2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议3篇_第1页
2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议3篇_第2页
2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议3篇_第3页
2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议3篇_第4页
2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同当事人1.3合同签订日期1.4合同有效期2.定义和解释2.1术语定义2.2行业惯例2.3政策法规3.委托事项3.1分包工程范围3.2居间代理职责3.3居间代理权利4.履约条件4.1履约方式4.2履约时间4.3履约地点5.居间代理费用5.1费用总额5.2费用构成5.3付款方式6.保密条款6.1保密信息范围6.2保密义务6.3保密期限7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果11.合同生效11.1生效条件11.2生效时间12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更效力13.其他约定13.1通知送达13.2合同附件13.3合同份数14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议”。1.2合同当事人:甲方(委托方)为[甲方全称],乙方(居间代理方)为[乙方全称]。1.3合同签订日期:本合同签订日期为[签订日期]。1.4合同有效期:本合同自签订之日起生效,有效期为[合同有效期],自[生效日期]至[终止日期]。2.定义和解释[术语1]:指[具体定义]。[术语2]:指[具体定义]。[术语3]:指[具体定义]。2.2行业惯例:本合同执行建筑劳务分包行业的相关惯例和标准。2.3政策法规:本合同遵循国家有关建筑劳务分包的法律法规和政策。3.委托事项3.1分包工程范围:甲方委托乙方进行[具体分包工程范围],包括但不限于[具体工程内容]。3.2居间代理职责:乙方作为居间代理方,负责为甲方寻找合适的建筑劳务分包商,并协助甲方与分包商签订分包合同。向甲方提供相关分包商信息。协助甲方与分包商进行谈判和签订分包合同。收取甲方支付的居间代理费用。4.履约条件4.1履约方式:乙方应按照甲方要求,以书面形式履行居间代理职责。4.2履约时间:乙方应在[具体时间]内完成居间代理工作,并向甲方提交居间代理报告。4.3履约地点:乙方应在[具体地点]履行居间代理职责。5.居间代理费用5.1费用总额:本合同居间代理费用总额为人民币[金额]元。信息搜集费。谈判协调费。分包合同签订费。5.3付款方式:甲方应在合同签订后[具体时间]内,向乙方支付50%的居间代理费用,剩余50%的居间代理费用在乙方完成居间代理工作并提交居间代理报告后[具体时间]内支付。6.保密条款6.1保密信息范围:本合同中涉及的甲方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。6.2保密义务:乙方在合同履行期间及合同终止后,应承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露保密信息。6.3保密期限:本合同的保密期限为自合同签订之日起至[保密期限]。7.违约责任乙方未按照合同约定履行居间代理职责。甲方未按照合同约定支付居间代理费用。任何一方违反保密条款。支付违约金,违约金金额为[金额]元。恢复因违约给对方造成的损失。采取补救措施,消除违约影响。7.3违约赔偿:违约方应赔偿对方因违约所造成的直接损失和合理费用。8.争议解决8.1争议解决方式:本合同项下发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁委员会]进行仲裁。8.2争议解决程序:仲裁应按照[具体仲裁委员会]的仲裁规则进行,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3争议解决机构:争议解决机构为[具体仲裁委员会名称]。9.合同解除双方协商一致解除合同。一方严重违约,另一方提出解除合同。发生不可抗力事件,致使合同无法履行。9.2解除程序:任何一方要求解除合同,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明解除原因。9.3解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定妥善处理已履行部分的事宜,并结算已发生的费用。10.合同终止10.1终止条件:合同终止的条件包括但不限于:合同期限届满。合同解除。双方协商一致终止合同。10.2终止程序:合同终止应通过书面形式通知对方,并确认终止日期。10.3终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,并结算已发生的费用。11.合同生效11.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2生效时间:本合同自[生效日期]起生效。12.合同变更12.1变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.2变更内容:变更内容应明确、具体,并经双方签字盖章后生效。12.3变更效力:变更协议与本合同具有同等法律效力。13.其他约定13.1通知送达:本合同项下的通知、文件等,应通过[具体送达方式]送达至对方指定地址。[附件1]:[具体附件名称]。[附件2]:[具体附件名称]。[附件3]:[具体附件名称]。13.3合同份数:本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1附件1:[具体附件名称],包括[具体内容]。14.2附件2:[具体附件名称],包括[具体内容]。14.3附件3:[具体附件名称],包括[具体内容]。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保工程的安全和合规性。16.第三方介入条件双方同意第三方介入。第三方具备相应的资质和能力。第三方介入不违反法律法规和合同约定。17.第三方责权利按照合同约定和行业标准履行职责。对其提供的服务质量负责。对因其过失造成的损失承担赔偿责任。收取合同约定的服务费用。享有合同中约定的权利和利益。在合同规定的范围内独立开展工作。保守商业秘密和技术秘密。遵守合同约定和法律法规。按时提交工作报告和成果。18.第三方介入程序18.1第三方介入程序如下:双方协商确定第三方介入的事项和范围。双方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。第三方按照服务协议开展工作。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方在介入过程中,对甲乙双方造成的直接经济损失,其责任限额为[具体金额]元。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间的关系基于服务协议,甲方应按照服务协议支付费用,并对第三方提供的服务进行监督。20.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间的关系基于居间代理协议,乙方应协调第三方的工作,并确保第三方的工作符合合同要求。20.3第三方与工程其他方的划分说明:第三方与分包商的关系:第三方在介入过程中,对分包商的监督和指导,应尊重分包商的自主经营权。第三方与监理方的关系:如第三方为监理方,其与监理方的关系应基于监理合同,双方应共同确保工程质量和安全。第三方与咨询方的关系:如第三方为咨询方,其与咨询方的关系应基于咨询服务合同,双方应共同为甲方提供专业咨询。21.第三方介入的终止合同约定的服务期限届满。双方协商一致解除服务协议。第三方无法继续履行职责。21.2第三方介入终止程序:任何一方要求终止第三方介入,应提前[具体时间]书面通知对方,并说明终止原因。22.第三方介入的后续处理22.1后续处理:第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜,包括但不限于:结算第三方服务费用。确保工程质量和安全。完成合同约定的其他事项。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:委托代理协议书要求:协议书应详细列明甲乙双方的权利和义务,包括但不限于代理事项、费用、期限等。说明:本附件是合同的主要组成部分,具有法律效力。2.附件2:居间代理服务协议要求:协议应明确居间代理的服务内容、费用、期限、保密条款等。说明:本附件是乙方作为居间代理提供服务的依据。3.附件3:分包合同要求:分包合同应详细列明分包工程的范围、质量标准、工期、付款方式等。说明:本附件是甲方与分包商之间的合同,由乙方协助签订。4.附件4:工程图纸和技术规范要求:图纸和规范应准确、完整,符合国家相关标准。说明:本附件是工程实施的依据,对工程质量和安全至关重要。5.附件5:工程进度报告要求:报告应定期提交,包括工程进度、质量、安全等信息。说明:本附件用于监控工程进展,确保工程按计划进行。6.附件6:工程验收报告要求:报告应详细记录工程验收情况,包括质量、安全、环保等方面。说明:本附件是工程验收的依据,对工程交付使用具有重要意义。7.附件7:工程变更通知单要求:通知单应详细列明变更原因、内容、影响等。说明:本附件是工程变更的正式文件,对工程进度和成本有直接影响。8.附件8:工程结算报告要求:报告应详细列明工程结算金额、依据、付款方式等。说明:本附件是工程结算的依据,对双方资金往来有重要意义。9.附件9:保密协议要求:协议应明确保密信息的范围、保密义务、保密期限等。说明:本附件用于保护双方的商业秘密和技术秘密。10.附件10:争议解决协议要求:协议应明确争议解决的方式、程序、机构等。说明:本附件是解决合同争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付居间代理费用。乙方未按时完成居间代理工作。甲方或乙方违反保密条款。第三方未按合同约定履行职责。分包商未按合同约定完成工程。2.责任认定标准:违约方应承担违约金,违约金金额为[具体金额]元。违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。违约方应采取补救措施,消除违约影响。3.违约示例说明:甲方未按时支付居间代理费用:甲方应向乙方支付违约金[具体金额]元,并赔偿乙方因未按时收到费用而造成的损失。乙方未按时完成居间代理工作:乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元,并赔偿甲方因工程延误而造成的损失。第三方未按合同约定履行职责:第三方应向甲乙双方支付违约金[具体金额]元,并赔偿因违约造成的直接经济损失。全文完。2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议1本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议期限1.4协议双方2.定义与解释2.1术语定义2.2专用名词解释3.委托事项3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程标准3.4分包工程进度4.居间代理职责4.1居间代理权利4.2居间代理义务4.3居间代理责任5.代理费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付条件6.3款项支付时间7.风险承担7.1风险定义7.2风险承担方式7.3风险处理措施8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密责任11.协议变更与解除11.1协议变更11.2协议解除11.3协议终止12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定13.1通知方式13.2附件13.3不可抗力14.协议生效与终止第一部分:合同如下:第一条协议概述1.3协议期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,至2024年度建筑劳务分包工程完工之日止。1.4协议双方:甲方为(甲方全称),乙方为(乙方全称)。第二条定义与解释2.1术语定义:本协议中涉及的专业术语按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。(1)建筑劳务分包:指甲方将建筑劳务部分工作内容委托给乙方,由乙方负责组织、管理、协调和监督。(2)居间代理:指乙方作为甲方在建筑劳务分包过程中的中介人,为甲方提供信息、咨询、协调等服务。第三条委托事项3.1分包工程范围:乙方负责甲方在2024年度内所有建筑劳务分包工程的委托事宜。3.2分包工程内容:包括但不限于施工队伍的招募、施工方案的制定、施工进度的控制、施工质量的监督等。3.3分包工程标准:按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求执行。3.4分包工程进度:乙方应按照甲方要求,确保分包工程按期完成。第四条居间代理职责4.1居间代理权利:(1)乙方有权要求甲方提供相关资料和信息,以便乙方履行居间代理职责。(2)乙方有权对分包工程进行监督,确保工程质量和进度。4.2居间代理义务:(1)乙方应按照甲方要求,及时、准确地为甲方提供信息、咨询、协调等服务。(2)乙方应协助甲方与分包单位签订分包合同,并监督分包合同的履行。4.3居间代理责任:乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。第五条代理费用5.1费用构成:代理费用包括但不限于信息服务费、咨询费、协调费等。5.2费用支付方式:甲方应按照本协议约定,在工程进度达到约定节点后支付代理费用。5.3费用支付时间:甲方应在每个支付节点前5个工作日内支付相应代理费用。第六条工程款项6.1款项支付方式:甲方应按照分包合同约定,向分包单位支付工程款项。6.2款项支付条件:分包单位完成工程量并达到约定的质量标准。6.3款项支付时间:甲方应在每个支付节点前5个工作日内支付相应工程款项。第七条风险承担7.1风险定义:本协议中所指风险包括但不限于政策风险、市场风险、自然风险等。7.2风险承担方式:双方应按照本协议约定,共同承担风险。7.3风险处理措施:发生风险时,双方应积极采取措施,减轻损失。第八条违约责任8.1违约情形:(1)甲方未按约定支付代理费用或工程款项;(2)乙方未按约定履行居间代理职责,导致工程进度延误或质量不合格;(3)一方违反保密条款,泄露对方商业秘密;(4)一方未按约定履行协议变更或解除程序;(5)一方违反协议约定,给对方造成损失。8.2违约责任:(1)违约方应承担由此产生的全部经济损失;(2)违约方应承担对方为追究违约责任而支出的合理费用;(3)如违约行为严重,守约方有权解除本协议,并要求违约方承担违约责任。8.3违约处理:(1)违约方应在接到违约通知后15日内采取补救措施;(2)如违约方未采取补救措施,守约方有权要求违约方承担违约责任;(3)双方应友好协商解决违约争议,协商不成的,可向协议约定的管辖法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式:本协议争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交协议约定的管辖法院进行诉讼。9.2争议解决机构:双方约定提交(地名)人民法院解决争议。9.3争议解决程序:争议提交法院后,按法院规定的程序进行审理。第十条保密条款10.1保密内容:双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。10.2保密期限:自本协议签订之日起至协议终止后3年。10.3违反保密责任:违反保密条款的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。第十一条协议变更与解除11.1协议变更:任何一方要求变更本协议内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,方可生效。(1)协议约定的期限届满;(2)双方协商一致解除协议;(3)协议约定的解除条件成就。第十二条法律适用与管辖12.1法律适用:本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院:本协议争议提交(地名)人民法院管辖。第十三条其他约定13.1通知方式:双方通讯地址、联系方式变更时,应及时通知对方。13.2附件:本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.3不可抗力:因不可抗力导致本协议无法履行或部分条款无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方。第十四条协议生效与终止14.1协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2协议终止:本协议在协议约定的期限届满或协议解除后终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本条款中所指的第三方,是指除甲方、乙方之外的,在协议履行过程中可能介入的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险公司等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了确保协议的履行符合相关法律法规、行业标准,提高工程质量,保障各方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方介入方式:第三方介入应经甲方、乙方协商一致,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入时间:第三方介入时间应在协议履行过程中,根据实际需要确定。17.第三方责权利17.1第三方责任:(1)第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责,对协议履行过程中的问题提出意见和建议。(2)第三方应对其提供的专业意见负责,如因第三方提供的意见导致协议履行出现问题的,第三方应承担相应的责任。17.2第三方权利:(1)第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和信息。(2)第三方有权对协议履行过程中的问题进行调查,并提出整改建议。17.3第三方义务:(1)第三方应保守协议履行过程中的商业秘密。(2)第三方应按照合作协议的约定,按时提交相关报告和资料。18.第三方与其他各方的划分说明18.3第三方与协议履行过程中其他各方的关系:第三方应与协议履行过程中的其他各方保持中立,维护各方合法权益。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据合作协议的约定,结合第三方提供服务的性质、范围、风险等因素确定。19.2第三方责任限额的适用:(1)如第三方在协议履行过程中因自身原因导致甲方、乙方或其他各方遭受损失的,应按照协议约定的责任限额承担赔偿责任。(2)如第三方在协议履行过程中因不可抗力等原因导致甲方、乙方或其他各方遭受损失的,第三方不承担赔偿责任,但应尽力协助减少损失。20.第三方介入的协议变更20.1协议变更:如需变更第三方介入的相关内容,应经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订相应的变更协议。20.2协议解除:如第三方在协议履行过程中出现严重违约行为,甲方、乙方有权解除与第三方的合作协议,并要求第三方承担相应的责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交协议约定的管辖法院进行诉讼。21.2争议解决机构:第三方介入争议提交(地名)人民法院解决争议。21.3争议解决程序:争议提交法院后,按法院规定的程序进行审理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:本协议详细要求:附件一应包含本协议的全文,包括所有条款和修正内容。说明:本协议作为附件,具有与协议同等法律效力。2.附件二:合作协议详细要求:附件二应包含甲方与乙方签订的合作协议,包括但不限于服务内容、费用、期限等。说明:合作协议作为附件,是本协议的重要组成部分。3.附件三:第三方合作协议详细要求:附件三应包含甲方与第三方签订的合作协议,包括但不限于第三方职责、权利、义务等。说明:第三方合作协议作为附件,是本协议的重要组成部分。4.附件四:分包合同详细要求:附件四应包含甲方与分包单位签订的分包合同,包括但不限于工程范围、质量标准、进度安排等。说明:分包合同作为附件,是本协议的重要组成部分。5.附件五:工程进度报告详细要求:附件五应包含工程进度报告,包括但不限于施工进度、质量状况、存在问题等。说明:工程进度报告作为附件,用于监督工程进度和质量。6.附件六:工程结算报告详细要求:附件六应包含工程结算报告,包括但不限于工程量、费用、付款等。说明:工程结算报告作为附件,用于结算工程款项。7.附件七:违约通知书详细要求:附件七应包含违约通知书,包括但不限于违约事实、违约责任等。说明:违约通知书作为附件,用于通知对方违约行为。8.附件八:争议解决协议详细要求:附件八应包含争议解决协议,包括但不限于争议解决方式、管辖法院等。说明:争议解决协议作为附件,用于解决协议履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按约定支付代理费用或工程款项。违约方未按约定履行居间代理职责,导致工程进度延误或质量不合格。违约方泄露对方商业秘密。违约方未按约定履行协议变更或解除程序。违约方违反协议约定,给对方造成损失。2.责任认定标准:违约方应承担由此产生的全部经济损失。违约方应承担对方为追究违约责任而支出的合理费用。如违约行为严重,守约方有权解除协议,并要求违约方承担违约责任。3.示例说明:示例一:甲方未按约定支付代理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例二:乙方未按约定履行居间代理职责,导致工程进度延误,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿延误造成的损失。示例三:第三方泄露甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任,并赔偿损失。全文完。2024年度建筑劳务分包委托居间代理协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4双方法定代表人或授权代表2.协议目的与依据2.1协议目的2.2协议依据3.分包工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度要求4.居间代理服务内容4.1代理范围4.2代理职责4.3代理期限4.4代理费用5.质量要求5.1工程质量标准5.2质量监督与验收5.3质量责任6.工期要求6.1工程总工期6.2各阶段工期要求6.3工期延误责任7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款时间7.4付款条件8.保险8.1保险种类8.2保险责任8.3保险期限8.4保险费用9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1本协议未尽事宜14.2附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1双方名称甲方:建筑有限公司乙方:劳务分包公司1.2双方地址甲方:市区街道号乙方:市区街道号1.3双方联系方式甲方:联系人:,联系电话:138xxxx5678乙方:联系人:,联系电话:139xxxx56781.4双方法定代表人或授权代表甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:赵六第二条协议目的与依据2.1协议目的本协议旨在明确甲乙双方在2024年度建筑劳务分包委托居间代理事宜中的权利义务,确保工程顺利进行。2.2协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规制定。第三条分包工程概况3.1工程名称市区住宅小区建设项目3.2工程地点市区街道3.3工程规模总建筑面积为万平方米,包含住宅、商业、地下车库等设施。3.4工程内容土建工程、安装工程、装饰装修工程等。3.5工程进度要求总工期为个月,分阶段完成。第四条居间代理服务内容4.1代理范围乙方负责为甲方提供劳务分包单位的推荐、谈判、签订合同等服务。4.2代理职责乙方应积极协助甲方寻找合适的劳务分包单位,并参与谈判,确保合同条款的合理性和公平性。4.3代理期限自本协议签订之日起至工程竣工之日止。4.4代理费用代理费用为合同总价的%,在合同签订后支付。第五条质量要求5.1工程质量标准严格按照国家及地方相关质量标准执行。5.2质量监督与验收乙方应监督劳务分包单位的质量管理,并参与工程验收。5.3质量责任如因劳务分包单位原因导致工程质量问题,由劳务分包单位承担全部责任。第六条工期要求6.1工程总工期个月。6.2各阶段工期要求第一阶段:土建工程完成;第二阶段:安装工程完成;第三阶段:装饰装修工程完成。6.3工期延误责任如因劳务分包单位原因导致工期延误,由劳务分包单位承担全部责任。第七条合同价款及支付方式7.1合同价款合同总价为人民币万元整。7.2支付方式分期支付,具体支付方式如下:1.预付款:合同签订后天内支付合同总价的%;2.进度款:各阶段工程完成后,支付该阶段合同总价的%;3.结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总价的%;4.保修金:工程保修期满后,支付合同总价的%。第八条保险8.1保险种类乙方应为其施工人员购买意外伤害保险,并确保每位施工人员均持有有效的保险凭证。8.2保险责任保险责任范围包括施工人员在工作期间发生的意外伤害事故。8.3保险期限保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.4保险费用保险费用由乙方承担,具体金额根据保险合同约定。第九条保密条款9.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至协议终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露保密信息,应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1违约情形乙方未能按约定提供合格的劳务分包单位;甲方未能按约定支付合同价款;双方未能按约定履行合同约定的其他义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第十一条争议解决11.1争议解决方式本协议项下发生的争议,双方应通过友好协商解决。11.2争议解决机构协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。11.3争议解决程序仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同解除12.1合同解除条件一方严重违约;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并立即停止履行合同义务。12.3合同解除后的处理第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件工程竣工验收合格;双方协商一致终止合同;因不可抗力导致合同无法履行。13.3合同终止后的处理第十四条其他约定14.1本协议未尽事宜本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2附件本协议附件包括但不限于:劳务分包合同;保险合同;其他与本协议相关的文件。14.3其他约定事项双方在履行本协议过程中,如需变更或补充条款,应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监督、监理或其他形式协助的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方不包括本合同双方当事人及其关联方。第二条第三方介入范围工程设计、咨询、评估;质量控制、安全监督;进度管理、施工监理;争议解决、仲裁;其他经双方同意的事项。第三条第三方责任与权利3.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和双方合同约定。3.2第三方有权根据合同约定获取服务费用,并有权要求甲方或乙方提供必要的协助和便利。3.3第三方在执行任务时,应保持独立性和客观性,不得泄露任何保密信息。第四条第三方责任限额第三方服务费用的一定比例;按照合同约定或行业惯例;依法应当承担的责任。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并经双方签字确认。第五条第三方与其他方的划分5.1第三方与甲方、乙方的关系为服务与被服务关系,第三方不对甲方或乙方的其他合同义务承担责任。5.2第三方与劳务分包单位的关系为独立第三方,不参与劳务分包单位的直接管理,但有权对劳务分包单位的工作进行监督。5.3第三方与监理、审计等其他第三方的关系为协同工作关系,应遵循各自职责分工,相互配合。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲方或乙方应与第三方签订书面服务协议,明确服务内容、费用、期限、责任等事项。6.2第三方介入后,应按照服务协议的约定履行职责,并及时向甲方或乙方报告工作进展和存在的问题。6.3第三方介入期间,甲方或乙方应配合第三方的正常工作,并提供必要的信息和资源。第七条第三方介入的变更7.1第三方介入的变更应经甲方或乙方书面同意,并通知对方。7.2第三方介入的变更应重新签订服务协议,并明确变更后的服务内容、费用、期限、责任等事项。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止应按照服务协议的约定进行。8.2第三方介入的终止,应书面通知甲方或乙方,并办理相关手续。8.3第三方介入终止后,甲方或乙方应按照服务协议的约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论