工程施工合同预付款担保(2025年)

工程施工合同预付款担保(2025年)合同编号：__________工程施工合同预付款担保（2025年）甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条担保金额1.本担保合同的担保金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方应在主合同约定的预付款支付期限内，向甲方提供等额的预付款担保。第二条担保方式1.本担保合同采用__________担保方式。2.乙方应按照甲方要求，办理担保手续，并将担保文件交付甲方。第三条担保期限1.本担保合同的担保期限自预付款支付之日起至主合同约定的工程竣工日期止。2.如乙方提前完成工程施工，甲方提前解除预付款担保的，应提前通知乙方，并办理相关手续。第四条担保责任1.在担保期限内，如乙方未按主合同约定履行工程施工义务，甲方有权依据主合同约定扣除相应金额的预付款。2.如乙方按主合同约定履行了工程施工义务，甲方应在担保期限到期后无息退还预付款担保。3.如乙方发生合并、分立、解散、破产等情形，导致无法履行主合同义务的，乙方应立即通知甲方，并按照甲方要求提供新的担保。第五条担保的解除1.在担保期限内，如乙方按主合同约定履行了工程施工义务，甲方应在担保期限到期后无息退还预付款担保。2.如乙方发生合并、分立、解散、破产等情形，导致无法履行主合同义务的，甲方有权解除本担保合同。3.本担保合同解除后，乙方应立即办理相关手续，将担保文件归还甲方。第六条争议解决1.本担保合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本担保合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款1.本担保合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本担保合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程施工合同原件2.预付款支付证明3.预付款担保证明4.乙方履行工程施工义务的证明文件5.担保解除证明文件6.争议解决的司法判决书或调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按主合同约定履行工程施工义务，认定违约。2.乙方发生合并、分立、解散、破产等情形，导致无法履行主合同义务，认定违约。3.甲方未按约定时间无息退还预付款担保，认定违约。4.甲方未按约定解除预付款担保，认定违约。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定乙方承担工程施工任务，甲方支付价款的合同。2.预付款：甲方为了确保乙方按期完成工程施工，提前支付的款项。3.预付款担保：乙方提供的，以确保甲方权益的担保。4.担保期限：担保的有效期限，自预付款支付之日起至主合同约定的工程竣工日期止。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方延迟履行工程施工义务：甲方依据主合同约定扣除相应金额的预付款，并要求乙方尽快履行义务。2.乙方无法履行工程施工义务：甲方有权解除担保合同，并追究乙方的违约责任。3.甲方未按约定时间退还预付款担保：甲方应立即无息退还预付款担保，并承担逾期付款的违约责任。4.争议解决：双方通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程施工合同的委托方，乙方为工程施工的承包方。2.甲方为了确保乙方按期完成工程施工，同意向乙方支付预付款。3.乙方同意提供预付款担保，以确保甲方权益。4.双方签订担保合同，明确担保金额、方式、期限