2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期及节点4.3进度调整及审批5.合同价格及付款方式5.1合同总价5.2分阶段付款比例5.3付款时间及方式5.4逾期付款违约责任6.材料设备供应6.1材料设备供应要求6.2材料设备质量标准6.3材料设备供应时间及责任7.施工质量控制7.1施工质量控制要求7.2质量检测及验收7.3质量问题处理及责任8.施工安全管理8.1施工安全管理要求8.2安全责任及措施8.3事故处理及责任9.售后服务9.1售后服务范围9.2售后服务期限9.3售后服务内容9.4售后服务费用及支付10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约金及赔偿11.3违约处理及协商12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：科技有限公司（2）乙方：建筑有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称科技有限公司数据中心建设项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4项目工期自合同签订之日起，施工工期为12个月3.施工范围及内容3.1施工范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等3.2施工内容（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、屋面工程等（2）安装工程：供电工程、给排水工程、通风空调工程等（3）装修工程：室内外装饰工程、门窗工程等3.3施工标准按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量符合设计要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分基础工程、主体结构工程、安装工程、装修工程、竣工验收4.2各阶段工期及节点（1）基础工程：2个月（2）主体结构工程：3个月（3）安装工程：2个月（4）装修工程：2个月（5）竣工验收：1个月4.3进度调整及审批如因不可抗力等因素导致工期延误，需经双方协商一致后方可调整，并报相关主管部门审批5.合同价格及付款方式5.1合同总价人民币壹仟万元整（￥10000000.00）5.2分阶段付款比例（1）基础工程完成50%时，支付合同总价的20%（2）主体结构工程完成50%时，支付合同总价的20%（3）安装工程完成50%时，支付合同总价的20%（4）装修工程完成50%时，支付合同总价的20%（5）竣工验收合格后，支付合同总价的10%5.3付款时间及方式（1）付款时间：按照分阶段付款比例，在相应工程阶段完成后5个工作日内支付（2）付款方式：银行转账5.4逾期付款违约责任如乙方未按约定时间付款，甲方有权按每日万分之五收取违约金，直至乙方付清全部款项6.材料设备供应6.1材料设备供应要求（1）材料设备质量应符合国家标准及行业标准（2）材料设备供应时间应满足施工进度要求6.2材料设备质量标准（1）材料设备质量应通过相关检测部门的检测，合格证书齐全（2）材料设备质量应符合设计要求6.3材料设备供应时间及责任（1）材料设备供应时间：在施工前10日内送达施工现场（2）材料设备供应责任：由乙方负责，如因乙方原因导致材料设备供应延误，乙方应承担相应责任8.施工质量控制8.1施工质量控制要求（1）严格按照国家及行业标准进行施工（2）施工过程中，应进行自检、互检和专检，确保工程质量8.2质量检测及验收（1）材料设备进场前，应进行抽样检测，合格后方可使用（2）施工过程中，应定期进行质量检测，确保施工质量（3）竣工验收前，应进行全面质量检测，合格后方可交付使用8.3质量问题处理及责任（1）发现质量问题，应立即停工整改，直至问题解决（2）因施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任9.施工安全管理9.1施工安全管理要求（1）施工过程中，应严格遵守国家及地方安全法规（2）建立健全施工现场安全管理制度，确保施工安全9.2安全责任及措施（1）乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员安全（2）施工人员应接受安全培训，掌握安全操作技能9.3事故处理及责任（1）发生安全事故，乙方应立即上报，并采取有效措施进行抢救（2）因安全事故导致甲方损失，乙方应承担相应责任10.售后服务10.1售后服务范围（1）提供设备运行、维护及故障排除服务（2）提供技术咨询及培训服务10.2售后服务期限自竣工验收合格之日起，售后服务期限为2年10.3售后服务内容（1）定期检查设备运行状况，确保设备正常运行（2）及时处理设备故障，保障设备稳定运行（3）提供技术咨询及培训服务，提高甲方人员设备操作水平10.4售后服务费用及支付售后服务费用按实际发生费用结算，甲方应在接到乙方服务通知后5个工作日内支付11.合同变更及解除11.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行（2）双方协商一致11.2合同变更程序（1）双方协商一致后，应以书面形式签订补充协议（2）补充协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力11.3合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行（2）一方严重违约11.4合同解除程序（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方（2）合同解除后，双方应按约定进行结算12.违约责任12.1违约情形及责任（1）未按约定时间完成工程，乙方应支付违约金（2）未按约定质量完成工程，乙方应承担修复费用12.2违约金及赔偿（1）违约金按合同总价的1%计算（2）因违约给对方造成损失的，乙方应赔偿损失12.3违约处理及协商（1）违约发生后，双方应协商解决（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼13.争议解决13.1争议解决方式（1）双方协商解决（2）协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁13.2争议解决程序（1）提交仲裁申请（2）仲裁委员会受理后，按照仲裁规则进行仲裁13.3争议解决地点合同签订地市14.其他约定事项14.1其他约定事项内容（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商（2）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.2其他约定事项效力本合同其他约定事项内容具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方、乙方以外的，为履行本合同需要介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、设计单位、施工分包单位等。15.2第三方介入条件（1）甲方或乙方根据合同履行需要，经双方同意，可引入第三方。（2）第三方介入应符合国家相关法律法规及行业标准。15.3第三方介入程序（1）甲方或乙方应提前通知对方，并提出引入第三方的具体方案。（2）双方同意后，甲方或乙方与第三方签订相应的合作协议。（3）合作协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.4第三方职责（1）第三方应按照合作协议及本合同约定，履行其职责。（2）第三方应保证其提供的服务的质量，对因服务质量问题造成的损失承担相应责任。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款（1）甲方有权要求乙方在第三方介入的情况下，确保第三方的资质和信誉。（2）甲方有权要求乙方在第三方介入的情况下，提供第三方的工作进度报告。16.2乙方增加条款（1）乙方应配合甲方引入的第三方进行工作，并提供必要的支持。（2）乙方应确保第三方的工作不会影响工程进度和质量。17.第三方责任限额17.1第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方应按照合作协议及本合同约定，承担其责任。17.2责任限额（1）第三方责任限额由甲方和乙方在合作协议中约定，但不得超过本合同总价的10%。（2）如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲方和乙方按比例分担。17.3责任认定（1）第三方责任认定由甲方和乙方共同负责，必要时可邀请第三方参与。（2）责任认定应在事故发生后30日内完成。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方（1）第三方应向甲方报告工作进展，接受甲方监督。（2）甲方有权对第三方的工作提出意见和建议。18.2第三方与乙方（1）第三方应与乙方保持良好沟通，确保工作顺利进行。（2）乙方应协助第三方完成工作，提供必要的工作条件。18.3第三方与其他第三方（1）第三方之间应相互尊重，协同工作。（2）如第三方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本复印件说明：用于证明合同双方的合法经营资格。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明文件说明：用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：合同双方授权委托书说明：用于证明合同双方授权代理人代表其签署合同。4.附件四：项目可行性研究报告说明：用于证明项目符合国家及地方相关政策和规划。5.附件五：项目设计图纸及施工图说明：用于指导施工过程中的具体操作。6.附件六：材料设备清单及质量检测报告说明：用于证明材料设备的质量符合合同要求。7.附件七：施工进度计划及变更通知说明：用于记录施工进度及任何进度变更。8.附件八：付款凭证及发票说明：用于证明付款的真实性和合法性。9.附件九：施工过程中的质量问题处理记录说明：用于记录施工过程中发现的质量问题及处理结果。10.附件十：竣工验收报告说明：用于证明项目已按照合同要求完成。11.附件十一：第三方合作协议说明：用于证明第三方介入的合法性和具体职责。12.附件十二：争议解决协议说明：用于约定争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成工程责任认定标准：乙方应支付违约金，违约金按合同总价的1%计算，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方应在合同约定的工期结束后30日内完成工程，如逾期完成，则每日支付合同总价的0.1%作为违约金。2.违约行为：乙方提供的材料设备质量不合格责任认定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方提供的某批材料经检测不合格，乙方应立即更换合格材料，并承担更换过程中的所有费用。3.违约行为：甲方未按约定时间付款责任认定标准：甲方应支付违约金，违约金按逾期付款金额的每日万分之五计算。示例：甲方应在收到乙方发票后5个工作日内付款，如逾期付款，则每日支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。4.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定标准：第三方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。示例：第三方未按约定时间提供咨询服务，乙方有权要求第三方赔偿因此造成的损失。5.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：双方互不承担违约责任，但应协商解决合同无法履行的问题。示例：因地震导致工程无法继续施工，双方应协商延期施工或解除合同。全文完。2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订时间4.合同签订地点5.合同标的物6.合同履行期限7.合同总价8.合同支付方式二、项目概述1.项目背景2.项目目标3.项目范围4.项目实施计划5.项目验收标准三、施工合同价格优化1.优化原则2.优化方法3.优化流程4.优化结果5.优化期限四、施工合同内容1.施工内容概述2.施工技术要求3.施工进度安排4.施工质量保证5.施工安全保证五、售后服务协议1.售后服务范围2.售后服务期限3.售后服务内容4.售后服务标准5.售后服务费用六、合同履行1.履行原则2.履行方式3.履行责任4.履行期限5.履行验收七、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决5.违约处理程序八、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密措施4.保密期限5.保密违约责任九、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.知识产权争议解决5.知识产权处理程序十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决期限5.争议解决费用十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除费用5.解除争议解决十二、合同生效1.生效条件2.生效时间3.生效地点4.生效方式5.生效争议解决十三、合同变更1.变更条件2.变更程序3.变更责任4.变更费用5.变更争议解决十四、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任4.终止费用5.终止争议解决合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议2.合同签订双方：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]3.合同签订时间：[签订日期]4.合同签订地点：[签订地点]5.合同标的物：[数据中心项目具体描述]6.合同履行期限：自[开始日期]至[结束日期]7.合同总价：人民币[总价金额]元整8.合同支付方式：首付款：合同签订后[天数]个工作日内支付总额的[百分比]%；进度款：根据施工进度分期支付，具体支付节点及比例详见附件；结算款：工程验收合格后[天数]个工作日内支付剩余总额的[百分比]%；保修金：合同总额的[百分比]%，保修期满后无质量问题退还。二、项目概述1.项目背景：[项目背景描述]2.项目目标：[项目目标描述]3.项目范围：[项目范围描述]4.项目实施计划：[项目实施计划详细内容]5.项目验收标准：[项目验收标准详细内容]三、施工合同价格优化1.优化原则：[优化原则详细内容]2.优化方法：[优化方法详细内容]3.优化流程：[优化流程详细内容]4.优化结果：[优化结果详细内容]5.优化期限：自合同签订之日起[天数]个工作日内完成。四、施工合同内容1.施工内容概述：[施工内容概述详细内容]2.施工技术要求：[施工技术要求详细内容]3.施工进度安排：[施工进度安排详细内容]4.施工质量保证：[施工质量保证详细内容]5.施工安全保证：[施工安全保证详细内容]五、售后服务协议1.售后服务范围：[售后服务范围详细内容]2.售后服务期限：自工程验收合格之日起[天数]年内3.售后服务内容：[售后服务内容详细内容]4.售后服务标准：[售后服务标准详细内容]5.售后服务费用：[售后服务费用详细内容]六、合同履行1.履行原则：[履行原则详细内容]2.履行方式：[履行方式详细内容]3.履行责任：[履行责任详细内容]4.履行期限：[履行期限详细内容]5.履行验收：[履行验收详细内容]七、违约责任1.违约情形：[违约情形详细内容]2.违约责任：[违约责任详细内容]3.违约赔偿：[违约赔偿详细内容]4.违约争议解决：[违约争议解决详细内容]5.违约处理程序：[违约处理程序详细内容]八、保密条款1.保密范围：[保密范围详细内容]2.保密义务：[保密义务详细内容]3.保密措施：[保密措施详细内容]4.保密期限：自合同签订之日起至合同终止后[天数]年5.保密违约责任：[保密违约责任详细内容]九、知识产权1.知识产权归属：[知识产权归属详细内容]2.知识产权使用：[知识产权使用详细内容]3.知识产权保护：[知识产权保护详细内容]4.知识产权争议解决：[知识产权争议解决详细内容]5.知识产权处理程序：[知识产权处理程序详细内容]十、争议解决1.争议解决方式：[争议解决方式详细内容]2.争议解决机构：[争议解决机构详细内容]3.争议解决程序：[争议解决程序详细内容]4.争议解决期限：自争议发生之日起[天数]个工作日内5.争议解决费用：[争议解决费用详细内容]十一、合同解除1.解除条件：[解除条件详细内容]2.解除程序：[解除程序详细内容]3.解除责任：[解除责任详细内容]4.解除费用：[解除费用详细内容]5.解除争议解决：[解除争议解决详细内容]十二、合同生效1.生效条件：[生效条件详细内容]2.生效时间：[生效时间详细内容]3.生效地点：[生效地点详细内容]4.生效方式：[生效方式详细内容]5.生效争议解决：[生效争议解决详细内容]十三、合同变更1.变更条件：[变更条件详细内容]2.变更程序：[变更程序详细内容]3.变更责任：[变更责任详细内容]4.变更费用：[变更费用详细内容]5.变更争议解决：[变更争议解决详细内容]十四、合同终止1.终止条件：[终止条件详细内容]2.终止程序：[终止程序详细内容]3.终止责任：[终止责任详细内容]4.终止费用：[终止费用详细内容]5.终止争议解决：[终止争议解决详细内容]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：甲方在合同执行过程中拥有最终决策权，包括但不限于施工方案、进度调整、费用变更等。2.甲方监督权条款说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。3.甲方验收权条款说明：甲方有权对施工完成的工程进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。4.甲方变更权条款说明：在施工过程中，如遇不可抗力或其他原因导致施工方案需变更，甲方有权提出变更申请，乙方应予以配合。5.甲方付款进度条款说明：甲方根据工程进度和验收结果，按合同约定支付工程款，乙方应在甲方通知后[天数]个工作日内提供相应的发票和付款申请。6.甲方违约责任条款说明：如甲方未按时付款、未按时验收或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：乙方在合同执行过程中负责具体施工，拥有施工方案的制定权、进度控制权等。2.乙方施工质量保证条款说明：乙方应确保施工质量符合国家标准和合同要求，对因施工质量问题造成的损失承担全部责任。3.乙方施工进度保证条款说明：乙方应按照合同约定的进度完成施工任务，如因乙方原因导致进度延误，应承担相应的违约责任。4.乙方材料供应责任条款说明：乙方负责提供施工所需的材料，确保材料质量符合合同要求，并承担因材料质量问题导致的损失。5.乙方现场管理责任条款说明：乙方应负责施工现场的管理，包括人员、设备、材料的管理，确保施工现场安全、整洁。6.乙方违约责任条款说明：如乙方未按时完成施工、未按质量要求施工或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明：合同中引入第三方中介机构，负责对施工质量、进度、费用等进行监督和协调。2.第三方中介职责条款说明：第三方中介机构应按照合同约定，对施工过程进行监督，提出整改意见，并协助解决施工中的争议。3.第三方中介费用条款说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准由双方协商确定。4.第三方中介报告条款说明：第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交施工监督报告，报告内容应包括施工质量、进度、费用等方面。5.第三方中介争议解决条款说明：如第三方中介在监督过程中发现争议，应积极协调解决，如无法协调，可提交争议解决机构进行裁决。6.第三方中介保密条款说明：第三方中介机构在履行职责过程中，应对甲方和乙方的商业秘密进行保密，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方和乙方营业执照副本2.第三方中介机构资质证明3.施工图纸及技术规范4.施工进度计划5.质量验收标准6.材料采购清单7.工程量清单8.支付款项明细表9.售后服务细则10.争议解决程序说明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时付款认定：甲方未在约定的付款时间内支付工程款，视为违约。2.违约行为：乙方未按时完成施工认定：乙方未在合同约定的工期内完成施工任务，视为违约。3.违约行为：乙方施工质量不符合标准认定：经甲方或第三方中介机构验收，发现施工质量不符合合同约定的标准，视为违约。4.违约行为：第三方中介机构泄露商业秘密认定：第三方中介机构在履行职责过程中泄露甲方或乙方的商业秘密，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人一方违反合同约定，应当承担的法律责任。3.争议解决机构：指具有法定资格，负责处理合同争议的机构，如仲裁委员会。4.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更解决办法：由甲方提出变更申请，经乙方确认后，双方协商调整施工方案和进度。2.问题：施工材料价格上涨解决办法：按合同约定调整材料价格，或由双方协商确定新的价格。3.问题：施工过程中出现质量问题解决办法：由乙方负责整改，直至符合合同约定的质量标准。五、所有应用场景：1.数据中心新建项目2.数据中心改造项目3.数据中心扩建项目4.数据中心运维服务5.数据中心设备更新全文完。2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在规范2024年度数据中心施工项目的价格优化及售后服务，确保项目顺利进行，实现甲乙双方共赢。2.2目的：1.明确甲乙双方在2024年度数据中心施工项目的价格优化及售后服务方面的权利和义务；2.规范项目实施过程中的价格调整和售后服务流程；3.确保数据中心施工项目的质量和进度。三、定义与解释3.1专业术语：1.数据中心：指为满足企业、机构等对数据存储、处理、交换、传输等需求而建设的专用设施；2.施工：指对数据中心进行建设、改造、维修等工程活动；3.价格优化：指在保证数据中心施工质量的前提下，通过合理调整施工方案、优化资源配置等方式降低施工成本；4.售后服务：指在数据中心施工完成后，乙方为甲方提供的一定期限内的技术支持、维护保养等服务。3.2关键词解释：1.甲方：指委托乙方进行数据中心施工的单位或个人；2.乙方：指承接甲方委托进行数据中心施工的施工单位；3.项目：指甲方委托乙方进行施工的具体数据中心；4.合同：指本协议，包括本协议及其附件。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.在合同约定的范围内，对乙方进行施工的进度、质量、价格等进行监督；2.按时支付乙方合同约定的工程款项；3.配合乙方进行施工，提供必要的施工条件；4.在合同约定的范围内，对施工过程中出现的问题进行处理。4.2乙方的权利和义务：1.按照合同约定，完成数据中心施工项目；2.严格按照施工规范进行施工，确保施工质量；3.按时完成施工任务，保证项目进度；4.在施工过程中，如遇特殊情况，应及时与甲方沟通，共同协商解决；5.在合同约定的期限内，为甲方提供售后服务。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为2024年度。5.2合同履行地点：数据中心施工地点：____________________5.3合同履行方式：1.乙方负责组织施工队伍，按照合同约定完成数据中心施工；2.甲方负责提供施工所需的场地、设备、材料等；3.双方应按照合同约定，及时沟通、协调，确保项目顺利进行。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同约定的履行期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定办理结算手续；2.乙方应将施工场地清理干净，并按照甲方要求进行验收；3.双方应按照合同约定，承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：1.施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等；2.设计费用：如甲方委托乙方进行设计，则包含设计费用；3.售后服务费用：包括但不限于技术支持费、维护保养费等；4.保险费用：乙方需购买相关保险，保险费用由乙方承担；5.其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款；2.进度款：根据施工进度，甲方按月支付合同总价的70%，剩余30%作为质保金，在保修期满后无质量问题退还；3.结算款：项目完成后，甲方应在乙方提交竣工结算报告后30日内支付剩余的结算款。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内；2.进度款支付时间：每月第5个工作日支付上月进度款；3.结算款支付时间：竣工结算报告提交后30日内。7.4支付条款：1.甲方支付款项时，应注明款项用途；2.乙方收到款项后，应在收到款项后3个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五；2.甲方擅自变更施工方案，导致项目延期或增加费用，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五；2.乙方未按约定提供售后服务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五；3.乙方因自身原因导致项目出现质量问题，应承担相应的修复费用。8.3赔偿金额和方式：1.违约金计算方式：按实际损失计算，最高不超过合同总价的10%；2.赔偿方式：违约方应按甲方要求，以现金或银行转账方式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；2.数据中心施工过程中涉及的技术秘密；3.双方约定需要保密的其他信息。9.2保密期限：本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：1.双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露；2.双方应采取必要措施，防止保密内容被泄露、篡改或损坏。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.地震、洪水、台风等自然灾害；2.战争、动乱、政府行为等社会异常事件；3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生；2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力造成的损失；3.因不可抗力导致的合同不能履行或部分不能履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.地震、洪水等自然灾害；2.政府发布封锁令；3.疫情导致的停工、隔离等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同；2.经双方同意，甲方可以将其部分或全部权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.乙方在合同履行过程中因自身原因导致的违约；2.乙方因自身原因导致项目出现质量问题。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对数据中心施工项目的设计、技术、服务等方面的最终决定权；2.乙方保留对合同约定的施工技术、工艺、材料等方面的知识产权。13.2特殊权力保留：1.乙方保留在施工过程中，根据实际情况调整施工方案的权利；2.甲方保留在项目完成后，对数据中心进行验收和评估的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致；2.任何修改和补充均应以书面形式进行，并作为合同附件。14.2修改和补充效力：1.经甲乙双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力；2.修改和补充协议与本合同内容有冲突的，以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行；2.双方应按照合同约定，及时沟通、协调，解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式：1.双方应通过会议、书面报告、电话等方式进行沟通；2.双方应按照约定的时间、地点、方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：1.合同的增减条款应以书面形式进行，并由甲乙双方签字盖章；2.任何未经甲乙双方签字盖章的增减条款均无效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________日期：____________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件一：施工图纸及技术规范2.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件二：工程量清单及报价3.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件三：售后服务方案4.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件四：工程进度计划5.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件五：工程质量标准6.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件六：验收标准及程序7.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件七：保密协议8.2024年度数据中心施工合同价格优化及售后服务协议附件八：不可抗力事件清单二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a)未按约定支付款项；b)擅自变更施工方案；乙方违约：a)未按约定完成施工；b)未按约定提供售后服务；c)因自身原因导致项目出现质量问题。2.违约行为的认定：甲方违约认定：a)甲方逾期支付款项超过3个工作日；b)甲方未在规定时间内提供必要的施工条件；乙方违约认定：a)乙方未能按约定时间完成施工任务；b)乙方未提供符合合同约定的售后服务；c)乙方因自身原因导致项目出现质量问题，经甲方验收不合格。三、法律名词及解