2024版草花苗木种植基地与房地产开发商合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版草花苗木种植基地与房地产开发商合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合作双方的基本信息1.2合同的定义及适用范围1.3术语解释2.合作内容2.1项目背景2.2项目目标2.3合作方式2.4合作期限2.5项目实施阶段3.合作双方的权利与义务3.1草花苗木种植基地的权利与义务3.2房地产开发商的权利与义务3.3双方的共同权利与义务4.项目投资与资金4.1投资比例4.2投资方式4.3资金使用计划4.4资金管理5.项目进度与质量5.1项目进度计划5.2质量标准5.3质量控制措施5.4项目验收6.技术支持与培训6.1技术支持6.2培训计划6.3技术资料提供7.产权归属7.1项目产权7.2土地使用权7.3知识产权8.合作风险与责任8.1风险因素8.2风险分担8.3责任承担9.合作变更与终止9.1合作变更9.2合作终止9.3合作终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同附件13.1附件一：合作项目详细方案13.2附件二：项目进度计划表13.3附件三：技术资料13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同的打印与签署14.2合同的送达14.3合同的保管14.4合同的附件效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合作双方的基本信息1.1.1草花苗木种植基地名称：[基地名称]1.1.2草花苗木种植基地地址：[基地地址]1.1.3房地产开发商名称：[开发商名称]1.1.4房地产开发商地址：[开发商地址]1.2合同的定义及适用范围1.2.1本合同是指草花苗木种植基地与房地产开发商之间就特定项目进行的合作。1.2.2本合同适用于合作双方在合作期限内所涉及的一切事项。1.3术语解释1.3.1“项目”指本合同中约定的草花苗木种植基地与房地产开发商合作的具体项目。1.3.2“合作期限”指本合同生效之日起至项目完成之日止的时间段。2.合作内容2.1项目背景2.1.1草花苗木种植基地具有丰富的苗木种植经验和技术优势。2.1.2房地产开发商拥有房地产开发和建设的能力及资源。2.2项目目标2.2.1通过合作，实现草花苗木种植基地与房地产开发商的共同发展，提升双方的市场竞争力。2.2.2完成项目后，草花苗木种植基地将提供高质量的苗木供应，房地产开发商将建设高品质的住宅小区。2.3合作方式2.3.1双方以合作投资的方式共同推进项目。2.3.2合作投资比例：草花苗木种植基地占[比例]%，房地产开发商占[比例]%。2.4合作期限2.4.1本合同的合作期限为[合作期限]年。2.5项目实施阶段2.5.1项目分为筹备期、建设期和运营期三个阶段。2.5.2筹备期：[筹备期限]个月，用于项目前期准备。2.5.3建设期：[建设期限]个月，用于项目主体建设。2.5.4运营期：[运营期限]个月，用于项目后期运营。3.合作双方的权利与义务3.1草花苗木种植基地的权利与义务3.1.1草花苗木种植基地有权要求房地产开发商按照合同约定提供土地、资金等资源。3.1.2草花苗木种植基地有义务按照合同约定提供高质量的苗木。3.2房地产开发商的权利与义务3.2.1房地产开发商有权要求草花苗木种植基地按照合同约定提供苗木。3.2.2房地产开发商有义务按照合同约定负责项目的建设与运营。4.项目投资与资金4.1投资比例4.1.1草花苗木种植基地投资总额为[金额]万元，占项目总投资的[比例]%。4.1.2房地产开发商投资总额为[金额]万元，占项目总投资的[比例]%。4.2投资方式4.2.1草花苗木种植基地以现金方式投入。4.2.2房地产开发商以现金方式投入。4.3资金使用计划4.3.1资金使用计划将根据项目实施阶段进行具体安排。4.3.2双方应共同监督资金使用情况。5.项目进度与质量5.1项目进度计划5.1.1项目进度计划将根据项目实施阶段进行具体安排。5.1.2双方应共同监督项目进度。5.2质量标准5.2.1项目质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。5.2.2草花苗木种植基地提供的苗木质量应符合合同约定。5.3质量控制措施5.3.1草花苗木种植基地应建立完善的质量控制体系。5.3.2房地产开发商应加强对项目质量的监督检查。5.4项目验收5.4.1项目完成后，双方应共同组织项目验收。5.4.2验收合格的项目方可交付使用。8.合作风险与责任8.1风险因素8.1.1天气变化、自然灾害等不可抗力因素。8.1.2市场价格波动、市场需求变化等市场风险。8.1.3法律法规变化、政策调整等政策风险。8.2风险分担8.2.1不可抗力因素导致的项目延误或损失，由双方根据实际情况合理分担。8.2.2市场风险和政策风险，由双方共同承担，具体分担比例可在合同中约定。8.3责任承担8.3.1草花苗木种植基地因苗木质量问题导致的项目损失，由其自行承担责任。8.3.2房地产开发商因建设质量问题导致的项目损失，由其自行承担责任。9.合作变更与终止9.1合作变更9.1.1合作双方如需变更合同内容，应书面协商一致，并签署变更协议。9.1.2变更协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。9.2合作终止9.2.1合作期限届满，合同自动终止。9.2.2出现合同约定的终止情形，任何一方均可书面通知对方终止合同。9.3合作终止后的处理9.3.2双方应共同协商解决合作终止后的债权债务问题。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。11.合同生效、变更与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同变更应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。11.3合同解除11.3.1出现合同约定的解除情形，任何一方均可书面通知对方解除合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按合同约定履行义务。12.1.2一方违反合同约定，导致对方遭受损失。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应根据实际情况和损失程度确定。13.合同附件13.1附件一：合作项目详细方案13.2附件二：项目进度计划表13.3附件三：技术资料13.4附件四：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同的打印与签署14.1.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份。14.1.2本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同的送达14.2.1合同自签署之日起，双方应确保合同副本送达对方。14.3合同的保管14.3.1双方应妥善保管合同原件及副本。14.4合同的附件效力14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，在合同履行过程中，因特定目的而介入合同关系的第三方主体，包括但不限于中介方、顾问、监理、审计、保险等服务机构。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同中的责任限于其提供的具体服务范围，并应遵守相关法律法规及合同约定。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定收取服务费用，并有权要求合同双方提供必要的配合和支持。15.4第三方的选择与更换15.4.1第三方的选择由合同双方协商确定，未经双方一致同意，任何一方不得更换第三方。15.4.2如需更换第三方，应书面通知对方，并经双方同意后进行更换。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的关系为委托服务关系，第三方仅对甲乙方负责。16.2第三方在执行服务过程中，应遵守甲乙双方的要求和合同约定。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、服务内容以及合同约定确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方提供服务前由双方签字确认。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的条件18.1.1第三方介入必须符合合同目的，且经过甲乙双方一致同意。18.1.2第三方介入的服务内容应在合同中明确列出。18.2第三方介入的程序18.2.1甲乙双方应书面通知第三方介入的具体事项和服务要求。18.2.2第三方应在接到通知后[时限]内，向甲乙双方提交服务方案和报价。18.3第三方介入的费用18.3.1第三方介入的费用应包括但不限于服务费用、差旅费、材料费等。18.3.2第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担。19.第三方介入的监督与协调19.1甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照合同约定提供服务。19.2如第三方工作出现偏差，甲乙双方应协商解决，必要时可更换第三方。20.第三方介入的争议处理20.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。20.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的合同终止21.1如第三方介入不符合合同目的或出现严重违约，甲乙双方有权终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合作项目详细方案要求：详细描述项目背景、目标、实施步骤、预期成果、风险评估及应对措施。说明：此附件为合作项目的具体指导文件，应包含项目的技术、经济、法律等方面的详细内容。2.附件二：项目进度计划表要求：列出项目各阶段的时间节点、任务分配、责任人和预期完成情况。说明：此附件用于监控项目进度，确保项目按时完成。3.附件三：技术资料要求：包含苗木种植技术、土地管理、病虫害防治等相关技术文件。说明：此附件为技术支持文件，用于指导项目实施过程中的技术操作。4.附件四：合作协议要求：详细列明合作双方的权利、义务、责任、违约责任等内容。说明：此附件为本合同的主要组成部分，是合作双方共同遵守的协议。5.附件五：第三方合作协议要求：明确第三方在项目中的角色、责任、权利和义务。说明：此附件用于规范第三方介入合作项目时的行为。6.附件六：项目验收报告要求：记录项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果及存在问题。说明：此附件为项目完成的证明文件，用于评估项目质量。7.附件七：财务报告要求：详细记录项目资金使用情况、成本控制、收益分配等财务数据。说明：此附件用于监督项目资金管理，确保资金使用的合理性和透明度。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定提供苗木或土地。未按合同约定的时间节点完成项目进度。未按合同约定支付费用。违反合同约定的保密条款。未经对方同意更换第三方。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。损失的认定应基于实际损失，包括直接损失和间接损失。违约金的比例应根据合同约定或市场行情确定。3.示例说明：示例一：甲方未按合同约定在约定时间内提供土地，导致乙方无法按时开始项目，乙方因此遭受损失。甲方应赔偿乙方因延误造成的直接损失和间接损失。示例二：乙方未按合同约定的时间节点完成项目建设，导致甲方无法按时交付使用。乙方应支付甲方相应的违约金，并承担因延误造成的额外费用。全文完。2024版草花苗木种植基地与房地产开发商合作协议1本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.合作项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设周期3.合作内容与目标3.1合作方式3.2合作目标3.3双方责任和义务4.土地使用权及土地规划4.1土地使用权取得4.2土地规划与利用4.3土地使用年限5.投资与资金管理5.1投资方式5.2投资金额5.3资金使用与管理6.产品生产与销售6.1产品生产6.2产品销售6.3销售渠道与合作方式7.合作期限与续约7.1合作期限7.2续约条件与程序8.利润分配与亏损承担8.1利润分配8.2亏损承担9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决机构11.合作终止与清算11.1合作终止条件11.2清算程序与责任12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.其他约定13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：1.合作双方基本信息1.1双方名称甲方：草花苗木种植基地乙方：房地产开发商1.2双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4双方联系方式2.合作项目概况2.1项目名称“生态花园”苗木种植基地2.2项目地点省市区镇2.3项目规模种植面积共计1000亩2.4项目建设周期项目建设周期为3年，自合同生效之日起计算3.合作内容与目标3.1合作方式甲方负责苗木的种植、养护和销售，乙方负责提供种植基地所需的土地、基础设施建设和市场推广。3.2合作目标共同打造一个集苗木种植、观光、休闲于一体的生态花园，实现经济效益和社会效益的双赢。3.3双方责任和义务甲方：（1）按照合同约定负责苗木的种植、养护和销售；（2）确保苗木质量，符合国家标准；（3）积极配合乙方进行市场推广。乙方：（1）提供种植基地所需的土地、基础设施建设和市场推广；（2）保障甲方在种植基地内的合法权益；（3）协助甲方解决苗木销售过程中的问题。4.土地使用权及土地规划4.1土地使用权取得甲方取得乙方提供的土地使用权的期限为50年，自合同生效之日起计算。4.2土地规划与利用土地规划应遵循国家相关法律法规，确保土地的合理利用。4.3土地使用年限土地使用年限为50年，自合同生效之日起计算。5.投资与资金管理5.1投资方式双方按照各自出资比例共同投资，甲方出资比例不低于总投资的40%，乙方出资比例不低于总投资的60%。5.2投资金额总投资额为人民币5000万元。5.3资金使用与管理资金使用应严格按照合同约定执行，甲方负责苗木种植、养护和销售的资金使用，乙方负责基础设施建设、市场推广的资金使用。6.产品生产与销售6.1产品生产甲方负责苗木的种植、养护和销售，确保苗木质量符合国家标准。6.2产品销售乙方负责市场推广和销售，销售渠道包括但不限于电商平台、线下实体店等。6.3销售渠道与合作方式销售渠道包括但不限于电商平台、线下实体店、合作代理商等，合作方式可根据市场情况进行调整。7.合作期限与续约7.1合作期限本合同期限为3年，自合同生效之日起计算。7.2续约条件与程序合作期满前3个月，双方可协商续约。续约条件包括但不限于市场情况、项目发展需求等。续约程序按照本合同约定的条款执行。8.利润分配与亏损承担8.1利润分配双方按照出资比例进行利润分配，即甲方按40%的比例，乙方按60%的比例分享项目产生的利润。8.2亏损承担若项目发生亏损，双方按照出资比例共同承担，甲方承担40%，乙方承担60%。9.保密条款9.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术信息、市场信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.违约责任与争议解决10.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合作终止与清算11.1合作终止条件（1）合作期限届满，双方协商一致同意终止合作；（2）任何一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未改正；（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2清算程序与责任合作终止后，双方应进行清算，清算过程中产生的费用由双方按出资比例承担。12.其他约定12.1不可抗力本合同所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。12.2法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力，附件包括但不限于：（1）土地使用协议；（2）投资协议；（3）苗木种植、养护、销售方案；（4）市场推广方案；（5）财务报表。13.合同签署13.1签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为省市区。13.3签署人员甲方代表签字：乙方代表签字：第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入条款14.1第三方概念本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要而介入合同关系中的个人或法人，包括但不限于中介方、技术服务提供方、咨询服务方等。14.2第三方介入的必要性在合同履行过程中，若甲乙双方认为需要第三方介入以优化合同条款、提高合同履行效率或解决特定问题，可经双方协商一致后引入第三方。14.3第三方介入的程序（1）甲乙双方应共同商定第三方介入的事宜，包括第三方的类型、职责和权限；（2）甲乙双方应共同与第三方签订相应的合作协议或委托书，明确第三方的责权利；（3）第三方应在协议或委托书中确认其接受甲乙双方委托，并承诺履行相应职责。14.4第三方责任限额（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的法律责任；（2）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定，如无约定，则以实际损失为限；（3）第三方责任限额不得超过甲乙双方在该项目中的投资总额。14.5第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的管理，按照甲方的要求履行职责；（2）第三方与乙方的关系：第三方应服从乙方的管理，按照乙方的指示履行职责；（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方在合同履行过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。14.6第三方介入的额外条款及说明（1）第三方介入的费用由甲乙双方共同承担，具体承担比例由双方协商确定；（2）第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务；（3）第三方介入的协议或委托书应与本合同具有同等法律效力；（4）第三方介入期间，若甲乙双方对第三方的工作不满意，可要求第三方进行整改或更换；（5）第三方介入期间，若因第三方原因导致合同无法履行或造成损失，甲乙双方有权要求第三方承担责任。15.第三方介入后的合同变更15.1第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议；15.2变更协议与本合同具有同等法律效力，甲乙双方及第三方均应遵守；15.3变更协议的签订不应影响本合同的继续履行。16.第三方介入后的争议解决16.1第三方介入期间，若甲乙双方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；16.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.土地使用协议详细要求：明确甲方取得的土地使用权范围、使用年限、费用支付方式等。说明：此附件为合同附件之一，与本合同具有同等法律效力。2.投资协议详细要求：明确甲乙双方的投资金额、出资比例、资金使用方式等。说明：此附件为合同附件之一，与本合同具有同等法律效力。3.苗木种植、养护、销售方案详细要求：详细描述苗木的种植、养护、销售流程、质量标准等。说明：此附件为合同附件之一，用于指导甲乙双方的具体操作。4.市场推广方案详细要求：明确市场推广的目标、策略、渠道、预算等。说明：此附件为合同附件之一，用于指导乙方的市场推广工作。5.财务报表详细要求：定期提供项目财务报表，包括收入、支出、利润等。说明：此附件为合同附件之一，用于监督项目资金使用情况。6.合作终止与清算协议详细要求：明确合作终止的条件、程序、清算方式等。说明：此附件为合同附件之一，用于处理合作终止后的相关事宜。7.第三方合作协议或委托书详细要求：明确第三方的类型、职责、权限、费用及责任限额等。说明：此附件为合同附件之一，用于规范第三方介入合同关系的行为。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成苗木种植、养护工作。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成市场推广工作，导致苗木销售受阻。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按合作协议或委托书约定履行职责，导致合同无法履行。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为：任何一方未按合同约定履行义务，包括但不限于支付款项、提供资料等。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按合同约定在规定时间内完成苗木种植工作，导致乙方无法按计划进行市场推广，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于市场推广费用、预期利润损失等。全文完。2024版草花苗木种植基地与房地产开发商合作协议2本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.合作内容与目标3.1种植基地建设与运营3.2苗木种植与养护3.3采伐与销售3.4合作双方责任与义务4.投资与资金管理4.1投资额4.2投资方式4.3资金使用与管理4.4投资回报与收益分配5.生产基地建设与管理5.1生产基地选址与规划5.2生产基地建设标准与要求5.3生产基地运营管理5.4生产基地设施设备维护6.苗木种植与养护6.1苗木品种选择与引进6.2苗木种植技术6.3苗木养护与管理6.4苗木病虫害防治7.采伐与销售7.1采伐计划与实施7.2产品质量标准7.3销售渠道与方式7.4销售价格与结算8.合作双方知识产权保护8.1知识产权归属8.2知识产权使用与许可8.3知识产权侵权处理9.合作双方违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合作期限与终止10.1合作期限10.2合作终止条件10.3合作终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.附则13.1合同附件13.2合同份数13.3合同签订与生效日期14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知送达14.3合同解释第一部分：合同如下：第一条合作双方基本信息1.1双方名称甲方：草花苗木种植基地乙方：房地产开发商1.2双方地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号1.3双方法定代表人甲方：乙方：1.4双方联系方式第二条合作项目概述2.1项目名称房地产项目配套草花苗木种植基地2.2项目地点省市区街道号2.3项目规模总占地面积：亩，其中种植面积：亩2.4项目周期项目建设周期：年，运营周期：年第三条合作内容与目标3.1种植基地建设与运营甲方负责种植基地的建设、运营和管理，包括但不限于土地平整、灌溉设施建设、种植苗木等。3.2苗木种植与养护甲方负责种植的苗木品种、种植技术、养护管理及病虫害防治等工作。3.3采伐与销售甲方负责对成熟苗木进行采伐，乙方负责销售。3.4合作双方责任与义务甲方承担种植、养护和采伐苗木的责任和义务；乙方负责销售苗木并支付甲方相应的款项。第四条投资与资金管理4.1投资额甲方投资总额为人民币万元，用于种植基地建设、苗木种植和养护。4.2投资方式甲方以货币形式进行投资。4.3资金使用与管理甲方应合理使用资金，确保项目顺利进行。乙方对甲方资金使用情况有权进行监督。4.4投资回报与收益分配甲方投资回报为项目运营产生的净利润，双方按照约定的比例进行分配。第五条生产基地建设与管理5.1生产基地选址与规划生产基地选址应符合当地政府规划和相关法律法规要求，经双方协商确定。5.2生产基地建设标准与要求生产基地建设应满足生产、生活和环保要求，确保产品质量和安全。5.3生产基地运营管理甲方负责生产基地的日常运营管理，确保生产顺利进行。5.4生产基地设施设备维护甲方应定期对生产基地的设施设备进行检查、维护和保养。第六条苗木种植与养护6.1苗木品种选择与引进甲方根据市场需求和乙方要求，选择适宜的苗木品种进行种植。6.2苗木种植技术甲方采用科学的种植技术，确保苗木生长良好。6.3苗木养护与管理甲方负责苗木的日常养护和管理，包括浇水、施肥、修剪等工作。6.4苗木病虫害防治甲方采取预防为主、综合防治的策略，确保苗木健康成长。第七条采伐与销售7.1采伐计划与实施甲方根据市场需求和乙方要求，制定采伐计划并严格执行。7.2产品质量标准采伐的苗木应符合国家相关质量标准，确保产品质量。7.3销售渠道与方式乙方负责销售采伐的苗木，可采用直销、代销等多种方式进行。7.4销售价格与结算销售价格由双方协商确定，结算方式为按月或按季支付。第八条合作双方知识产权保护8.1知识产权归属甲方拥有的与种植基地、苗木品种相关的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。8.2知识产权使用与许可甲方同意乙方在合作期限内使用其知识产权，并授予乙方有限的使用权。8.3知识产权侵权处理如发生知识产权侵权行为，双方应共同采取措施予以制止，并依法追究侵权方的责任。第九条合作双方违约责任9.1违约情形包括但不限于：未按时完成项目建设、未按时支付款项、未按照约定进行苗木种植和养护等。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿计算违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定，原则上不超过实际损失。第十条合作期限与终止10.1合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合作期限为年。10.2合作终止条件包括但不限于：合同约定的合作期限届满、一方违约、不可抗力等因素。10.3合作终止程序合作期限届满或发生终止条件时，双方应提前天书面通知对方，并按照约定程序办理终止手续。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合作过程中产生的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁委员会根据仲裁规则和本合同条款进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序任何对本合同的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签署。12.3合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力等因素。第十三条附则13.1合同附件本合同附件包括但不限于：种植基地建设规划图、苗木品种清单、合作项目投资预算等。13.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份。13.3合同签订与生效日期本合同于年月日在市签订，自双方签字盖章之日起生效。第十四条其他约定事项14.1法律适用本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2通知送达除法律另有规定外，通知应以书面形式发送至双方指定的地址，自发送之日起生效。14.3合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按照合同条款解释。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入目的1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何个人、企业、组织或其他实体，包括但不限于中介方、顾问、监理机构、评估机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同，提高项目效率，确保项目质量，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第二条甲乙方引入第三方的方式2.1甲乙双方在必要时可引入第三方，但需提前天书面通知对方。2.2引入第三方需经双方协商一致，并签订相应的合作协议或委托书。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在合作协议或委托书中明确。3.3若第三方责任限额未在合作协议或委托书中明确，则按实际损失赔偿，但不超过合同总价%。第四条第三方责权利（1）根据合作协议或委托书的要求，独立开展相关工作；（2）获取甲乙双方提供的相关资料和信息；（3）在必要时向甲乙双方提出意见和建议。（1）严格按照合作协议或委托书的要求履行职责；（2）保守甲乙双方商业秘密；（3