2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同当事人4.合同签订时间5.合同有效期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程合同总价三、合同终止原因1.合同终止的原因2.合同终止的时间3.合同终止的程序四、工程结算1.工程量清单2.结算依据3.结算方法4.结算时间5.结算争议处理五、支付协议1.支付方式2.支付比例3.支付时间4.付款条件5.逾期付款责任六、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用八、合同解除1.合同解除的条件2.合同解除的程序3.合同解除的法律后果九、合同附件1.工程设计文件2.施工图纸3.施工组织设计4.合同附件清单十、合同生效及修改1.合同生效条件2.合同修改程序3.合同修改生效日期十一、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.法律适用及争议解决4.合同解除后的处理十二、合同附件清单1.附件一：工程量清单2.附件二：结算依据3.附件三：付款计划4.附件四：违约责任明细5.附件五：争议解决协议十三、合同签署1.签署日期2.签署地点3.签署当事人4.签署代表5.签署文件十四、合同解除及终止1.合同解除的条件2.合同终止的程序3.合同终止后的处理合同编号2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议一、合同概述1.合同背景2.合同目的本协议旨在明确双方在合同终止后的工程结算与支付事宜，确保双方权益得到合理保障。3.合同当事人甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]4.合同签订时间本协议签订时间为_______。5.合同有效期本协议自签订之日起生效，至双方约定的工程结算与支付完毕之日止。二、工程概况1.工程名称[工程名称]2.工程地点[工程地点]3.工程规模[工程规模]4.工程类别[工程类别]5.工程合同总价[工程合同总价]三、合同终止原因1.合同终止的原因因甲方原因，包括但不限于资金问题、项目调整等。2.合同终止的时间合同终止时间为_______。3.合同终止的程序（1）甲方提前_______日书面通知乙方合同终止事宜；（2）乙方在接到通知后_______日内确认合同终止；（3）双方协商确定合同终止后的后续事宜。四、工程结算1.工程量清单以原施工合同附件中的工程量清单为准。2.结算依据（1）原施工合同及相关附件；（2）工程变更单；（3）监理单位出具的验收报告；（4）其他相关文件。3.结算方法（1）按照原施工合同约定的结算方式；（2）如原合同未约定，则按实际完成工程量及市场价格进行结算。4.结算时间结算时间为合同终止之日起_______日内。5.结算争议处理（1）双方协商解决；（2）协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁。五、支付协议1.支付方式（1）银行转账；（2）现金支付。2.支付比例（1）预付款：合同总价款的_______%；（2）进度款：根据工程进度及验收情况支付；（3）结算款：结算完成后支付；（4）质保金：合同总价款的_______%。3.支付时间（1）预付款：合同签订后_______日内；（2）进度款：每月_______日前；（3）结算款：结算完成后_______日内；（4）质保金：工程验收合格后_______日内。4.付款条件（1）乙方提交相关结算文件；（2）甲方审核无误；（3）满足合同约定的其他付款条件。5.逾期付款责任（1）逾期付款的，甲方应向乙方支付_______%的违约金；（2）逾期付款超过_______日的，乙方有权解除合同。六、违约责任1.违约情形（1）甲方未按时支付款项；（2）乙方未按时完成工程；（3）双方约定的其他违约情形。2.违约责任（1）按照违约情形承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿（1）赔偿金额根据实际情况确定；（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失。七、争议解决1.争议解决方式（1）双方协商解决；（2）协商不成，提交_______仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构_______仲裁委员会3.争议解决程序（1）提交仲裁申请；（2）仲裁委员会受理；（3）仲裁庭组成；（4）仲裁庭审理；（5）仲裁裁决。4.争议解决费用（1）仲裁费用由败诉方承担；（2）双方另有约定的，从其约定。八、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：结算依据3.附件三：付款计划4.附件四：违约责任明细5.附件五：争议解决协议九、合同生效及修改1.合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。2.合同修改程序（1）任何一方提出修改本协议的，应以书面形式提出；（2）双方协商一致后，签署修改协议；（3）修改协议与本协议具有同等法律效力。3.合同修改生效日期修改协议自双方签字盖章之日起生效。十、其他约定1.保密条款双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.不可抗力条款因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任。3.法律适用及争议解决本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_______人民法院诉讼解决。4.合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应按照本协议约定进行工程结算；（2）合同解除后，未支付的款项应按照本协议约定支付；（3）合同解除后，双方应妥善处理工程现场，确保安全和环保。十一、合同附件清单1.附件一：工程量清单2.附件二：结算依据3.附件三：付款计划4.附件四：违约责任明细5.附件五：争议解决协议十二、合同签署1.签署日期本协议签署日期为_______。2.签署地点[签署地点]3.签署当事人甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________4.签署代表甲方代表（签字）：________________________乙方代表（签字）：________________________5.签署文件本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。十三、合同解除及终止1.合同解除的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致；（3）法律规定的其他合同解除条件。2.合同终止的程序（1）一方提出解除合同，应以书面形式通知对方；（2）对方收到通知后_______日内未提出异议，合同解除；（3）合同解除后，双方应按照本协议约定进行工程结算。3.合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照本协议约定进行工程结算；（2）合同终止后，未支付的款项应按照本协议约定支付；（3）合同终止后，双方应妥善处理工程现场，确保安全和环保。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：________________________乙方代表（签字）：________________________日期：________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款（1）甲方有权决定工程进度、变更设计及施工方案。（2）甲方负责协调工程所需的各项资源，包括但不限于材料、设备、人员等。（3）甲方负责对乙方提交的施工计划、进度报告进行审核，并给予批准或提出修改意见。2.甲方付款条件（1）甲方在收到乙方提交的合法、合规的结算文件后_______日内支付结算款。（2）甲方有权对结算文件进行审核，如发现不符，有权要求乙方补正或重新提交。（3）甲方对乙方提交的结算文件审核无误后，应在_______日内支付结算款。3.甲方违约责任（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。（2）甲方未按照约定提供工程所需的资源，导致工程进度延误，应承担相应的责任。（3）甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款（1）乙方负责工程的设计、施工、质量控制和验收。（2）乙方有权对甲方提供的资源进行验收，如不符合要求，有权要求甲方更换或补足。（3）乙方有权对甲方提出的变更设计及施工方案提出异议，并要求甲方进行说明或修改。2.乙方付款条件（1）乙方在收到甲方支付款项后_______日内提交结算文件。（2）乙方提交的结算文件应真实、完整、合法，如有遗漏或错误，乙方应承担相应责任。（3）乙方在收到甲方支付的结算款后_______日内完成工程验收。3.乙方违约责任（1）乙方未按时提交结算文件，应向甲方支付_______%的违约金。（2）乙方未按照约定完成工程，导致工程进度延误，应承担相应的责任。（3）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款（1）本协议中涉及的中介服务费用由甲方承担。（2）第三方中介应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地处理相关事宜。（3）第三方中介在履行职责过程中，应保守双方的商业秘密。2.第三方中介职责（1）第三方中介负责对工程进度、质量、成本等进行监督和审核。（2）第三方中介应定期向甲方和乙方提交监督报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量、成本、变更等。（3）第三方中介应在工程验收合格后，出具验收报告，并协助双方进行结算。3.第三方中介违约责任（1）第三方中介未按时提交监督报告，应向甲方和乙方支付_______%的违约金。（2）第三方中介在履行职责过程中，因自身原因导致工程出现质量问题，应承担相应的责任。（3）第三方中介泄露甲方和乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：结算依据3.附件三：付款计划4.附件四：违约责任明细5.附件五：争议解决协议6.附件六：第三方中介资质证明7.附件七：第三方中介服务合同8.附件八：工程进度报告9.附件九：工程质量验收报告10.附件十：工程变更单11.附件十一：保密协议12.附件十二：不可抗力证明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项。认定：甲方超过约定付款期限未支付款项，视为违约。2.违约行为：乙方未按时提交结算文件。认定：乙方超过约定时间未提交结算文件，视为违约。3.违约行为：乙方未按时完成工程。认定：乙方未在约定时间内完成工程，视为违约。4.违约行为：第三方中介未按时提交监督报告。认定：第三方中介未在约定时间内提交监督报告，视为违约。5.违约行为：泄露商业秘密。认定：任何一方泄露对方商业秘密，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.法院诉讼：指双方当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。4.违约金：指当事人因违约行为应向对方支付的一定数额的金钱。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：双方协商调整工程进度计划，确保工程按时完成。2.问题：工程成本超支。解决办法：重新审核工程量清单和结算依据，合理调整工程成本。3.问题：第三方中介服务质量问题。解决办法：更换第三方中介，或与现有中介协商解决服务问题。4.问题：合同争议。解决办法：通过协商、仲裁或法院诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.施工合同提前终止。2.工程结算与支付。3.争议解决。4.第三方中介服务。5.保密与不可抗力处理。全文完。2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议1本合同目录一览1.合同签订背景与依据1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的政策依据1.3合同签订的背景说明2.合同主体及权利义务2.1合同双方的基本信息2.2双方的权利与义务2.3双方的责任与违约责任3.工程概况3.1工程名称、地点及规模3.2工程合同价3.3工程建设标准及质量要求4.工程终止原因及程序4.1工程终止原因4.2工程终止程序4.3工程终止后的处理5.工程结算与支付5.1工程结算方法5.2工程结算时间5.3工程支付方式5.4工程支付时间6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效与解除7.1合同生效条件7.2合同解除条件7.3合同解除程序8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更效力9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.合同解除后的处理10.1合同解除后的债权债务处理10.2工程移交与验收10.3工程维护与保修11.合同附件11.1附件一：工程合同11.2附件二：工程结算书11.3附件三：其他相关文件12.合同解释12.1合同解释原则12.2合同解释争议12.3合同解释效力13.合同终止后的后续事宜13.1合同终止后的资料整理与归档13.2合同终止后的债权债务清理13.3合同终止后的其他后续事宜14.其他约定14.1合同签订时间14.2合同生效时间14.3合同份数与效力第一部分：合同如下：1.合同签订背景与依据1.1合同签订的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.2合同签订的政策依据本合同符合国家关于建设工程施工管理的政策要求，符合相关行业规范。1.3合同签订的背景说明2.合同主体及权利义务2.1合同双方的基本信息甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]2.2双方的权利与义务甲方享有工程结算与支付的请求权，乙方有义务按照协议进行工程结算与支付。2.3双方的责任与违约责任甲方应保证工程结算的准确性，乙方应保证支付资金的及时性。如一方违约，应承担相应的违约责任。3.工程概况3.1工程名称、地点及规模工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]3.2工程合同价工程合同总价为人民币[合同总价]元。3.3工程建设标准及质量要求工程应按照[建设标准]建设，质量要求达到[质量要求]。4.工程终止原因及程序4.1工程终止原因因[终止原因]，经双方协商一致，决定终止原合同。4.2工程终止程序（1）甲方书面通知乙方终止合同；（2）乙方确认收到终止通知后，双方共同对工程进行验收；（3）验收合格后，双方进行工程结算。5.工程结算与支付5.1工程结算方法工程结算按照原合同约定的结算方法进行。5.2工程结算时间工程结算应在[结算时间]内完成。5.3工程支付方式工程支付采用[支付方式]。5.4工程支付时间工程支付应在[支付时间]内完成。6.争议解决6.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[争议解决机构]仲裁。6.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称]。6.3争议解决程序争议解决程序按照[仲裁机构名称]的规定进行。7.合同生效与解除7.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。7.2合同解除条件本协议在任何一方违约的情况下，守约方有权解除本协议。7.3合同解除程序合同解除程序如下：（1）违约方收到解除通知后，应立即停止履行合同义务；（2）守约方有权要求违约方承担违约责任；（3）合同解除后，双方应按照本协议约定处理后续事宜。8.合同变更8.1合同变更条件任何一方提出合同变更，需提前[变更提前通知时间]书面通知对方，并说明变更的具体内容和理由。8.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。8.3合同变更效力变更协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。9.违约责任9.1违约行为及认定（1）一方未按约定履行支付义务；（2）一方未按约定提供工程结算资料；（3）一方未按约定履行工程验收义务。违约行为一经认定，即构成违约。9.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿守约方因此遭受的损失；（3）承担其他违约责任。9.3违约责任追究违约责任追究应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行。10.合同解除后的处理10.1合同解除后的债权债务处理合同解除后，双方应按照原合同约定处理尚未履行完毕的债权债务。10.2工程移交与验收合同解除后，双方应按照原合同约定完成工程移交与验收工作。10.3工程维护与保修合同解除后，双方应按照原合同约定履行工程维护与保修义务。11.合同附件11.1附件一：工程合同11.2附件二：工程结算书11.3附件三：其他相关文件12.合同解释12.1合同解释原则本协议的解释应遵循公平、诚实信用的原则。12.2合同解释争议如对本协议的解释产生争议，应由双方协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构]解释。12.3合同解释效力解释结果对本协议具有约束力。13.合同终止后的后续事宜13.1合同终止后的资料整理与归档合同终止后，双方应各自整理相关资料，并归档保存。13.2合同终止后的债权债务清理合同终止后，双方应清理债权债务，并签署债权债务清偿协议。13.3合同终止后的其他后续事宜合同终止后的其他后续事宜，双方应友好协商解决。14.其他约定14.1合同签订时间本协议签订时间为[签订时间]。14.2合同生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数与效力本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，每份具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，经甲乙双方同意介入合同执行、监督、评估或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型1.监理方：负责对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。2.评估方：负责对工程结算进行评估和审核。3.中介方：负责协助双方进行合同谈判、签订和履行。4.仲裁方：负责处理合同履行过程中的争议。15.3第三方介入程序1.甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。2.双方应与第三方签订相应的委托协议或服务合同。3.第三方应按照委托协议或服务合同的规定履行职责。16.第三方责任16.1责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额为[金额]元。16.2责任免除1.因不可抗力导致的责任；2.因甲乙双方提供的资料错误导致的责任；3.因甲乙双方未履行合同义务导致的责任。17.第三方权利17.1第三方权利1.获取履行职责所需的信息和资料；2.要求甲乙双方配合其履行职责；3.在必要时，向甲乙双方提出意见和建议。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应积极配合甲方的工作，确保工程质量和进度符合合同要求。18.2第三方与乙方的关系第三方应积极配合乙方的工作，确保工程结算和支付符合合同规定。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方应保持中立，公正地履行职责，维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的终止19.1终止条件1.合同履行完毕；2.双方协商一致；3.第三方履行职责完毕。19.2终止程序1.双方应书面通知第三方终止介入；2.第三方应按照约定的时间完成现有工作；3.双方应按照约定进行工作交接。20.第三方介入的记录与档案20.1记录要求第三方在介入过程中应详细记录工作内容、时间、地点、参与人员等信息。20.2档案保存第三方应将工作记录和档案保存至合同终止后[时间]年，并按照甲乙双方的要求提供查阅。21.第三方介入的费用21.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照委托协议或服务合同的规定承担。21.2费用结算第三方介入的费用应在合同终止后[时间]内结算完毕。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程合同详细要求：包含工程名称、地点、规模、合同价、建设标准、质量要求、工期、双方权利义务等。说明：工程合同是本协议的基础文件，应详细列明双方的权利和义务。2.附件二：工程结算书详细要求：包含工程量清单、材料价格、人工费、机械费、其他费用等。说明：工程结算书是确定工程结算金额的依据，应确保数据的准确性和完整性。3.附件三：工程进度报告详细要求：包含工程进度、质量、安全等情况的描述。说明：工程进度报告是监督工程进度的重要文件，应定期提交。4.附件四：工程验收报告详细要求：包含工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程完成质量的依据，应详细记录验收过程。5.附件五：工程变更记录详细要求：包含变更原因、变更内容、变更后的合同价等。说明：工程变更记录是合同执行过程中的重要文件，应详细记录变更情况。6.附件六：工程结算变更申请详细要求：包含变更原因、变更内容、变更后的结算金额等。说明：工程结算变更申请是双方协商变更结算金额的依据。7.附件七：工程结算争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：工程结算争议解决协议是解决双方结算争议的依据。8.附件八：工程移交证书详细要求：包含移交时间、地点、参与人员、移交内容等。说明：工程移交证书是确认工程移交完成的依据。9.附件九：工程保修证书详细要求：包含保修范围、保修期限、保修责任等。说明：工程保修证书是明确保修责任的依据。10.附件十：其他相关文件详细要求：包含与本合同相关的其他文件，如政府批文、资质证书等。说明：其他相关文件是本合同执行的必要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按约定支付工程款；乙方未按约定完成工程或完成质量不符合要求；甲方未按约定提供工程所需材料或设备；乙方未按约定进行工程验收；双方未按约定履行合同终止后的义务。2.责任认定标准：违约行为一经确认，违约方应承担相应的违约责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担其他违约责任；违约责任的具体数额应根据违约行为的严重程度、造成的损失等因素确定。3.违约责任示例说明：若乙方未按约定完成工程，导致甲方无法按期使用，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期付款利息；若双方未按约定履行合同终止后的义务，如未及时进行工程移交，应承担相应的违约责任。全文完。2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________2.乙方：名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________3.其他相关方：名称：________________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________二、合同前言2.1背景：本合同双方，鉴于2024年度施工项目的完成，现就施工合同终止及工程结算与支付事宜达成一致，特订立本协议。2.2目的：本协议旨在明确2024年度施工合同终止条件、工程结算方式及支付方式，确保双方权益得到保障。三、定义与解释3.1专业术语：（1）施工合同：指甲方与乙方签订的，关于2024年度施工项目的合同。（2）工程结算：指在施工合同终止后，乙方根据合同约定和实际完成情况，对施工项目进行核算，确定最终工程款项。（3）支付：指甲方按照本协议约定，向乙方支付工程款项。3.2关键词解释：（1）终止条件：指施工合同在满足特定条件下，合同双方同意终止合同关系。（2）工程结算：指施工合同终止后，乙方根据合同约定和实际完成情况，对施工项目进行核算。（3）支付：指甲方按照本协议约定，向乙方支付工程款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，完成施工项目。（2）甲方有权要求乙方在施工过程中，确保工程质量、安全和环保。（3）甲方有权要求乙方在施工合同终止后，按照本协议约定进行工程结算。（4）甲方有权要求乙方按照本协议约定，支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款项。（2）乙方有权要求甲方在施工过程中，提供必要的配合和支持。（3）乙方有权要求甲方按照本协议约定，终止施工合同。（4）乙方有权要求甲方按照本协议约定，进行工程结算。五、履行条件5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，合同履行时间为2024年度施工合同终止之日起至工程结算及支付完毕之日止。5.2合同履行地点：本协议履行地点为2024年度施工项目所在地。5.3合同履行方式：（1）乙方在施工合同终止后，向甲方提交工程结算报告。（2）甲方在收到乙方提交的工程结算报告后，按照本协议约定进行审核。（3）经双方确认无误后，甲方按照本协议约定向乙方支付工程款项。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）施工合同终止后，双方按照本协议约定进行工程结算。（2）甲方按照本协议约定向乙方支付工程款项。6.3终止程序：（1）乙方在施工合同终止后，向甲方提交工程结算报告。（2）甲方在收到乙方提交的工程结算报告后，按照本协议约定进行审核。（3）经双方确认无误后，甲方按照本协议约定向乙方支付工程款项。6.4终止后果：（1）本协议终止后，双方不再承担施工合同约定的权利和义务。（2）本协议终止后，甲方按照本协议约定向乙方支付工程款项。（3）本协议终止后，双方不再承担本协议约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工合同约定的工程款项，包括但不限于工程直接费用、间接费用、利润等。（2）根据施工合同约定，因乙方原因导致的工程变更、追加费用。（3）因甲方原因导致的工程延误、停工等产生的额外费用。（4）本协议约定的其他费用。7.2支付方式：（1）银行转账：甲方将款项直接转入乙方指定的银行账户。（2）现金支付：在双方约定的时间和地点，甲方以现金形式支付给乙方。7.3支付时间：（1）施工合同终止后，乙方应在10个工作日内向甲方提交工程结算报告。（2）甲方在收到乙方提交的工程结算报告后，应在5个工作日内完成审核。（3）审核无误后，甲方应在10个工作日内向乙方支付工程款项。7.4支付条款：（1）甲方支付的费用，应按照工程结算报告所列明的金额和支付方式执行。（2）甲方支付的费用，应扣除乙方因违约行为应承担的赔偿金额。（3）甲方支付的费用，应按照本协议约定的支付时间执行。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的千分之五计算。（2）甲方因延误付款导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约：（2）乙方因施工质量不符合合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：（1）赔偿金额应按照实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。（2）赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复、更换等。九、保密条款9.1保密内容：（1）本协议涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等。（2）双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。9.2保密期限：本协议涉及的保密内容，自协议签订之日起至协议终止后三年内。9.3保密履行方式：（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：法律法规、政策调整等。（3）社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。（2）发生不可抗力事件，影响合同履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工项目停工。（2）政府政策调整，导致施工合同无法继续履行。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，双方可向有关部门申请调解，或提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将本协议的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、国家利益的项目。（2）涉及他人权益的项目。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本协议签订后，双方应严格遵守协议约定，未经对方同意，任何一方不得擅自变更、转让或解除本协议。（2）甲方保留在必要时对施工合同终止及工程结算与支付协议进行修改的权利。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行过程中，如遇重大技术、质量、安全等问题，甲方有权暂停合同执行，并对相关事宜进行处理。（2）如遇不可抗力事件，导致合同无法履行，双方有权协商调整合同内容，以保障双方合法权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）任何一方提出修改或补充本协议内容，应书面通知对方。（2）双方同意修改或补充的内容，应以书面形式确认，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：（1）经双方确认的修改或补充内容，与本协议具有同等法律效力。（2）未经双方同意，任何一方不得擅自修改或补充本协议。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）双方应在本协议履行过程中，相互提供必要的协助与支持。（2）任何一方在履行本协议过程中，如遇特殊情况，应及时通知对方，并协商解决。15.2协作与配合方式：（1）双方应通过电话、书面或其他方式保持沟通，及时解决合同履行过程中的问题。（2）双方应按照本协议约定，按时完成各自职责范围内的工作。十六、其他条款16.1法律适用：本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本协议构成双方就2024年度施工合同终止及工程结算与支付事宜的完整协议，双方不得以任何理由对本协议的完整性提出异议。16.3增减条款：本协议的增减条款，应以书面形式签订，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（签字/盖章）：________________________乙方（签字/盖章）：________________________日期：________________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024年度施工合同终止及工程结算与支付协议文本。2.2024年度施工合同原件。3.工程结算报告。4.相关付款凭证。5.不可抗力事件证明文件。6.争议解决过程中的沟通记录。7.任何双方同意的其他文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款项。未按时提交工程结算报告。因甲方原因导致工程延误或停工。2.乙方违约：未按约定完成施工任务。施工质量不符合合同约定。未按约定提交工程结算报告。违约行为的认定：违约行为需有明确的证据支持，如书面通知、付款凭证、现场记录等。双方应按照合同约定及法律规定，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约责任：指一方违约时，应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.仲裁：指双方在争议解决过程中，自愿提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指双方在争议解决过程中，依法向人民法院提