2024版新型公厕建设与运维管理合同3篇_第1页
2024版新型公厕建设与运维管理合同3篇_第2页
2024版新型公厕建设与运维管理合同3篇_第3页
2024版新型公厕建设与运维管理合同3篇_第4页
2024版新型公厕建设与运维管理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新型公厕建设与运维管理合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定术语解释2.合同双方信息2.1合同甲方信息2.2合同乙方信息3.合同标的3.1公厕建设项目概述3.2公厕建设内容与标准4.项目投资与资金4.1投资总额及来源4.2资金使用计划5.建设工期与进度5.1建设工期安排5.2进度节点及验收标准6.质量要求与验收6.1质量标准6.2验收程序与标准7.运维管理内容7.1运维范围7.2运维标准与服务质量8.运维费用与支付8.1运维费用构成8.2费用支付方式与时间9.合同履行与监督9.1合同履行义务9.2违约责任与处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务与责任11.知识产权11.1知识产权归属11.2使用许可与限制12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效与修改14.1合同生效条件14.2合同修改程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“公厕”指本合同约定的建设与运维管理的公共卫生设施。1.1.2“甲方”指委托建设与运维管理的政府或相关部门。1.1.3“乙方”指承担公厕建设与运维管理责任的单位或个人。1.1.4“建设工期”指乙方完成公厕建设所需的预定时间。1.1.5“运维”指乙方对公厕的日常管理、维护和运营。1.1.6“违约责任”指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。1.2法定术语解释1.2.1“法律法规”指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、地方性法规及部门规章。1.2.2“司法解释”指最高人民法院、最高人民检察院就具体法律问题所作的解释。2.合同双方信息2.1合同甲方信息2.1.1甲方全称:____________________2.1.2甲方地址:____________________2.1.3甲方联系人:____________________2.1.4甲方联系电话:____________________2.2合同乙方信息2.2.1乙方全称:____________________2.2.2乙方地址:____________________2.2.3乙方联系人:____________________2.2.4乙方联系电话:____________________3.合同标的3.1公厕建设项目概述3.1.1项目名称:____________________3.1.2项目地点:____________________3.1.3项目规模:____________________3.1.4项目类型:____________________3.2公厕建设内容与标准3.2.1建设内容:____________________3.2.2建设标准:____________________3.2.3设计要求:____________________3.2.4工程质量要求:____________________4.项目投资与资金4.1投资总额及来源4.1.1投资总额:____________________4.1.2资金来源:____________________4.2资金使用计划4.2.1资金使用计划表:____________________4.2.2资金使用原则:____________________5.建设工期与进度5.1建设工期安排5.1.1项目建设工期:____________________5.1.2各阶段工期安排:____________________5.2进度节点及验收标准5.2.1进度节点:____________________5.2.2验收标准:____________________6.质量要求与验收6.1质量标准6.1.1建设工程质量标准:____________________6.1.2运维服务质量标准:____________________6.2验收程序与标准6.2.1验收程序:____________________6.2.2验收标准:____________________7.运维管理内容7.1运维范围7.1.1运维内容:____________________7.1.2运维区域:____________________7.2运维标准与服务质量7.2.1运维标准:____________________7.2.2服务质量:____________________8.运维费用与支付8.1运维费用构成8.1.1运维费用包括但不限于:人员工资、设施设备维护、清洁卫生、安全保障、能源消耗等费用。8.1.2运维费用明细表:____________________8.2费用支付方式与时间8.2.1支付方式:____________________8.2.2支付时间:____________________8.2.3付款条件:____________________9.合同履行与监督9.1合同履行义务9.1.1乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成公厕的建设与运维工作。9.1.2甲方应按时足额支付乙方应得的费用。9.2违约责任与处理9.2.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。9.2.2违约责任的承担方式:____________________10.保密条款10.1保密内容10.1.1乙方在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息。10.2保密义务与责任10.2.1乙方应严格履行保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。10.2.2违反保密义务的,乙方应承担相应的法律责任。11.知识产权11.1知识产权归属11.1.1合同标的涉及的知识产权归甲方所有。11.2使用许可与限制11.2.1乙方在合同履行期间,有权使用甲方提供的知识产权,但不得侵犯第三方的知识产权。11.2.2乙方使用甲方知识产权时,应遵守相关法律法规。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。12.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商。12.2.2合同解除或终止后,双方应妥善处理相关事宜。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后,双方应在合理期限内协商解决。13.2.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.合同生效与修改14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同自生效之日起具有法律效力。14.2合同修改程序14.2.1合同的修改需经双方协商一致。14.2.2修改后的合同作为原合同的补充部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2第三方介入的范围包括但不限于项目评估、监督、咨询、调解、仲裁等。16.第三方介入的引入与程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责、权利和义务。16.3第三方介入的具体程序如下:16.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜;16.3.2甲乙双方共同签署合作协议,明确第三方的职责、权利和义务;16.3.3第三方根据合作协议履行职责。17.第三方的职责与权利17.1第三方在合同履行过程中的职责包括但不限于:17.1.1对项目进行评估、监督、咨询;17.1.2对合同执行情况进行检查、报告;17.1.3参与争议调解、仲裁;17.1.4协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。17.2第三方的权利包括但不限于:17.2.1收取合理的咨询、中介费用;17.2.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息;17.2.3在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.第三方的义务与责任18.1.1按照合作协议履行职责;18.1.2保守甲乙双方的商业秘密;18.1.3保证其提供的评估、监督、咨询等服务的客观、公正、独立。18.2第三方的责任包括但不限于:18.2.1因自身原因导致评估、监督、咨询服务存在重大失误,造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;18.2.2违反保密义务,泄露甲乙双方商业秘密的,应承担相应的法律责任。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过第三方所收取的咨询、中介费用。19.2如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的,超出责任限额部分,甲乙双方应根据实际情况协商解决。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同主体地位。20.2第三方在合同履行过程中的行为不代表甲乙双方,甲乙双方对第三方的行为不承担连带责任。20.3第三方与其他各方(如供应商、承包商等)的关系由第三方自行处理,甲乙双方不承担任何责任。21.第三方介入后的合同履行21.1第三方介入后,甲乙双方应继续按照合同约定履行各自义务。21.2第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系,甲乙双方仍应承担各自的权利和义务。21.3第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同确保合同目标的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.公厕建设项目概述及规划文件要求:详细描述项目背景、目标、规模、建设内容等,并附上相关规划图纸。说明:此附件作为合同附件,用于明确项目的基本情况和建设标准。2.项目投资预算及资金使用计划要求:详细列出项目总投资额、资金来源、使用计划及预算明细。说明:此附件作为合同附件,用于明确项目资金的管理和使用。3.公厕建设施工图纸及技术规范要求:提供公厕建设的施工图纸、技术规范及质量标准。说明:此附件作为合同附件,用于明确公厕建设的具体要求和标准。4.运维管理方案及服务质量标准要求:详细描述公厕的运维管理方案、服务质量标准及服务流程。说明:此附件作为合同附件,用于明确公厕运维管理的具体要求和标准。5.第三方合作协议要求:详细列出第三方介入的相关条款,包括职责、权利、义务、责任限额等。说明:此附件作为合同附件,用于明确第三方介入的具体安排。6.违约责任认定及处理办法要求:明确违约行为的认定标准及相应的责任承担方式。说明:此附件作为合同附件,用于明确违约行为的处理办法。7.合同履行过程中的相关文件要求:包括但不限于验收报告、变更通知、付款凭证等。说明:此附件作为合同附件,用于记录合同履行过程中的重要信息。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成公厕建设;1.2乙方未按合同约定的质量标准完成公厕建设;1.3乙方未按合同约定的标准提供运维服务;1.4甲方未按合同约定的时间支付费用;1.5第三方未能履行合作协议中的职责。2.责任认定标准:2.1违约行为发生时,甲乙双方应立即通知对方;2.2违约行为发生后,双方应协商解决;2.3协商不成的,可按合同约定或法律法规的规定处理。3.违约责任认定示例:3.1乙方未按合同约定的时间完成公厕建设,导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任;3.2乙方未按合同约定的质量标准完成公厕建设,导致公厕无法正常使用,乙方应承担返工或修复费用;3.3甲方未按合同约定的时间支付费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金;3.4第三方未能履行合作协议中的职责,导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024版新型公厕建设与运维管理合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同总金额1.6付款方式及时间2.建设工程内容2.1公厕建设地点及规模2.2公厕建设标准及要求2.3建设工程进度安排2.4施工质量保证措施2.5施工安全措施3.运维管理内容3.1公厕日常保洁及卫生3.2公厕设施设备维护保养3.3公厕安全管理3.4公厕绿化及美化3.5公厕服务标准4.质量保证4.1建设工程质量标准4.2运维服务质量标准4.3质量检查及验收5.价格及支付5.1工程建设及运维管理费用构成5.2费用结算方式及时间5.3付款条件及违约责任6.期限及延期6.1合同期限6.2期限延期申请及批准6.3延期违约责任7.违约责任7.1建设单位违约责任7.2运维单位违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后责任10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后责任11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签署12.1合同签署人12.2合同签署日期13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1双方约定事项14.2不可抗力条款第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址建设单位:市城市管理局建设单位地址:市区路号运维单位:环境卫生有限公司运维单位地址:市区路号1.2合同签订日期:2024年3月15日1.3合同生效日期:合同签订之日起生效1.4合同期限:自2024年4月1日至2029年3月31日1.5合同总金额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)1.6付款方式及时间:首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%进度款:按工程进度支付,每月支付合同总金额的20%结算款:工程竣工验收合格后30日内支付合同总金额的40%保修金:合同总金额的5%,保修期满后无质量问题无息退还2.建设工程内容2.1公厕建设地点及规模:建设地点:市区路号规模:男厕2间、女厕2间、残疾人专用厕1间,共5间2.2公厕建设标准及要求:符合国家相关公厕建设标准采用节能环保材料建设工期:60日历天2.3建设工程进度安排:设计阶段:15日历天施工阶段:45日历天竣工验收阶段:5日历天2.4施工质量保证措施:严格按照设计图纸和施工规范进行施工施工过程中定期进行质量检查施工完成后进行自检和第三方验收2.5施工安全措施:施工现场设置安全警示标志施工人员必须佩戴安全帽定期进行安全教育培训3.运维管理内容3.1公厕日常保洁及卫生:每日进行公厕清洁,保持卫生定期进行消毒和除臭处理3.2公厕设施设备维护保养:每月对设施设备进行一次全面检查和保养发生故障及时修复,确保设施设备正常运行3.3公厕安全管理:设立安全管理员,负责公厕安全工作定期进行安全隐患排查和整改3.4公厕绿化及美化:种植花草,绿化公厕周边环境保持公厕外观整洁美观3.5公厕服务标准:提供干净、整洁、舒适的如厕环境服务态度良好,及时解答用户疑问4.质量保证4.1建设工程质量标准:符合国家相关建筑工程质量标准竣工验收合格4.2运维服务质量标准:符合国家相关环境卫生服务标准4.3质量检查及验收:建设单位定期对施工质量进行监督检查运维单位每月进行一次自查,每年进行一次第三方验收5.价格及支付5.1工程建设及运维管理费用构成:工程建设费用设备购置费用人工费用材料费用运维管理费用5.2费用结算方式及时间:按月结算,每月5日前提交结算报告10日内完成结算审核15日内支付上月费用5.3付款条件及违约责任:严格按照合同约定的付款条件支付费用违约方应向守约方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五6.期限及延期6.1合同期限:合同期限为5年6.2期限延期申请及批准:任何一方需延期合同期限,应提前30日向对方提出书面申请双方协商一致后,签订补充协议6.3延期违约责任:延期方应向守约方支付违约金,违约金为延期期间每日合同总金额的千分之五8.争议解决8.1争议解决方式:本合同项下发生的任何争议,应友好协商解决协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构:本合同争议解决机构为市仲裁委员会8.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,其他费用由双方协商分担9.合同解除9.1合同解除条件:违约方严重违约,经催告后仍未纠正一方发生破产、解散、清算等情形国家法律法规或政策变化导致合同无法继续履行9.2合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方双方协商一致解除合同,签订解除协议未协商一致解除合同的,按争议解决方式处理9.3合同解除后责任:10.合同终止10.1合同终止条件:合同期限届满合同解除双方协商一致终止合同10.2合同终止程序:双方协商一致终止合同,签订终止协议合同期限届满或解除后,进行合同终止手续10.3合同终止后责任:运维单位应将公厕及设施设备完好无损地移交给建设单位11.合同附件11.1合同附件清单:公厕建设及运维管理合同公厕建设图纸及设计文件公厕设施设备清单及说明书付款凭证其他双方认为必要的文件11.2合同附件内容:附件一:公厕建设图纸及设计文件附件二:公厕设施设备清单及说明书附件三:付款凭证12.合同签署12.1合同签署人:建设单位代表:运维单位代表:12.2合同签署日期:2024年3月15日13.合同生效13.1合同生效条件:双方代表签字盖章合同签订日期13.2合同生效日期:2024年3月15日14.其他约定14.1双方约定事项:本合同未尽事宜,双方另行协商解决本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据本合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构等。2.第三方介入条件2.1合同履行过程中,如需第三方介入,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方介入的具体事宜。2.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额根据其介入合同履行过程中的职责和风险进行确定。3.2第三方责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。3.3第三方责任限额不得超过合同总金额的10%。4.第三方介入协议第三方介入事由第三方介入期限第三方职责和权利第三方费用及支付方式第三方责任限额争议解决方式保密条款4.2第三方介入协议由甲乙双方与第三方共同签订。5.第三方职责和权利5.1第三方职责:监理单位:对工程建设过程进行监督,确保工程质量、进度和费用符合合同约定。检测机构:对工程质量、材料、设备等进行检测,出具检测报告。评估机构:对公厕运营情况进行评估,提出改进建议。仲裁机构:在争议解决过程中,根据仲裁规则进行仲裁。5.2第三方权利:第三方有权根据合同约定和职责要求,对合同履行情况进行检查、监督和评估。第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第三方有权根据检测结果或评估结果,提出整改要求。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后,其职责范围明确划分如下:第三方对工程建设过程进行监理,但不直接参与施工。第三方对公厕运营情况进行评估,但不直接参与运维。第三方在争议解决过程中,独立进行仲裁,不偏袒任何一方。6.2第三方与其他各方的责任划分:甲乙双方对合同履行过程中的责任和义务不变。第三方对自身职责范围内的责任承担。第三方对自身行为造成的损失承担赔偿责任。7.第三方费用及支付方式7.1第三方费用包括但不限于监理费、检测费、评估费等。7.2第三方费用由甲乙双方协商确定,并在第三方介入协议中明确约定。7.3第三方费用支付方式:第三方费用按月结算,每月5日前提交结算报告。10日内完成结算审核,15日内支付上月费用。8.第三方保密条款8.1第三方在介入合同履行过程中,对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。8.2第三方未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露或公开相关信息。9.第三方责任限额的具体约定9.1第三方责任限额为合同总金额的10%。第三方在履行职责过程中,因过错导致工程质量、进度、费用等方面出现问题。第三方在提供检测、评估等技术服务过程中,因过错导致结果不准确。第三方在争议解决过程中,因过错导致仲裁结果不公。10.第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后,如发生争议,应由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向第三方介入协议中约定的仲裁机构申请仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.公厕建设图纸及设计文件要求:包含公厕的整体布局、结构设计、设备选型等详细图纸和说明。说明:此附件用于指导施工和后续的运维工作。2.公厕设施设备清单及说明书要求:详细列出公厕所需的所有设施和设备,包括品牌、型号、数量、技术参数等。说明:此附件用于确保公厕设施和设备的正常运行。3.付款凭证要求:包括但不限于发票、收据、银行转账记录等,证明已支付的费用。说明:此附件用于记录和证明合同款项的支付情况。4.工程进度报告要求:每月提交一次,包括工程进度、已完成工作、存在问题及解决方案等。说明:此附件用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。5.运维管理报告要求:每月提交一次,包括公厕运营情况、设备维护记录、用户反馈等。说明:此附件用于评估公厕的运维效果。6.质量检查报告要求:包括工程质量检查记录、检测结果、整改措施等。说明:此附件用于确保工程质量符合标准。7.安全生产记录要求:记录公厕安全生产情况,包括安全培训、隐患排查、事故处理等。说明:此附件用于确保公厕安全生产无事故。8.争议解决文件要求:包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:此附件用于记录争议解决过程和结果。9.合同终止文件要求:包括合同终止协议、合同终止通知书等。说明:此附件用于记录合同终止的原因和过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:建设单位未按合同约定完成工程建设的;运维单位未按合同约定进行公厕运维的;第三方未按合同约定履行职责的;任何一方未按合同约定支付费用的;任何一方泄露合同内容的;任何一方未按合同约定进行保密的。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担仲裁或诉讼费用等。违约金数额根据违约行为的影响和损失程度确定。赔偿损失应包括直接损失和间接损失。3.违约责任示例说明:建设单位未按合同约定完成工程建设的,应支付违约金,违约金为合同总金额的5%。运维单位未按合同约定进行公厕运维,导致公厕设施损坏,应赔偿设备维修费用。第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版新型公厕建设与运维管理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.合同标的及范围2.1公厕建设内容2.2公厕运维管理内容2.3合同范围界定3.合同工期3.1工期起止时间3.2工期延误责任4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款节点及金额5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准6.运维管理服务标准6.1运维服务内容6.2服务标准6.3服务期限7.运维费用及支付方式7.1运维费用7.2付款方式7.3付款节点及金额8.运维设施及设备维护8.1设施及设备维护标准8.2维护内容8.3维护周期9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护要求9.3应急预案10.合同变更及解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:市房地产开发有限公司乙方:市环境卫生管理有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3注册地址甲方注册地址:市区路号乙方注册地址:市区路号1.4联系方式2.合同标的及范围2.1公厕建设内容(1)公厕设计;(2)建筑材料采购;(3)施工安装;(4)竣工验收。2.2公厕运维管理内容(1)设施设备维护;(2)环境卫生清洁;(3)安全保障;(4)用户服务。2.3合同范围界定本合同约定范围内的公厕建设与运维管理,不包括公厕以外的其他设施建设及维护。3.合同工期3.1工期起止时间本合同工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2工期延误责任若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。4.合同价款及支付方式4.1合同价款本合同总价款为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。4.2付款方式(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款;(2)公厕建设完成后,甲方支付乙方合同总价款的40%;(3)公厕运维管理开始后,甲方按月支付乙方合同总价款的20%,支付至合同终止。4.3付款节点及金额(1)预付款:人民币叁拾万元整(¥300000.00);(2)公厕建设完成后:人民币肆拾万元整(¥400000.00);(3)运维管理每月支付:人民币贰拾万元整(¥200000.00)。5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准公厕建设及运维管理应符合国家相关质量标准和规范。5.2验收程序(1)公厕建设完成后,乙方应向甲方提交验收申请;(2)甲方在接到验收申请后7日内组织验收;(3)验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认。5.3验收标准(1)设计合理,结构安全;(2)设施设备齐全,功能正常;(3)环境卫生清洁,无异味;(4)安全保障措施到位。6.运维管理服务标准6.1运维服务内容乙方应按照本合同约定,对公厕进行日常运维管理,确保公厕设施设备正常运行,环境整洁,用户满意。6.2服务标准(2)环境卫生清洁,每日至少清洁两次;(3)安全保障,确保公厕内无安全隐患;(4)用户服务,提供24小时咨询服务。6.3服务期限本合同约定的公厕运维管理服务期限为自公厕竣工验收合格之日起至合同终止日止。8.运维设施及设备维护8.1设施及设备维护标准乙方应按照国家相关标准和行业规范,对公厕的设施及设备进行定期检查、保养和维修,确保其正常运行。8.2维护内容(1)公厕内所有设施设备的日常检查;(2)设施设备的定期清洁与保养;(3)设施的更换与维修;(4)设备的故障排除。8.3维护周期(1)日常检查:每日进行;(2)清洁保养:每周至少一次;(3)更换与维修:根据设备状况及时进行;(4)故障排除:24小时内响应并解决。9.安全生产及环境保护9.1安全生产责任乙方应确保公厕内的安全生产,遵守国家安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制。9.2环境保护要求乙方应采取措施,减少公厕运营对环境的影响,符合国家及地方的环境保护标准。9.3应急预案乙方应制定应急预案,包括但不限于火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的处理措施。10.合同变更及解除10.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2合同解除条件(1)一方违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致。10.3合同解除程序合同解除应书面通知对方,并按照合同约定进行清算。11.违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定履行建设或运维管理义务;(2)违反安全生产规定;(3)违反环境保护要求;(4)其他违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会。12.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期及运维管理服务期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件。13.3合同终止程序合同终止后,双方应按照合同约定进行清算。14.其他约定14.1通知方式本合同项下的通知应以书面形式进行,可以通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式发送。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:(1)公厕建设图纸;(2)设施设备清单;(3)运维管理服务方案;(4)其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)监理方:负责对公厕建设及运维管理过程进行监督,确保工程质量和合同履行;(2)设计方:负责公厕的设计工作,确保设计符合相关规范和标准;(3)审计方:负责对公厕建设及运维管理费用进行审计,确保费用合理;(4)咨询方:提供专业咨询意见,协助双方解决合同执行中的问题。15.2第三方选任(1)监理方、设计方由甲方选任,并报乙方确认;(2)审计方、咨询方由双方共同选任。15.3第三方职责(1)监理方职责:a.对公厕建设过程进行全程监督;b.对工程质量进行验收;c.对施工进度进行跟踪;d.对施工安全进行监督。(2)设计方职责:a.按照合同约定完成公厕设计;b.对设计质量负责;c.对设计变更进行审核。(3)审计方职责:a.对公厕建设及运维管理费用进行审计;b.确保费用合理;c.提供审计报告。(4)咨询方职责:a.对合同执行中的问题提供专业咨询;b.协助双方解决合同执行中的争议。15.4第三方权利(1)监理方、设计方、审计方、咨询方有权根据合同约定和职责要求,对公厕建设及运维管理过程进行监督和检查;(2)监理方、设计方、审计方、咨询方有权要求甲方、乙方提供相关资料和证明;(3)监理方、设计方、审计方、咨询方有权对违约行为提出处理建议。15.5第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理关系;(2)第三方在执行职责时,应遵守国家法律法规和合同约定;(3)第三方不得泄露甲方、乙方的商业秘密。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在执行职责过程中,因自身原因造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额(1)监理方、设计方、审计方、咨询方的责任限额

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论