违约责任;(二)因对方原因导致违约,对方应承担相应的责任。第十一章争议解决第一条争议解决方式:(一)双方应友好协商解决争议;(二)协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二条争议解决机构:(一)双方协商确定的仲裁机构;(二)具有管辖权的人民法院。第三条争议解决程序:(一)提交争议解决申请;(二)进行仲裁或诉讼程序;(三)作出裁决或判决。第四条争议解决费用:(一)仲裁费用由败诉方承担;(二)诉讼费用由败诉方承担;(三)双方另有约定的,从其约定。第五条争议解决期限:(一)自争议发生之日起____日内提交争议解决申请;(二)自争议解决申请之日起____日内作出裁决或判决。第十二章合同生效及其他第一条合同生效条件:(一)双方签字盖章;(二)合同经有关部门审批;(三)合同约定的其他条件成就。第二条合同附件:(一)工程量清单;(二)施工图纸;(三)其他相关文件。第三条合同修改:(一)合同修改需经双方协商一致;(二)合同修改应以书面形式进行;(三)合同修改自双方签字盖章之日起生效。第四条合同份数:(一)合同一式____份,双方各执____份;(二)合同副本具有同等法律效力。第五条合同见证人:(一)合同签订时,双方可邀请见证人;(二)见证人应在合同上签字或盖章。第十三章合同解除及终止后的责任第一条合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务;第二条合同解除或终止后,双方应结清所有款项;第三条合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工程;第四条合同解除或终止后,双方应相互提供必要的协助;第五条合同解除或终止后,双方应继续履行保密义务。第十四章合同终止后的结算第一条合同终止后,双方应立即进行结算;第二条结算内容包括但不限于:(一)已完成工程量的价款;(三)违约金、赔偿金等;(四)其他应结算的费用。第三条结算方式:(一)双方协商确定;(二)按合同约定执行。第四条结算期限:(一)自合同终止之日起____日内完成结算;(二)逾期未结算的,按日支付____%的滞纳金。第五条结算争议:(一)结算过程中发生争议,双方应友好协商解决;(二)协商不成,可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。承包方(盖章):__________代表人(签字):__________日期:____年__月__日发包方(盖章):__________代表人(签字):__________日期:____年__月__日见证人(签字):__________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:甲方决策权第一条甲方在合同执行过程中拥有最终决策权,包括但不限于工程进度、设计变更、合同修改等。第二条甲方应确保其决策符合国家法律法规和行业标准,并承担相应的决策责任。附加条款二:甲方监督责任第一条甲方应对承包方的施工过程进行全程监督,确保工程质量、安全、环保等方面的要求得到满足。第二条甲方应定期组织现场巡查,对发现的问题及时提出整改要求,并监督承包方落实整改措施。附加条款三:甲方协调责任第一条甲方应负责协调解决合同履行过程中出现的各类问题,包括与政府部门、供应商、施工单位等的关系。第二条甲方应确保合同履行过程中各项手续的完备,避免因手续不全导致合同无法正常履行。附加条款四:甲方付款责任第一条甲方应按照合同约定及时支付承包方款项,确保工程进度不受影响。第二条甲方应设立专门的付款审批流程,确保付款的合理性和合规性。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:乙方施工自主权第一条乙方在合同执行过程中拥有施工自主权,包括但不限于施工方案、施工方法、材料选择等。第二条乙方应确保其施工方案符合合同约定和工程要求,并对施工过程中的质量、安全、环保负责。附加条款二:乙方变更权第一条乙方在施工过程中可根据实际情况提出合理的变更申请,经甲方同意后可进行变更。第二条乙方应提前通知甲方变更内容,并就变更后的工程量、工期、费用等进行协商。附加条款三:乙方索赔权第一条乙方在合同履行过程中如因甲方原因导致损失,有权向甲方提出索赔。第二条乙方应在发现损失后____日内向甲方提出索赔,并提供相关证据。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款一:中介机构职责第一条中介机构应负责合同的签订、履行和监督,确保合同双方的权益得到保障。第二条中介机构应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地处理合同纠纷。附加条款二:中介机构费用第一条中介机构的服务费用由合同双方共同承担,具体费用由双方与中介机构协商确定。第二条中介机构的服务费用应在合同签订时一次性支付。附加条款三:中介机构保密义务第一条中介机构应对合同双方提供的信息进行保密,不得泄露给任何第三方。第二条中介机构在合同履行过程中获取的任何商业秘密,未经合同双方同意,不得用于其他目的。附加条款四:中介机构责任第一条中介机构应承担因自身原因导致的合同纠纷,并承担相应的法律责任。第二条中介机构在合同履行过程中如发现合同双方存在违约行为,应及时通知双方,并采取措施予以纠正。附加条款五:中介机构变更第一条合同双方如需更换中介机构,应提前____日书面通知对方,并经对方同意。第二条新中介机构的资质和经验应符合合同要求,并经双方确认。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸3.安全生产规章制度4.质量检验报告5.工程进度报告6.合同修改协议书7.结算凭证8.争议解决协议9.中介机构资质证明10.合同双方签署的其他文件二、违约行为及认定:违约行为:1.承包方未按合同约定的时间完成工程;2.承包方工程质量不符合约定标准;3.承包方未按合同约定支付工程款;4.发包方未按合同约定支付预付款和进度款;5.双方未履行保密义务;6.任何一方未按合同约定进行争议解决。违约行为的认定:1.出现违约行为后,一方应向对方发出违约通知;2.双方应协商确定违约事实;3.如协商不成,可提交仲裁或诉讼,由仲裁机构或法院判定违约事实。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人因违约行为应支付给对方的金钱赔偿。3.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院依法解决争议的方式。5.合同解除:指合同当事人一方或双方在合同履行过程中,依法或协商一致终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:承包方施工进度滞后。解决办法:及时沟通,调整施工计划,必要时追加合同工期。2.问题:工程质量不达标。解决办法:要求承包方返工,直至符合质量标准。3.问题:付款不及时。解决办法:制定严格的付款流程,确保按时付款。4.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识培训,对泄露信息的行为进行追责。五、所有应用场景:1.棉纺厂新建或改建项目;2.工程项目承包合同;3.保密合作协议;4.合同纠纷解决;5.工程项目安全生产管理;6.工程项目质量监督管理;7.工程项目进度管理。棉纺厂承包合同签订见证人2合同目录第一章合同签订依据与目的第一条合同签订依据第二条合同签订目的第二章合同双方基本情况第一条承包方基本情况第二条承包方法定代表人及授权代表第三条承包方联系方式第四条承包方财务状况第五条承包方资质证明第六条承包方履约能力第七条承包方信誉状况第八条承包方安全生产状况第三章承包范围与内容第一条承包范围第二条承包内容第三条承包期限第四条承包地点第四章合同价款及支付方式第一条合同价款第二条付款方式第三条付款时间第四条付款条件第五条付款违约责任第五章质量要求与验收标准第一条质量要求第二条验收标准第三条验收程序第四条验收期限第五条验收不合格处理第六章合同履行与变更第一条合同履行第二条合同变更第三条合同解除第四条合同终止第七章违约责任第一条违约责任概述第二条违约责任承担第三条违约金第四条违约赔偿第五条违约处理第八章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第三条争议解决程序第四条争议解决期限第五条争议解决费用第九章合同解除与终止第一条合同解除条件第二条合同终止条件第三条合同解除程序第四条合同终止程序第十章合同生效与终止第一条合同生效条件第二条合同终止条件第三条合同生效日期第四条合同终止日期第十一章附件第一条附件一:合同附件第二条附件二:相关证明材料第十二章合同签署第一条合同签署日期第二条合同签署地点第三条合同签署人员第十三章其他约定第一条其他约定事项第二条其他约定解释第三条其他约定变更第十四章合同份数及保管第一条合同份数第二条合同保管第三条合同归档合同编号_________第一章合同签订依据与目的第一条合同签订依据1.1国家相关法律法规1.2行业标准及规范1.3双方协商一致第二条合同签订目的2.1明确承包方在棉纺厂的生产经营责任2.2确保棉纺厂的生产经营目标实现2.3保护双方合法权益第二章合同双方基本情况第一条承包方基本情况1.1承包方名称1.2承包方住所1.3承包方法定代表人1.4承包方注册资本第二条承包方法定代表人及授权代表2.1承包方法定代表人姓名2.2承包方法定代表人身份证号码2.3承包方授权代表姓名2.4承包方授权代表授权范围第三条承包方联系方式3.1承包方联系电话3.2承包方电子邮箱3.3承包方通讯地址第四条承包方财务状况4.1承包方资产负债表4.2承包方损益表4.3承包方现金流量表第五条承包方资质证明5.1承包方营业执照5.2承包方安全生产许可证5.3承包方相关行业资质证书第六条承包方履约能力6.1承包方生产能力6.2承包方技术力量6.3承包方管理团队第七条承包方信誉状况7.1承包方信用记录7.2承包方合同履约情况7.3承包方社会评价第八章合同价款及支付方式第一条合同价款8.1合同总金额8.2分期付款金额及时间8.3付款方式第二条付款方式2.1银行转账2.2现金支付2.3其他付款方式第三条付款时间3.1首付款支付时间3.2分期付款支付时间3.3结算款支付时间第四条付款条件4.1付款条件依据合同约定4.2付款条件变更需双方协商一致第五条付款违约责任5.1逾期付款违约金5.2付款错误责任5.3付款纠纷解决方式第五章质量要求与验收标准第一条质量要求5.1产品质量标准5.2生产工艺要求5.3质量检验要求第二条验收标准2.1验收标准依据国家标准2.2验收标准依据行业标准2.3验收标准依据双方约定第三条验收程序3.1验收申请3.2验收组织3.3验收实施3.4验收报告第四条验收期限4.1验收期限依据合同约定4.2验收期限依据国家标准4.3验收期限依据行业标准第五条验收不合格处理5.1不合格产品处理5.2不合格原因分析5.3不合格责任追究第六章合同履行与变更第一条合同履行6.1承包方履行合同义务6.2棉纺厂配合承包方履行合同6.3合同履行监督第二条合同变更2.1合同变更条件2.2合同变更程序2.3合同变更内容第三条合同解除3.1合同解除条件3.2合同解除程序3.3合同解除通知第四条合同终止4.1合同终止条件4.2合同终止程序4.3合同终止通知第七章违约责任第一条违约责任概述7.1违约责任定义7.2违约责任承担原则第二条违约责任承担2.1违约行为2.2违约责任承担方式2.3违约责任承担期限第三条违约金3.1违约金数额3.2违约金计算方法3.3违约金支付方式第四条违约赔偿4.1赔偿范围4.2赔偿计算方法4.3赔偿支付方式第五条违约处理5.1违约处理程序5.2违约处理机构5.3违约处理期限第八章争议解决第一条争议解决方式8.1争议解决优先采用协商方式8.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁8.3仲裁委员会选择及仲裁规则第二条争议解决机构2.1仲裁委员会名称2.2仲裁委员会地址2.3仲裁委员会联系方式第三条争议解决程序3.1争议提交仲裁委员会3.2仲裁委员会受理3.3仲裁委员会审理3.4仲裁委员会裁决第四条争议解决期限4.1争议解决期限自提交仲裁之日起4.2争议解决期限最长不超过一年第五条争议解决费用5.1争议解决费用由败诉方承担5.2争议解决费用计算方法第九章合同解除与终止第一条合同解除条件9.1违约解除9.2协商解除9.3法律规定解除第二条合同终止条件2.1合同履行完毕2.2合同期限届满2.3双方协商一致第三条合同解除程序3.1提出解除合同通知3.2确认解除合同3.3合同解除生效第四条合同终止程序4.1合同终止通知4.2合同终止生效4.3合同终止后的处理第十章合同生效与终止第一条合同生效条件10.1合同双方签字盖章10.2合同内容合法有效10.3合同履行条件成就第二条合同终止条件2.1合同履行完毕2.2合同期限届满2.3合同解除第三条合同生效日期3.1合同签字盖章日期第四条合同终止日期4.1合同履行完毕日期4.2合同期限届满日期4.3合同解除生效日期第十一章附件第一条附件一:合同附件1.1合同附件一名称1.2合同附件一内容第二条附件二:相关证明材料2.1相关证明材料一名称2.2相关证明材料一内容第十二章合同签署第一条合同签署日期1.1合同签署日期第二条合同签署地点2.1合同签署地点第三条合同签署人员3.1承包方签字盖章3.2棉纺厂签字盖章第十三章其他约定第一条其他约定事项1.1其他约定事项一1.2其他约定事项二第二条其他约定解释2.1其他约定解释一2.2其他约定解释二第三条其他约定变更3.1其他约定变更需双方协商一致3.2其他约定变更程序第十四章合同份数及保管第一条合同份数1.1合同份数第二条合同保管2.1合同保管责任人2.2合同保管方式第三条合同归档3.1合同归档时间3.2合同归档地点此合同一式______份,双方各执______份。承包方(盖章):授权代表(签字):日期:棉纺厂(盖章):授权代表(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明第一条甲方主导权1.1在合同履行过程中,甲方拥有最终决策权。1.2甲方有权对乙方生产经营活动进行监督和指导。1.3甲方有权对乙方生产计划进行调整。第二条技术支持与培训2.1甲方负责为乙方提供必要的技术支持。2.2甲方应定期对乙方员工进行技术培训,提高其操作技能。2.3甲方有权对乙方生产设备进行升级改造。第三条产品销售与市场推广3.1甲方负责乙方产品的销售和市场推广。3.2甲方应确保乙方产品在市场上的良好声誉。3.3甲方有权对乙方产品销售价格进行指导。第四

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论