版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新型模板铝模板工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误责任5.劳务分包内容5.1分包工作范围5.2分包工作质量标准5.3分包工作进度要求6.技术与质量要求6.1技术标准6.2质量标准6.3质量保证措施7.费用与支付7.1分包费用构成7.2分包费用支付方式7.3分包费用支付时间8.材料供应与验收8.1材料供应责任8.2材料验收标准8.3材料验收流程9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3文明施工要求10.知识产权与保密10.1知识产权归属10.2保密事项10.3保密措施11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同生效与终止14.3合同变更与补充第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语定义(1)“分包方”指在本合同中承担铝模板工程劳务分包的一方。(2)“总包方”指在本合同中委托分包方进行铝模板工程劳务分包的一方。(3)“工程”指分包方根据本合同约定,为总包方提供的铝模板工程劳务分包服务。(4)“劳务分包合同”指本合同的全称,包括所有附件和补充协议。1.2法定解释本合同中出现的法律术语,按照相关法律法规的解释为准。第二条双方信息2.1分包方信息(1)名称:__________(2)法定代表人:__________(3)地址:__________(4)联系电话:__________2.2总包方信息(1)名称:__________(2)法定代表人:__________(3)地址:__________(4)联系电话:__________第三条工程概况3.1工程名称:__________3.2工程地点:__________3.3工程内容:铝模板工程劳务分包,包括但不限于模板制作、安装、拆除、回收等。3.4工程规模:__________(平方米或立方米)第四条工程进度与工期4.1工程进度计划:根据总包方提供的工程进度计划,分包方应按照计划完成劳务分包工作。4.2工期要求:自合同生效之日起____日内完成全部劳务分包工作。4.3工期延误责任:因分包方原因导致的工期延误,由分包方承担全部责任。第五条劳务分包内容5.1分包工作范围:包括铝模板工程劳务分包的全部内容,具体详见附件一。5.2分包工作质量标准:按照国家相关标准和总包方要求执行,确保工程质量符合规定。5.3分包工作进度要求:按照总包方提供的工程进度计划执行,确保按时完成劳务分包工作。第六条技术与质量要求6.1技术标准:按照国家相关标准和总包方要求执行。6.2质量标准:符合国家相关标准和总包方要求,确保工程质量合格。6.3质量保证措施:分包方应建立健全质量保证体系,确保工程质量。第七条费用与支付7.1分包费用构成:包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。7.2分包费用支付方式:按月结算,每月支付上月已完成劳务分包工作量的____%。7.3分包费用支付时间:每月____日前,总包方应将上月劳务分包费用支付至分包方指定账户。第八条材料供应与验收8.1材料供应责任(1)总包方负责提供铝模板工程所需的主要材料,并确保材料的质量和供应及时性。(2)分包方应按照总包方提供的材料清单和规格要求进行施工。8.2材料验收标准(1)材料进场时,双方应共同验收,确认材料符合合同约定和设计要求。(2)材料验收不合格的,总包方应在验收后____日内提出更换或退货要求。8.3材料验收流程(1)材料进场前,总包方应通知分包方进行验收。(2)材料进场后,双方应在____小时内完成验收。(3)验收合格后,材料由总包方负责存放和管理。第九条安全生产与文明施工9.1安全生产责任(1)分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。(2)分包方应建立健全安全生产责任制,定期进行安全教育和培训。9.2安全生产措施(1)分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。(2)分包方应制定安全生产操作规程,并严格执行。9.3文明施工要求(1)分包方应保持施工现场的整洁,不得随意堆放材料和废弃物。(2)分包方应遵守施工现场的环保规定,减少对环境的影响。第十条知识产权与保密10.1知识产权归属(1)分包方在履行合同过程中产生的任何知识产权,归分包方所有。(2)总包方对分包方提供的工程成果享有使用权,但不得侵犯分包方的知识产权。10.2保密事项(1)双方对本合同内容、工程信息、技术资料等负有保密义务。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露或公开上述信息。10.3保密措施(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露。(2)合同终止后,双方仍应继续履行保密义务。第十一条违约责任11.1违约情形(1)分包方未按时完成工程进度或质量不合格。(2)总包方未按时支付分包费用。(3)任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)违约责任的具体计算方式和赔偿金额由双方协商确定。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议。(2)协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)争议解决机构由双方协商确定。(2)争议解决机构应在收到争议通知之日起____日内作出裁决。12.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应立即书面通知对方。(2)双方应按照争议解决机构的规定提交相关证据和材料。第十三条合同解除13.1合同解除条件(1)一方违约,经对方催告后____日内仍未履行或继续违约。(2)不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序(1)一方提出合同解除请求,应书面通知对方。(2)对方在接到解除通知之日起____日内未提出异议,合同解除生效。13.3合同解除后的处理(1)合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程和费用。(2)合同解除不影响双方已经履行的义务和权利。第十四条其他14.1合同附件(1)合同附件包括但不限于材料清单、工程进度计划、质量保证措施等。(2)合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同生效与终止(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。(2)合同期限为____个月,自合同生效之日起计算。14.3合同变更与补充(1)合同的变更和补充需经双方协商一致,并以书面形式作出。(2)未经双方同意,任何一方不得擅自变更或补充合同内容。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在铝模板工程劳务分包合同中,除甲乙双方之外的,提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括但不限于:中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等。第二条第三方介入的范围与条件2.1第三方介入的范围(1)第三方可提供技术服务、质量监督、进度控制、成本管理、安全管理等方面的服务。(2)第三方可根据甲乙双方的要求,提供其他辅助服务。2.2第三方介入的条件(1)甲乙双方协商一致,同意引入第三方。(2)第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同要求。第三条第三方的责任与义务3.1第三方的责任(1)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责。(2)第三方对因其工作失误或故意行为造成的损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的义务(1)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。(2)第三方应保守合同内容和甲乙双方的商业秘密。第四条第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查,并提出建议和意见。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额(1)第三方对其工作失误或故意行为造成的损失,责任限额由甲乙双方在合同中约定。(2)如无约定,第三方的责任限额为合同总金额的____%。5.2责任限额的调整(1)如第三方在履行合同过程中,其责任限额发生变动,应及时通知甲乙双方。(2)甲乙双方应在收到通知后____日内,协商确定新的责任限额。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分(1)甲方应向第三方提供必要的支持,包括但不限于:工作条件、资料、设备等。(2)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。6.2第三方与乙方的划分(1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的条件和协助。(2)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。6.3第三方与甲乙双方共同责任(1)在第三方介入的情况下,甲乙双方对工程的质量、进度、安全等共同承担责任。(2)甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督和检查。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式作出。7.2合同变更不影响第三方的责任限额和甲乙双方的其他权利义务。第八条第三方介入的合同终止8.1第三方介入的合同,在合同约定的期限内或合同目的实现后终止。8.2合同终止后,第三方应按照约定,将相关资料和设备移交给甲乙双方。第九条本修正条款的生效与适用9.1本修正条款自甲乙双方和第三方签字盖章之日起生效。9.2本修正条款与本合同具有同等法律效力,如与本合同有冲突,以本修正条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:铝模板工程劳务分包工作范围详细要求:详细列明分包方需完成的工作内容,包括但不限于模板制作、安装、拆除、回收等。附件说明:此附件为合同附件,是合同的具体补充。2.附件二:工程进度计划详细要求:详细列出工程各阶段的进度安排,包括开始时间和结束时间。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于工程进度的具体实施计划。3.附件三:质量保证措施详细要求:详细描述分包方将采取的质量保证措施,包括质量检查标准、质量责任等。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于质量保证的具体实施措施。4.附件四:材料清单详细要求:详细列出工程所需材料名称、规格、数量、品牌等。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于材料供应的具体实施清单。5.附件五:安全生产操作规程详细要求:详细描述分包方将遵循的安全生产操作规程,包括安全责任、安全措施等。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于安全生产的具体实施规程。6.附件六:保密协议详细要求:明确双方在合同履行过程中的保密事项和保密措施。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于保密的具体实施协议。7.附件七:争议解决程序详细要求:详细描述双方在发生争议时的解决程序,包括协商、调解、仲裁等。附件说明:此附件为合同附件,是合同关于争议解决的具体实施程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程进度。责任认定标准:根据合同约定,分包方需承担违约金,违约金按每日延误金额的____%计算。示例说明:若分包方延误工期1天,则需支付违约金____元。2.违约行为:分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:分包方需无条件更换或退货,并承担因此产生的费用。示例说明:若分包方提供的模板质量不合格,需立即更换,并承担更换费用____元。3.违约行为:总包方未按合同约定的时间支付分包费用。责任认定标准:总包方需按每日延误金额的____%支付滞纳金。示例说明:若总包方延误支付1天,则需支付滞纳金____元。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:违约方需承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若一方泄露商业秘密,需赔偿对方损失____元。5.违约行为:任何一方违反合同约定的其他义务。责任认定标准:根据违约情节和损失情况,违约方需承担相应的法律责任。示例说明:若一方未履行合同约定的某项义务,需承担相应的违约责任,赔偿对方损失____元。全文完。2024年新型模板铝模板工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3工程概况1.4劳务分包内容1.5工程进度及验收标准1.6工程款项支付及结算方式1.7质量保证1.8安全生产责任1.9环境保护要求1.10合同变更及解除1.11违约责任1.12争议解决方式1.13合同解除条件1.14合同终止及后续处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称、法定代表人、住所地、联系电话、开户银行及账号1.1.2总包方名称、法定代表人、住所地、联系电话、开户银行及账号1.1.3合同签订日期1.1.4合同生效日期第二条合同签订日期及生效日期2.1合同签订日期:____年____月____日2.2合同生效日期:自合同签订之日起生效第三条工程概况3.1工程名称:____工程项目3.2工程地点:____3.3工程规模:____3.4工程类别:____3.5工程进度计划:____第四条劳务分包内容4.1分包工作内容:____4.2分包工作范围:____4.3分包工作质量要求:____4.4分包工作进度要求:____第五条工程进度及验收标准5.1工程进度安排:____5.2验收标准:____5.3验收程序:____5.4验收时间:____第六条工程款项支付及结算方式6.1款项支付方式:____6.2预付款比例:____6.3进度款支付比例:____6.4结算方式:____6.5结算时间:____第七条工程款项支付及结算方式(续)7.1分包方在工程开工前向总包方提交工程进度计划及材料设备清单,经总包方确认后,总包方应在____日内支付预付款。7.2分包方按工程进度完成情况,每完成____%,向总包方提交进度款申请及相关证明材料,总包方应在____日内支付进度款。7.3工程竣工后,分包方提交竣工报告及结算资料,经总包方审核确认后,总包方应在____日内支付结算款。7.4逾期付款的违约责任:____第八条质量保证8.1分包方应严格按照国家及行业标准,确保分包工程的质量。8.2分包方应建立健全质量管理体系,对分包工程进行全过程质量控制。8.3分包方应提供分包工程所需的原材料、构配件、设备的质量证明文件。8.4分包工程验收合格后,总包方应在____日内对分包方进行工程质量检查,如发现质量问题,分包方应立即进行整改。8.5分包方对因自身原因造成的质量问题承担全部责任。第九条安全生产责任9.1分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。9.2分包方应建立健全安全生产管理制度,对施工人员进行安全教育培训。9.3分包方应采取有效措施,防止安全事故的发生。9.4发生安全事故,分包方应立即采取紧急措施,并报告总包方和相关部门。9.5分包方对因自身原因造成的安全事故承担全部责任。第十条环境保护要求10.1分包方应遵守国家和地方的环保法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。10.2分包方应制定环保措施,包括但不限于噪音、粉尘、废水、固体废弃物的处理。10.3分包方应定期对施工场地进行环境监测,确保符合环保要求。10.4违反环保要求,分包方应承担相应的法律责任和赔偿损失。第十一项合同变更及解除11.1合同签订后,如遇国家政策调整、工程规模变更等情形,双方可协商变更合同内容。11.2合同变更需书面形式,经双方签字盖章后生效。11.3如一方未按合同约定履行义务,另一方有权解除合同。第十二项违约责任12.1分包方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向总包方支付____元违约金。12.2总包方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应向分包方支付____元违约金。12.3因一方违约造成另一方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第十三项争议解决方式13.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。13.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四项合同终止及后续处理14.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。14.3双方应相互配合,妥善处理合同终止后的债权债务关系。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为了提供专业服务、协调工作或进行特定活动而介入合同关系的独立法人、非法人组织或其他个人。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、评估方等。第二条第三方责权利2.1第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担法律责任。2.2第三方应按照合同约定或委托事项,提供专业、客观、公正的服务。2.3第三方在合同履行过程中,享有知情权、建议权、监督权。2.4第三方对提供的服务结果承担相应的法律责任。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。3.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保第三方能够顺利履行职责。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方是合作关系,第三方不应替代甲乙双方的权利义务。4.2第三方不得干预甲乙双方的权利义务,不得影响甲乙双方的合同履行。4.3第三方在合同履行过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。第五条第三方责任限额5.1第三方对甲乙双方的责任限额,应根据第三方合作协议或委托事项的具体约定确定。5.2如无约定,第三方对甲乙双方的责任限额为第三方实际收取服务费用的两倍。5.3第三方责任限额不包括因第三方故意或重大过失造成甲乙双方损失的赔偿。第六条第三方介入时的额外条款及说明6.1第三方介入期间,甲乙双方应按照本合同约定继续履行各自的权利义务。6.2第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可向第三方提出,由第三方协助解决。6.3第三方介入期间,如第三方未能履行职责或违反合同约定,甲乙双方有权终止第三方介入,并追究其相应的法律责任。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。7.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入的合同解除8.1第三方介入期间,如发生本合同约定的解除情形,甲乙双方有权解除合同,并终止第三方介入。8.2第三方介入期间,如第三方违反合同约定,甲乙双方有权解除合同,并终止第三方介入。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间,如甲乙双方与第三方发生争议,应协商解决。9.2协商不成的,甲乙双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。第三方应作为共同被告或被申请人。第十条第三方介入的合同终止10.1第三方介入期间,合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并终止第三方介入。10.2第三方介入期间,合同终止后,甲乙双方应相互配合,妥善处理合同终止后的债权债务关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出双方名称、法定代表人、住所地、联系电话、开户银行及账号等信息。说明:此附件用于明确合同双方的基本信息,便于后续的沟通和结算。2.附件二:工程概况表要求:包括工程名称、地点、规模、类别、进度计划等信息。说明:此附件用于明确工程的基本情况和进度安排,确保各方对工程有清晰的认识。3.附件三:劳务分包内容明细要求:详细列出分包工作内容、范围、质量要求、进度要求等。说明:此附件用于明确分包工作的具体内容和要求,确保各方对工作有明确的责任划分。4.附件四:工程进度及验收标准明细要求:详细列出工程进度安排、验收标准、验收程序、验收时间等。说明:此附件用于明确工程进度和验收的具体标准,确保工程按计划推进。5.附件五:工程款项支付及结算方式明细要求:详细列出款项支付方式、预付款比例、进度款支付比例、结算方式、结算时间等。说明:此附件用于明确款项支付和结算的具体方式,确保双方权益得到保障。6.附件六:质量保证措施要求:详细列出质量管理体系、原材料、构配件、设备的质量证明文件等。说明:此附件用于明确质量保证的具体措施,确保工程质量达到要求。7.附件七:安全生产管理制度要求:详细列出安全生产法律法规、安全生产管理制度、安全教育培训等。说明:此附件用于明确安全生产的具体措施,确保施工安全。8.附件八:环境保护措施要求:详细列出环保法律法规、环保措施、环境监测等。说明:此附件用于明确环境保护的具体措施,确保施工过程中的环保要求。9.附件九:合同变更及解除协议要求:详细列出合同变更及解除的具体内容、双方签字盖章等。说明:此附件用于明确合同变更及解除的协议,确保各方权益得到保障。10.附件十:违约责任认定协议要求:详细列出违约行为、责任认定标准、赔偿金额等。说明:此附件用于明确违约行为的认定和责任赔偿标准,确保违约行为得到有效处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定完成工程未按合同约定支付款项质量不合格安全生产事故环境保护不达标违反合同约定的其他行为2.责任认定标准:违约行为的具体情况对合同履行的影响程度造成损失的金额违约方的过错程度3.违约责任示例说明:违约方未按合同约定完成工程,每延迟一天,应向对方支付____元违约金。违约方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应向对方支付____元违约金。质量不合格,违约方应承担修复费用,并赔偿因质量问题造成的损失。安全生产事故,违约方应承担事故责任,并赔偿由此造成的损失。环境保护不达标,违约方应承担整改费用,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年新型模板铝模板工程劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1法人名称1.1.2住所1.1.3法定代表人1.1.4注册资本1.1.5营业执照号码1.1.6通信地址1.1.7联系电话1.1.8邮编1.2总包方信息1.2.1法人名称1.2.2住所1.2.3法定代表人1.2.4注册资本1.2.5营业执照号码1.2.6通信地址1.2.7联系电话1.2.8邮编2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程工期3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3工程质量要求4.分包工程量及单价4.1工程量清单4.2工程量计算依据4.3单价组成4.4合同总价5.分包工程进度及款项支付5.1工程进度计划5.2款项支付方式5.3款项支付节点5.4款项支付条件6.材料供应与设备租赁6.1材料供应6.2设备租赁6.3材料及设备质量要求6.4材料及设备验收7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护责任7.3安全生产措施7.4环保措施8.工程验收与移交8.1工程验收8.2工程移交8.3验收标准8.4验收程序9.保修与售后服务9.1保修期限9.2保修内容9.3售后服务10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:材料及设备清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1法人名称:劳务分包有限公司1.1.2住所:市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4注册资本:1000万元1.1.5营业执照号码:051.1.6通信地址:市区路号1.1.7联系电话:138001380001.1.8邮编:561.2总包方信息1.2.1法人名称:建筑工程有限公司1.2.2住所:市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4注册资本:5000万元1.2.5营业执照号码:098761.2.6通信地址:市区路号1.2.7联系电话:139001390001.2.8邮编:572.工程概况2.1工程名称:大厦铝模板工程2.2工程地点:市区路号2.3工程类型:高层住宅2.4工程规模:总建筑面积12000平方米2.5工程工期:自2024年1月1日至2024年12月31日3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围:铝模板的设计、制作、安装、拆除及清理工作3.2分包工程内容:包括铝模板的加工、运输、安装、拆除等全过程3.3工程质量要求:符合国家相关质量标准和施工规范,确保工程质量达到优良等级4.分包工程量及单价4.1工程量清单:详见附件一4.2工程量计算依据:按照国家相关标准和规范进行计算4.3单价组成:包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等4.4合同总价:人民币壹佰万元整5.分包工程进度及款项支付5.1工程进度计划:详见附件二5.2款项支付方式:分阶段支付,按工程进度完成情况支付5.3款项支付节点:工程进度达到20%支付10%,50%支付20%,80%支付30%,100%支付40%5.4款项支付条件:工程进度达到约定节点,质量合格,且相关资料齐全6.材料供应与设备租赁6.1材料供应:由分包方负责材料采购,总包方负责提供材料入场手续6.2设备租赁:由分包方负责设备租赁,总包方负责提供设备使用场地6.3材料及设备质量要求:符合国家相关标准和规范6.4材料及设备验收:由双方共同验收,并签署验收报告7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任:分包方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全7.2环境保护责任:分包方负责施工过程中的环境保护工作,减少施工对环境的影响7.3安全生产措施:制定安全生产措施,加强安全培训,确保施工安全7.4环保措施:采取有效措施,减少施工对环境的污染,保护生态环境8.工程验收与移交8.1工程验收8.1.1验收标准:按照国家相关质量标准和施工规范执行8.1.2验收程序:由总包方组织,分包方配合进行工程验收8.1.3验收内容:包括工程质量、工程量、材料设备等8.2工程移交8.2.1移交条件:工程验收合格后,双方办理工程移交手续8.2.2移交程序:总包方接收工程,并签署工程移交书8.2.3移交内容:包括工程图纸、技术资料、工程设备等9.保修与售后服务9.1保修期限:自工程移交之日起计算,为期一年9.2保修内容:因分包方施工原因造成的质量问题,由分包方负责维修或更换9.3售后服务:提供必要的售后服务,及时响应客户需求10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1未按时完成工程进度,每延误一天,支付总工程款0.5%的违约金10.1.2工程质量不合格,由分包方负责返工,并承担由此产生的费用10.2总包方违约责任10.2.1未按时支付款项,每延误一天,支付违约金额的0.1%的违约金10.2.2未按时提供材料或设备,每延误一天,支付总工程款0.1%的违约金11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:仲裁委员会12.合同解除与终止12.1合同解除条件:任何一方违反合同约定,另一方有权解除合同12.2合同终止条件:工程验收合格,且双方履行完毕各自义务后,合同终止13.合同生效与变更13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同生效之日起生效13.2合同变更程序:任何一方提出变更,经双方协商一致后,以书面形式修改合同内容14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:材料及设备清单14.3附件三:其他相关文件(如施工图纸、技术规范等)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的独立第三方机构或个人。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程监理、质量检测、安全监督、进度控制等方面。16.第三方介入的条件与程序16.1.1第三方具备相应的资质和条件;16.1.2双方同意第三方介入;16.1.3第三方介入的内容与合同约定的工程范围相符。16.2程序:第三方介入的程序如下:16.2.1双方协商确定第三方介入的具体内容;16.2.2双方共同邀请第三方参与;16.2.3第三方接受邀请后,与双方签订合作协议;16.2.4双方按照合作协议的约定与第三方进行合作。17.第三方的责任与权利17.1责任:17.1.1第三方应按照合作协议的约定,独立、客观、公正地履行其职责;17.1.2第三方应对其提供的服务质量负责,如因第三方原因导致服务不合格,应承担相应的责任;17.1.3第三方在履行职责过程中,如违反法律法规或合同约定,应承担相应的法律责任。17.2权利:17.2.1第三方有权获得其提供服务所需的信息;17.2.2第三方有权根据合作协议的约定,对工程进行监督检查;17.2.3第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1划分:18.1.1第三方与甲方的划分:第三方对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的协助和支持;18.1.2第三方与乙方的划分:第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的协助和支持;18.1.3第三方与甲乙双方共同责任:第三方在履行职责过程中,如涉及甲乙双方共同责任,应协调甲乙双方共同承担责任。18.2合作关系:18.2.2第三方应主动与甲乙双方沟通,及时报告工程进展情况。19.第三方的责任限额19.1明确责任限额:19.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,其责任限额为合作协议中约定的金额;19.1.2如第三方责任造成甲乙双方损失,甲乙双方应根据合同约定,向第三方追偿;19.1.3第三方责任限额不包括因甲乙双方违反合同约定而导致的损失。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担:20.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议的约定分摊;20.1.2如第三方介入的费用超出协议约定,超出部分由造成超出原因的一方承担。21.第三方介入的终止21.1终止条件:21.1.1合作协议约定的终止条件;21.1.2第三方履行完毕其职责;2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度工程监理服务收款协议书3篇
- 2025年度保密技术研发合作合同汇编
- 2025年度城市综合体租赁运营委托管理合同3篇
- 2025年度高端机器人项目保密合同2篇
- 2025年度公司与自然人新能源项目投资合作协议2篇
- 2025年度夫妻共同债务处理及婚姻风险防范协议书专业版
- 玉溪农业职业技术学院《教师职业道德与法规师德》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 玉林师范学院《国土信息系统与python实训》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 永城职业学院《水质工程学Ⅰ》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 应天职业技术学院《跨国公司经营与管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 《苏州博物馆分析》课件
- 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范培训课件
- 《食品安全知识》课件
- 婚礼筹备日程表完整版(表格版)
- 大中小学思政课一体化背景下初中“道法课”教学优化研究
- 03K132 风管支吊架图集
- ERAS理念下疼痛管理
- 国家安全教育学习通章节答案期末考试题库2023年
- 习近平总书记关于教育的重要论述研究(安庆师范大学版)学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
- 中国石化hse管理体系手册
- 一种全自动连续纸烫金机的制作方法
评论
0/150
提交评论