2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)3篇_第1页
2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)3篇_第2页
2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)3篇_第3页
2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)3篇_第4页
2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称1.1.2施工方法定代表人1.1.3施工方地址1.1.4施工方联系电话1.2劳务分包方信息1.2.1劳务分包方名称1.2.2劳务分包方法定代表人1.2.3劳务分包方地址1.2.4劳务分包方联系电话2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期3.工程合同价及支付方式3.1工程合同总价3.2工程合同支付方式3.3工程进度款支付节点3.4结算与竣工结算4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4工程质量保修5.工程施工进度安排5.1工程施工进度计划5.2施工进度调整5.3施工进度保证措施6.工程施工安全与环境保护6.1施工安全责任6.2安全生产管理制度6.3环境保护要求6.4应急预案7.工程材料、设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应进度7.4材料设备验收8.工程变更与设计修改8.1工程变更范围8.2工程变更程序8.3设计修改程序8.4工程变更费用承担9.工程索赔9.1索赔条件9.2索赔程序9.3索赔金额确定9.4索赔期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序10.4合同解除与终止后的处理11.违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担方式11.3违约责任赔偿金额11.4违约责任期限12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决期限13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序13.4合同生效日期14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用与管辖14.3合同附件14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同当事人基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:建筑集团有限公司1.1.2施工方法定代表人:1.1.3施工方地址:省市区路号1.1.4施工方联系电话:02756781.2劳务分包方信息1.2.1劳务分包方名称:劳务分包有限公司1.2.2劳务分包方法定代表人:1.2.3劳务分包方地址:省市区路号1.2.4劳务分包方联系电话:027876543212.工程概况2.1工程名称:大厦建筑工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米,地上25层,地下2层2.4工程类别:民用住宅及商业综合体2.5工程工期:自合同签订之日起,1800日历天内完成全部工程3.工程合同价及支付方式3.1工程合同总价:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)3.2工程合同支付方式:分阶段支付,按照工程进度和验收情况支付3.3工程进度款支付节点:工程开工后每月支付上一个月完成的工程款3.4结算与竣工结算:工程竣工后60日内完成结算,竣工后180日内完成竣工结算4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量要求:符合国家现行建筑行业质量标准及设计文件要求4.2工程验收标准:按照国家现行建筑工程质量验收统一标准执行4.3工程验收程序:分阶段验收,每阶段验收合格后进入下一阶段施工4.4工程质量保修:自工程竣工验收合格之日起,提供2年的质量保修服务5.工程施工进度安排5.1工程施工进度计划:详见附件一《工程施工进度计划表》5.2施工进度调整:因不可抗力或设计变更等原因导致进度延误,经双方协商一致后可调整进度计划5.3施工进度保证措施:制定详细的施工组织设计和进度保证措施,确保工程按期完成6.工程施工安全与环境保护6.1施工安全责任:施工方承担施工过程中的安全责任,确保施工安全6.2安全生产管理制度:建立健全安全生产管理制度,定期进行安全检查和教育培训6.3环境保护要求:遵守国家环境保护法规,采取有效措施保护施工现场环境6.4应急预案:制定应急预案,应对突发事件和安全事故8.工程材料、设备供应8.1材料设备供应方式:施工方负责材料设备的采购、运输及保管,劳务分包方负责现场材料的堆放和管理8.2材料设备质量要求:所有材料设备必须符合国家现行质量标准及设计要求,并提供相关质量证明文件8.3材料设备供应进度:按照工程施工进度计划进行,确保材料设备在施工过程中及时供应8.4材料设备验收:材料设备进场后,由施工方组织验收,并形成验收记录9.工程变更与设计修改9.1工程变更范围:包括工程量变更、设计变更、施工条件变更等9.2工程变更程序:变更事项提出后,由施工方提出变更申请,经设计方、监理方审核后,由双方协商确定变更方案9.3设计修改程序:设计变更由设计方提出,经施工方、监理方审核后,由双方协商确定设计修改方案9.4工程变更费用承担:因设计变更或施工条件变更引起的费用变化,按合同约定承担10.工程索赔10.1索赔条件:因不可抗力、设计变更、施工条件变化等原因造成工程损失,且符合国家相关法律法规的,可提出索赔10.2索赔程序:索赔方应在事件发生后7日内向对方提出索赔申请,并提供相关证明材料10.3索赔金额确定:索赔金额由双方协商确定,协商不成时,提交仲裁或诉讼解决10.4索赔期限:索赔应在事件发生后180日内提出,逾期无效11.合同解除与终止11.1合同解除条件:因一方违约、不可抗力、合同约定的其他情形等,可解除合同11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应协商确定处理事宜,并签订合同解除或终止协议11.4合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照协议处理剩余工程、费用结算、资料移交等事宜12.违约责任12.1违约责任类型:包括工期延误、质量不合格、材料设备供应不及时等12.2违约责任承担方式:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约责任赔偿金额:根据违约情节和损失程度确定12.4违约责任期限:违约方应在违约发生后15日内采取补救措施,否则承担相应责任13.争议解决13.1争议解决方式:争议解决采用协商、调解、仲裁或诉讼方式13.2争议解决机构:协商不成,提交仲裁委员会仲裁13.3争议解决程序:按照仲裁规则进行13.4争议解决期限:自争议发生后180日内解决14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用与管辖:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决机构所在地法院具有管辖权14.3合同附件:合同附件包括但不限于工程施工进度计划表、设计文件、材料设备清单等14.4合同签署日期:本合同自双方代表签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托,参与合同相关事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、合同纠纷调解、技术指导、安全监督等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的资质、职责、权限和费用等事项。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书,明确各方的权利和义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定,但不得低于国家相关法律法规规定的最低责任限额。15.4.2第三方的责任限额应包括但不限于因第三方自身过错导致的损失、违约责任、赔偿责任等。15.5第三方与其他各方的责任划分15.5.1第三方对甲乙双方的责任,由第三方根据合作协议或委托书的规定承担。15.5.2第三方对施工过程中的第三方责任,由该第三方自行承担。15.5.3第三方在执行职责过程中,若因甲乙双方的责任导致第三方损失,甲乙双方应根据实际情况承担相应的责任。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验,并在合作协议或委托书中明确第三方的职责和权限。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料,确保第三方能够有效履行职责。16.1.3甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的监督和指导,按照合同约定和第三方的意见进行施工。16.2.2乙方应配合第三方进行工程验收和质量检测,确保工程质量符合合同要求。16.2.3乙方应承担因自身原因导致的第三方损失,包括但不限于因乙方违约、延误工期、质量不合格等。17.第三方责任的具体界定17.1第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致工程质量不合格、进度延误、成本超支等,应承担相应的违约责任。17.2第三方在履行职责过程中,若因不可抗力导致损失,可根据合同约定或相关法律法规免除或减轻责任。17.3第三方在履行职责过程中,若因甲乙双方的责任导致第三方损失,甲乙双方应根据实际情况承担相应的责任。18.第三方介入的争议解决18.1若第三方在履行职责过程中与甲乙双方发生争议,应通过协商解决。18.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。18.3争议解决期间,第三方应继续履行职责,直至争议得到解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程施工进度计划表》详细要求:包含工程各阶段的时间节点、关键路径、资源分配等。说明:该附件用于指导施工进度,确保工程按时完成。2.《设计文件》详细要求:包含工程图纸、设计说明、技术规范等。说明:该附件为施工提供技术依据,确保施工质量。3.《材料设备清单》详细要求:列出工程所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等。说明:该附件用于采购和管理材料设备,确保工程材料设备的质量和供应。4.《安全生产管理制度》详细要求:包括安全责任、安全培训、安全检查、事故处理等内容。说明:该附件用于指导施工过程中的安全管理,确保施工安全。5.《环境保护措施》详细要求:包括施工过程中可能产生的污染源、防治措施等。说明:该附件用于指导施工过程中的环境保护,减少施工对环境的影响。6.《合同变更记录》详细要求:记录合同变更的原因、内容、时间、双方签字等。说明:该附件用于跟踪合同变更情况,确保变更合法有效。7.《工程验收记录》详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:该附件用于证明工程已按照合同要求完成,确保工程质量。8.《工程索赔记录》详细要求:记录索赔的原因、金额、时间、处理结果等。说明:该附件用于跟踪和处理工程索赔事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:实际工期超过合同约定工期,经核实后认定为工期延误。示例说明:若合同约定工期为180天,实际完成工期为210天,则认定为工期延误。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:工程验收不合格,经核实后认定为质量不合格。示例说明:工程验收时,部分分项工程不符合设计要求,经监理方确认后认定为质量不合格。3.违约行为:材料设备供应不及时责任认定标准:材料设备未按照合同约定的时间进场,经核实后认定为供应不及时。示例说明:合同约定材料设备应在施工前30天进场,实际进场时间为施工后15天,则认定为供应不及时。4.违约行为:违约金支付责任认定标准:违约方未按照合同约定支付违约金,经核实后认定为违约金未支付。示例说明:合同约定工期延误,违约方应支付每日1000元的违约金,实际未支付,则认定为违约金未支付。5.违约行为:保密条款违反责任认定标准:违约方泄露合同内容或相关信息,经核实后认定为保密条款违反。示例说明:违约方将合同内容泄露给第三方,经核实后认定为保密条款违反。全文完。2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同标的6.合同工期7.合同价款8.合同支付方式9.合同违约责任10.合同争议解决方式二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类别5.工程设计单位6.工程监理单位7.工程施工许可证三、劳务分包1.分包单位2.分包工程范围3.分包合同价款4.分包支付方式5.分包工期6.分包质量要求7.分包施工安全8.分包违约责任四、施工组织设计1.施工组织机构2.施工进度计划3.施工方案4.施工质量保证措施5.施工安全保证措施6.施工环境保护措施五、施工图纸及技术资料1.施工图纸2.技术资料3.施工图纸会审4.施工图纸变更六、施工进度及质量1.施工进度要求2.施工质量标准3.施工质量检验4.施工质量保证措施5.施工质量纠纷处理七、施工安全及环境保护1.施工安全要求2.施工安全措施3.施工环境保护要求4.施工环境保护措施5.施工安全事故处理八、合同价款及支付1.合同价款组成2.合同价款调整3.合同价款支付4.预付款5.进度款6.结算款7.保修金九、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序十、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约纠纷处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决期限十二、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十三、附件1.施工图纸2.技术资料3.分包合同4.其他相关文件十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024年度建筑工程施工合同2.合同双方:甲方(建设单位):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同签订地点:[签订地点]5.合同标的:[工程名称]的施工建设6.合同工期:[工期起止日期]7.合同价款:[合同总价]8.合同支付方式:[支付方式描述]9.合同违约责任:[违约责任条款]10.合同争议解决方式:[争议解决方式描述]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程类别:[工程类别描述]5.工程设计单位:[设计单位名称]6.工程监理单位:[监理单位名称]7.工程施工许可证:[施工许可证编号]三、劳务分包1.分包单位:[分包单位名称]2.分包工程范围:[分包工程范围描述]3.分包合同价款:[分包合同总价]4.分包支付方式:[分包支付方式描述]5.分包工期:[分包工期起止日期]6.分包质量要求:[分包质量要求描述]7.分包施工安全:[分包施工安全要求描述]8.分包违约责任:[分包违约责任条款]四、施工组织设计1.施工组织机构:[施工组织机构描述]2.施工进度计划:[施工进度计划描述]3.施工方案:[施工方案描述]4.施工质量保证措施:[施工质量保证措施描述]5.施工安全保证措施:[施工安全保证措施描述]6.施工环境保护措施:[施工环境保护措施描述]五、施工图纸及技术资料1.施工图纸:[施工图纸描述]2.技术资料:[技术资料描述]3.施工图纸会审:[施工图纸会审描述]4.施工图纸变更:[施工图纸变更描述]六、施工进度及质量1.施工进度要求:[施工进度要求描述]2.施工质量标准:[施工质量标准描述]3.施工质量检验:[施工质量检验描述]4.施工质量保证措施:[施工质量保证措施描述]5.施工质量纠纷处理:[施工质量纠纷处理描述]七、施工安全及环境保护1.施工安全要求:[施工安全要求描述]2.施工安全措施:[施工安全措施描述]3.施工环境保护要求:[施工环境保护要求描述]4.施工环境保护措施:[施工环境保护措施描述]5.施工安全事故处理:[施工安全事故处理描述]八、合同价款及支付1.合同价款组成:[合同价款组成描述]2.合同价款调整:[合同价款调整条款]3.合同价款支付:[合同价款支付条款]4.预付款:[预付款条款]5.进度款:[进度款条款]6.结算款:[结算款条款]7.保修金:[保修金条款]九、合同变更及解除1.合同变更条件:[合同变更条件描述]2.合同变更程序:[合同变更程序描述]3.合同解除条件:[合同解除条件描述]4.合同解除程序:[合同解除程序描述]十、违约责任1.违约行为认定:[违约行为认定条款]2.违约责任承担:[违约责任承担条款]3.违约赔偿方式:[违约赔偿方式描述]4.违约纠纷处理:[违约纠纷处理描述]十一、争议解决1.争议解决方式:[争议解决方式描述]2.争议解决程序:[争议解决程序描述]3.争议解决机构:[争议解决机构描述]4.争议解决期限:[争议解决期限描述]十二、合同生效及终止1.合同生效条件:[合同生效条件描述]2.合同终止条件:[合同终止条件描述]3.合同终止程序:[合同终止程序描述]4.合同终止后的处理:[合同终止后处理描述]十三、附件1.施工图纸:[施工图纸描述]2.技术资料:[技术资料描述]3.分包合同:[分包合同描述]4.其他相关文件:[其他相关文件描述]十四、其他约定1.保密条款:[保密条款描述]2.不可抗力条款:[不可抗力条款描述]3.合同附件:[合同附件描述]4.合同附件清单:[合同附件清单描述]甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________日期:____________________见证人:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导进度款支付说明:在施工过程中,甲方有权根据工程进度和实际完成情况,对进度款进行审核和支付。乙方应按甲方要求提供相关进度报告和工程量清单,甲方应在收到乙方提交的材料后15日内完成审核并支付相应款项。2.甲方主导合同变更说明:在施工过程中,如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量或工期发生变化,甲方有权提出变更申请。乙方应积极配合,并在接到变更通知后7日内提交变更后的施工方案和预算,甲方应在收到乙方提交的材料后15日内审批并确认变更。3.甲方主导材料采购说明:甲方有权指定材料供应商或要求乙方按照甲方指定的材料品牌、规格、质量标准进行采购。乙方应按照甲方要求进行材料采购,并确保材料符合合同约定。4.甲方主导工程验收说明:工程完工后,甲方有权组织验收。验收合格后,乙方应在验收合格证书签发后15日内完成工程结算。如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至合格。5.甲方主导工程保修说明:合同约定的保修期内,若出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后24小时内响应,并在保修期内完成修复。保修期满后,乙方应提供相应的保修服务。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案说明:乙方有权根据工程实际情况和施工经验,制定施工方案。施工方案应经甲方审核批准后实施。如施工过程中出现特殊情况,乙方有权提出调整方案,并报甲方审批。2.乙方主导进度控制说明:乙方应负责制定合理的施工进度计划,并严格按照计划执行。如因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应承担相应的责任。3.乙方主导施工质量控制说明:乙方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。在施工过程中,乙方应设立质量控制小组,对施工质量进行全程监控。4.乙方主导材料管理说明:乙方应负责材料的储存、使用和回收,确保材料不浪费、不损坏。同时,乙方应做好材料进出库记录,以便甲方查阅。5.乙方主导施工安全说明:乙方应制定施工安全管理制度,落实安全生产责任制。在施工过程中,乙方应做好施工现场的安全防护,确保施工安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介服务内容说明:第三方中介机构应按照合同约定,提供监理、造价咨询、招投标代理等服务。具体服务内容应在合同中明确。2.第三方中介费用说明:第三方中介费用应按照合同约定支付。支付方式可以是按月支付、按项目支付或按服务内容支付。3.第三方中介责任说明:第三方中介机构应按照合同约定履行职责,对服务过程中出现的失误或违约行为承担相应责任。4.第三方中介变更说明:如需更换第三方中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。新中介机构应具备相应的资质和经验。5.第三方中介争议解决说明:如第三方中介机构与合同双方发生争议,应通过协商解决。协商不成的,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术资料3.分包合同4.甲方指定材料清单5.施工进度计划6.施工组织设计7.质量保证措施8.安全保证措施9.环境保护措施10.第三方中介服务合同11.合同变更记录12.工程量清单13.预付款支付凭证14.进度款支付凭证15.结算款支付凭证16.保修金支付凭证17.争议解决文件18.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定。乙方未按合同约定进行材料采购。甲方未按合同约定支付款项。乙方未按合同约定进行工程验收。第三方中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定:乙方未按合同约定的时间完成工程,经甲方确认后,视为违约。施工质量经甲方或第三方中介机构检验不合格,视为违约。乙方未按合同约定进行材料采购,经甲方确认后,视为违约。甲方未按合同约定支付款项,经乙方确认后,视为违约。乙方未按合同约定进行工程验收,经甲方确认后,视为违约。第三方中介机构未按合同约定履行职责,经双方确认后,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指合同当事人违反合同约定的义务。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.仲裁:指合同当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。6.诉讼:指合同当事人依法向人民法院提起诉讼,请求人民法院判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:甲方与乙方协商,调整施工进度计划,必要时可增加人员或设备。2.问题:施工质量不合格。解决办法:乙方立即停止施工,进行整改,直至合格。3.问题:甲方未按时支付款项。解决办法:乙方可向甲方提出书面催款,必要时可申请仲裁或诉讼。4.问题:第三方中介机构未履行职责。解决办法:双方协商解决,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.新建建筑工程施工。2.改建、扩建建筑工程施工。3.工程维修、加固施工。4.工程监理服务。5.工程造价咨询服务。6.工程招投标代理服务。全文完。2024年度建筑工程施工合同范本(含劳务分包)2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(建设单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(施工单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:(如有,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:为了满足甲方对建筑工程施工的需求,经双方友好协商,甲方决定将本项目的施工任务委托给乙方。现就双方的权利、义务、责任等事项达成一致,签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保障甲乙双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑工程:指新建、改建、扩建、拆除、维修的各类建筑物及其附属设施。(2)施工图:指建筑工程施工过程中的设计图纸、施工方案等。(3)劳务分包:指乙方将工程中的部分施工任务委托给具有相应资质的分包单位。3.2关键词解释:(1)甲方:指本合同中委托施工任务的单位。(2)乙方:指本合同中承担施工任务的单位。(3)分包单位:指乙方委托承担部分施工任务的单位。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。(2)甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方及时解决施工过程中出现的问题。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的违约行为进行追责。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。(2)乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。(3)乙方应配合甲方对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(4)乙方应按照合同约定支付劳务分包单位的费用。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点:本合同约定的施工地点为:_________。5.3合同履行方式:(1)乙方应按照施工图和施工方案进行施工。(2)乙方应按照甲方要求,对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行管理。(3)乙方应按照合同约定,与分包单位签订劳务分包合同,并监督分包单位履行合同义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,工程已按约定质量、标准完成。(2)经甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前______天书面通知另一方。(2)双方应在接到终止合同通知后______日内,就合同终止事宜达成协议。(3)合同终止后,双方应按照约定办理工程结算和债务清偿。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定完成工程剩余部分。(2)合同终止后,双方应按照约定进行工程结算和债务清偿。(3)合同终止后,甲乙双方应按照约定处理施工过程中的争议。七、费用与支付7.1费用构成:(1)直接工程费:包括人工费、材料费、机械使用费等。(2)间接费:包括企业管理费、规费、税金等。(3)利润:按照合同约定比例计算。(4)其他费用:根据实际情况发生的其他费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:工程按进度完成一定比例后,甲方支付乙方已完成工程量的_____%作为进度款。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价的_____%作为竣工结算款。7.3支付时间:(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后的____个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后____个工作日内。(4)质保金支付时间:质保期满后____个工作日内。7.4支付条款:(1)甲方支付款项时,应向乙方提供支付凭证。(2)乙方收到款项后,应在____个工作日内向甲方提供相应的发票或收据。(3)如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按约定提供施工图纸、技术资料等,导致工程延误,应承担相应的责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定时间完成施工任务,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方施工质量不符合合同约定,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。(3)乙方违反保密协议,泄露项目信息,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的计算方式:按合同约定比例和违约金额计算。(2)赔偿金额的支付方式:违约方应在接到违约通知后____个工作日内支付赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同涉及的工程图纸、技术资料、设计方案等。(2)工程实施过程中的商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限:本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得以任何形式泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、战争、封锁等。(3)社会异常:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。(2)双方应采取一切可能措施,减轻不可抗力造成的损失。(3)因不可抗力导致的工程延误,工期相应顺延。10.4不可抗力实例:(1)地震、洪水等自然灾害。(2)政策调整、战争等政府行为。十一、争议解决11.1协商解决:发生争议后,双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、国家利益的项目。(2)涉及知识产权的项目。(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,甲乙双方均不得擅自变更、转让或解除合同。(2)本合同的权利和义务不得由任何第三方代为行使或承担。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对施工过程中的重大技术问题进行审查和决定的权力。(2)乙方保留对施工过程中的安全生产进行监督和管理的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充必须经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力:修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应相互配合,确保工程顺利进行。(2)乙方应按照甲方的要求,及时解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论和解决施工过程中的问题。(2)双方应保持沟通畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国的法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间完整的协议,任何与本合同内容相抵触的文件或协议均无效。16.3增减条款:(1)未经甲乙双方协商一致,任何一方不得擅自增加或减少本合同约定的内容。(2)增加或减少的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位)代表签字:____________________乙方(施工单位)代表签字:____________________见证人签字:____________________日期:____________________盖章:甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及设计文件2.施工合同文本3.甲方提供的工程地质勘察报告4.乙方提交的施工组织设计5.劳务分包合同6.预付款支付凭证7.进度款支付凭证8.竣工验收报告9.质量检测报告10.争议解决相关文件11.不可抗力事件证明文件12.合同修改和补充文件13.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按约定时间支付款项。未按约定提供施工图纸、技术资料等。未按约定完成工程验收。(2)乙方违约:未按约定时间完成施工任务。施工质量不符合合同约定。违反保密协议,泄露项目信息。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:通过甲方提供的支付凭证或甲方出具的书面证明。(2)乙方违约的认定:通过乙方提交的施工进度报告、质量检测报告或甲方现场检查。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常等。2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论