2024版监理合同补充协议-针对2024年度项目延期3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版监理合同补充协议——针对2024年度项目延期本合同目录一览1.协议签订双方基本信息2.延期原因及依据3.延期期限及起止时间4.延期期间监理工作安排5.延期期间费用调整6.延期期间责任划分7.延期期间合同双方权利义务8.延期期间风险控制措施9.延期期间沟通协调机制10.延期期间争议解决方式11.本协议生效条件12.本协议解除条件13.本协议变更程序14.本协议附件及补充说明第一部分：合同如下：1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式1.5合同编号1.6合同签订日期2.延期原因及依据2.1延期原因2.2延期依据文件及编号2.3延期原因具体描述3.延期期限及起止时间3.1延期期限3.2延期起止时间3.3延期期限的计算方式4.延期期间监理工作安排4.1监理工作内容调整4.2监理人员及职责调整4.3监理工作计划及时间安排5.延期期间费用调整5.1费用调整原则5.2调整后的监理费用5.3费用支付方式及时间6.延期期间责任划分6.1合同双方责任划分6.2延期原因导致的损失责任6.3其他相关责任划分7.延期期间合同双方权利义务7.1合同双方权利7.1.1监理方权利7.1.2建设方权利7.2合同双方义务7.2.1监理方义务7.2.2建设方义务7.3合同双方沟通与协调7.3.1沟通方式7.3.2协调机制7.3.3争议解决途径8.延期期间风险控制措施8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对策略8.4风险监控与报告8.5风险应急处理预案9.延期期间沟通协调机制9.1定期沟通会议9.2沟通渠道9.3协调小组组成9.4协调小组职责9.5沟通记录与归档10.延期期间争议解决方式10.1内部协商解决10.2中介调解10.3仲裁10.4诉讼10.5争议解决程序11.本协议生效条件11.1双方签字盖章11.2协议内容符合法律法规11.3协议内容不违反原监理合同11.4协议内容经双方充分协商一致12.本协议解除条件12.1双方协商一致解除12.2因不可抗力导致无法履行12.3一方严重违约12.4协议解除的程序13.本协议变更程序13.1变更事项13.2变更内容13.3变更通知13.4变更后的协议效力14.本协议附件及补充说明14.1附件一：延期期间监理工作计划14.2附件二：费用调整明细表14.3附件三：风险控制措施清单14.4补充说明一：本协议未尽事宜，按原监理合同执行14.5补充说明二：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义15.2第三方的介入范围15.3第三方的介入方式16.第三方介入的条件16.1第三方介入的必要性16.2第三方介入的申请程序16.3第三方介入的审批流程17.第三方介入的责任限额17.1第三方的责任限额定义17.2责任限额的计算方法17.3责任限额的调整机制18.第三方介入的责权利划分18.1第三方的权利18.1.1第三方有权获得必要的信息和资料18.1.2第三方有权对监理工作进行监督和评价18.2第三方的义务18.2.1第三方应遵守相关法律法规和本合同约定18.2.2第三方应确保其提供的服务质量18.3第三方的责任18.3.1第三方对其提供的服务质量承担责任18.3.2第三方对其在介入过程中产生的后果承担责任19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的期限19.2第三方介入的费用19.3第三方介入的费用支付方式19.4第三方介入的成果报告20.甲乙双方在第三方介入时的额外条款20.1甲方的额外条款20.1.1甲方应提供必要的协助和支持20.1.2甲方应确保第三方介入的顺利进行20.2乙方的额外条款20.2.1乙方应配合第三方的工作20.2.2乙方应承担第三方介入产生的合理费用21.第三方与其他各方的责任划分21.1第三方与甲方的责任划分21.2第三方与乙方的责任划分21.3第三方与其他相关方的责任划分21.3.1第三方与承包方的责任划分21.3.2第三方与设计方的责任划分21.3.3第三方与施工方的责任划分22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议22.2争议解决方式22.3争议解决程序23.第三方介入的终止23.1第三方介入终止的条件23.2第三方介入终止的程序23.3第三方介入终止后的后续工作24.本协议的修改与补充24.1本协议的修改程序24.2本协议的补充说明24.3本协议的修改与补充的效力第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：延期期间监理工作计划详细要求：包括延期期间的监理工作内容、工作计划、时间安排、人员配置等。说明：此附件为监理工作调整的具体实施方案，需双方签字确认。2.附件二：费用调整明细表详细要求：列出延期期间监理费用的调整明细，包括原费用、调整后费用、调整原因等。说明：此附件为费用调整的依据，需双方签字确认。3.附件三：风险控制措施清单详细要求：详细列出延期期间可能出现的风险及对应的风险控制措施。说明：此附件为风险管理的具体措施，需双方签字确认。4.附件四：第三方介入申请报告详细要求：包括第三方介入的必要性、介入范围、介入方式等。说明：此附件为申请第三方介入的依据，需双方签字确认。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的期限、费用、责任等。说明：此附件为第三方介入的具体协议，需三方签字确认。6.附件六：争议解决记录详细要求：记录争议发生的时间、地点、参与人员、争议内容、解决结果等。说明：此附件为争议解决的记录，需双方签字确认。7.附件七：终止第三方介入的报告详细要求：包括第三方介入终止的原因、终止后的后续工作等。说明：此附件为终止第三方介入的正式报告，需三方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理方未按照延期期间监理工作计划执行监理工作。责任认定标准：监理方需承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：监理方未按计划进行现场巡查，导致工程质量问题，需赔偿相应的损失。2.违约行为：建设方未按照约定支付延期期间的监理费用。责任认定标准：建设方需承担违约责任，支付延期期间的监理费用及违约金。示例：建设方未按时支付监理费用，需支付违约金，并按约定支付延期期间的监理费用。3.违约行为：第三方未按照协议约定提供服务质量。责任认定标准：第三方需承担违约责任，赔偿因服务质量问题造成的损失。示例：第三方提供的咨询服务存在重大失误，导致项目延误，需赔偿相应的损失。4.违约行为：任何一方未按照本协议约定履行义务。责任认定标准：违约方需承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：任何一方未按照约定进行沟通协调，导致争议无法解决，需承担相应的责任。全文完。2024版监理合同补充协议——针对2024年度项目延期1合同目录一、协议背景1.项目概述2.延期原因分析3.协议目的二、延期范围及时间1.延期项目范围2.延期时间计算方法3.延期期限三、监理服务调整1.监理人员调整2.监理工作内容调整3.监理工作计划调整四、费用调整1.延期费用计算2.费用支付方式3.费用调整机制五、责任划分1.业主责任2.监理单位责任3.承包商责任六、工期调整1.工期调整方案2.工期调整审批流程3.工期调整后的合同期限七、风险控制1.延期风险识别2.风险应对措施3.风险责任承担八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构九、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议解除条件十、其他1.协议附件2.协议变更3.协议保密十一、协议签署1.签署主体2.签署时间3.签署地点十二、协议附件1.项目基本情况2.延期原因详细说明3.监理服务调整方案十三、协议生效日期1.协议生效条件2.协议生效日期十四、协议解除与终止1.协议解除条件2.协议终止条件3.协议解除与终止程序合同编号_________一、协议背景1.项目概述（1）项目名称（2）项目地点（3）项目规模（4）项目合同工期2.延期原因分析（1）业主原因（2）设计原因（3）材料供应原因（4）施工原因3.协议目的（1）明确延期责任（2）调整监理服务内容（3）确保项目进度二、延期范围及时间1.延期项目范围（1）主体结构工程（2）装饰装修工程（3）配套设施工程2.延期时间计算方法（1）按实际延误天数计算（2）按合同工期比例计算3.延期期限（1）延期上限（2）延期期限确认程序三、监理服务调整1.监理人员调整（1）增加或减少监理人员（2）调整监理人员专业2.监理工作内容调整（1）调整监理工作计划（2）增加或减少监理工作内容3.监理工作计划调整（1）重新制定监理工作计划（2）调整监理工作计划执行时间四、费用调整1.延期费用计算（1）延期费用计算标准（2）延期费用计算公式2.费用支付方式（1）按月支付（2）按工程进度支付3.费用调整机制（1）费用调整条件（2）费用调整程序五、责任划分1.业主责任（1）提供必要资料（2）按时支付费用（3）协调各方关系2.监理单位责任（1）履行监理职责（2）确保工程质量（3）配合项目进度3.承包商责任（1）按期完成工程（2）保证工程质量（3）配合监理工作六、工期调整1.工期调整方案（1）调整后的工期计划（2）调整后的工程节点2.工期调整审批流程（1）审批主体（2）审批程序3.工期调整后的合同期限（1）调整后的合同期限（2）合同期限调整程序七、风险控制1.延期风险识别（1）政治风险（2）经济风险（3）技术风险（4）管理风险2.风险应对措施（1）政治风险应对措施（2）经济风险应对措施（3）技术风险应对措施（4）管理风险应对措施3.风险责任承担（1）风险责任划分（2）风险责任追究程序八、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决（4）诉讼解决2.争议解决程序（1）争议提出（2）争议调查（3）争议解决3.争议解决机构（1）行业争议解决机构（2）地方仲裁委员会（3）人民法院九、协议生效与终止1.协议生效条件（1）双方签字盖章（2）协议内容完整（3）协议符合法律法规2.协议终止条件（1）协议约定的终止条件成就（2）协议一方违约（3）协议双方协商一致3.协议解除条件（1）协议一方违约（2）不可抗力（3）协议一方申请十、其他1.协议附件（1）项目合同（2）监理合同（3）延期原因分析报告2.协议变更（1）变更程序（2）变更内容（3）变更生效3.协议保密（1）保密内容（2）保密期限（3）保密责任十一、协议签署1.签署主体（1）甲方（业主）（2）乙方（监理单位）2.签署时间（1）年（2）月（3）日3.签署地点（1）甲方所在地（2）乙方所在地十二、协议附件（1）项目基本情况（2）延期原因详细说明（3）监理服务调整方案十三、协议生效日期（1）生效日期（2）生效条件十四、协议解除与终止1.协议解除条件（1）协议一方违约（2）不可抗力（3）协议一方申请2.协议终止条件（1）协议约定的终止条件成就（2）协议一方违约（3）协议双方协商一致3.协议解除与终止程序（1）解除或终止通知（2）解除或终止生效（3）后续处理[甲方（业主）签字/盖章][乙方（监理单位）签字/盖章][日期：____年__月__日][甲方（业主）代表签字：][乙方（监理单位）代表签字：][联系电话：][电子邮箱：][地址：]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方责任条款（1）甲方应在协议签订后5个工作日内，向乙方提供项目延期所需的相关资料，包括但不限于延期原因分析报告、项目进度计划等。（2）甲方应负责协调各方关系，确保项目延期期间各项工作顺利进行。2.甲方付款条款（1）甲方应按照延期后的费用调整方案，在每月的固定日期前支付延期费用。（2）若甲方未按时支付延期费用，乙方有权暂停监理工作，直至费用支付完毕。3.甲方信息保密条款（1）甲方同意在协议履行期间，对乙方提供的监理服务及工作成果进行保密。（2）甲方不得将乙方提供的信息泄露给任何第三方。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方责任条款（1）乙方应在收到甲方提供的延期相关资料后3个工作日内，提出监理服务调整方案，并报甲方审批。（2）乙方应确保在项目延期期间，监理工作的质量与效率。2.乙方付款条款（1）乙方应在每月的固定日期前，向甲方提交延期费用结算报告，并要求甲方支付相应费用。（2）若甲方未按时支付费用，乙方有权根据合同约定采取相应的措施。3.乙方信息保密条款（1）乙方同意在协议履行期间，对甲方提供的信息进行保密。（2）乙方不得将甲方提供的信息泄露给任何第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款（1）本协议中涉及的第三方中介，应具备相应的资质和信誉。（2）第三方中介的职责是协助解决合同履行过程中的争议，提供专业意见。2.第三方中介费用条款（1）第三方中介费用由双方协商确定，并在协议中明确。（2）甲方和乙方应按协议约定支付第三方中介费用。3.第三方中介保密条款（1）第三方中介同意在协议履行期间，对甲方和乙方提供的信息进行保密。（2）第三方中介不得将甲方和乙方提供的信息泄露给任何第三方。4.第三方中介责任条款（1）第三方中介应按照合同约定，履行其职责，确保争议得到公正、合理的解决。（2）若第三方中介未能履行职责，导致争议未能得到妥善解决，甲方和乙方有权追究其责任。5.第三方中介终止条款（1）若第三方中介在履行职责过程中出现重大失误，甲方和乙方有权终止其中介服务。（2）终止中介服务后，甲方和乙方应协商确定后续处理事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目合同2.监理合同3.延期原因分析报告4.监理服务调整方案5.第三方中介资质证明6.甲方提供的项目延期所需资料7.乙方提交的监理服务调整方案及费用结算报告8.第三方中介提供的争议解决意见9.协议签署双方的身份证复印件或营业执照复印件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按时提供项目延期所需资料未按时支付延期费用未履行协调各方关系的义务2.乙方违约行为：未按时提出监理服务调整方案未保证监理工作的质量与效率未按时提交延期费用结算报告3.第三方中介违约行为：未履行其职责，导致争议未能得到妥善解决泄露甲方和乙方提供的信息三、法律名词及解释：1.协议：指双方在平等、自愿的基础上，就特定事项达成的具有法律约束力的协议。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或履行不符合约定。3.争议：指合同双方在履行合同过程中，对合同条款理解或履行结果发生的分歧。4.中介：指在争议解决过程中，为双方提供专业意见或协助解决争议的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供项目延期所需资料。解决办法：协议中明确甲方提供资料的时间及责任，若未按时提供，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方在规定时间内补齐。2.问题：乙方未按时提出监理服务调整方案。解决办法：协议中明确乙方提出方案的时间要求，若未按时提出，甲方有权要求乙方在规定时间内补正。3.问题：第三方中介泄露信息。解决办法：协议中明确第三方中介的保密义务，若发生泄露，双方应立即终止中介服务，并追究其法律责任。五、所有应用场景：1.项目因不可抗力因素导致延期。2.项目因设计变更、材料供应等原因导致延期。3.项目因施工原因导致延期。4.项目在监理过程中出现争议，需要第三方中介介入解决。全文完。2024版监理合同补充协议——针对2024年度项目延期2合同编号_________一、合同主体甲方（监理单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（建设单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景和目的鉴于本监理合同签订后，乙方因客观原因导致2024年度项目延期，为保障甲乙双方的合法权益，经双方协商一致，签订本补充协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程监理条例》3.《建设工程监理合同（示范文本）》4.甲方与乙方签订的2024年度项目监理合同三、定义与解释3.1专业属于本补充协议中涉及的专业属于建设工程监理领域。3.2关键词解释1.延期：指乙方在合同约定的工期内未能完成项目建设。2.监理服务：指甲方根据合同约定，对乙方建设项目实施全过程、全方位的监督管理。3.补充协议：指本补充协议作为原监理合同的补充，具有同等法律效力。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，及时支付监理费用。2.甲方有权对乙方延期项目进行监督管理，确保项目质量、安全、进度符合合同要求。3.甲方有权根据实际情况，对延期项目进行调整，确保项目顺利实施。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供高质量的监理服务。2.乙方应按照合同约定，按时支付监理费用。3.乙方应积极配合甲方进行项目监督管理，确保项目质量、安全、进度符合合同要求。五、履行条款5.1合同履行时间本补充协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成延期项目之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为乙方延期项目的施工现场。5.3合同履行方式1.甲方根据合同约定，对乙方延期项目进行监督管理。2.乙方应按照甲方的要求，及时整改项目存在的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.乙方完成延期项目，甲方监理任务终止。2.双方协商一致，解除本补充协议。6.3终止程序1.乙方完成延期项目后，向甲方提出终止本补充协议的书面申请。2.甲方收到乙方申请后，进行审核，确认项目已满足终止条件。3.双方签订终止协议，正式终止本补充协议。6.4终止后果1.本补充协议终止后，甲乙双方应按照合同约定，进行项目结算。2.本补充协议终止后，双方应继续履行原监理合同约定的义务。七、费用与支付7.1费用构成本补充协议中，监理费用的构成如下：1.基本监理费用：根据原监理合同约定，按工程进度支付。2.延期监理费用：由于项目延期，甲方需支付额外的监理费用，具体金额如下：a.延期天数乘以每日监理费用。b.延期期间的加班费用，按加班时间的每日监理费用计算。3.其他费用：包括但不限于通信费、交通费、住宿费等，按实际发生金额支付。7.2支付方式1.乙方应在每个监理周期结束时，根据甲方开具的发票，支付当期监理费用。2.延期监理费用应在项目延期期间，每月末支付当月延期监理费用。7.3支付时间1.基本监理费用的支付时间：按原监理合同约定执行。2.延期监理费用的支付时间：每月末支付当月延期监理费用。7.4支付条款1.乙方应在收到甲方开具的发票后15个工作日内，完成支付。2.若乙方未按约定时间支付监理费用，甲方有权暂停监理服务，直至乙方支付欠款。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未能按照本补充协议约定提供监理服务，应向乙方支付违约金，违约金为未提供服务期间每日监理费用的2倍。2.若甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.若乙方未能按时支付监理费用，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的每日0.5%。2.若乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应根据实际情况进行核算，并在双方协商一致后确定。2.赔偿方式为现金支付或银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.双方的合同文本、技术资料、图纸、报告等。2.项目的商业计划、技术方案、财务数据等。3.双方在合作过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限本补充协议涉及的保密期限为自本补充协议签订之日起至项目完工后3年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、披露或使用保密内容，除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行存在重大困难，且双方无法预见、无法避免、无法克服的事件。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、骚乱、罢工等社会异常事件。3.政府政策、法律法规的变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本补充协议。3.不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行本补充协议。10.4不可抗力实例1.地震导致施工现场损坏，无法继续施工。2.政府政策变更，导致项目暂停。3.罢工导致施工人员短缺，影响项目进度。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解若协商不成，双方可向合同签订地的工商行政管理部门申请调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成，双方可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意，任何一方不得将本补充协议的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本补充协议约定的保密条款。2.本补充协议约定的违约责任条款。3.本补充协议约定的争议解决条款。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对乙方延期项目进行监督的权利，包括但不限于项目进度、质量、安全的监督。13.2特殊权力保留1.甲方保留对乙方在延期期间采取的任何措施进行评估和指导的权利。2.甲方保留对乙方在延期期间产生的额外费用进行审核和确认的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本补充协议的修改或补充，均应以书面形式提出，并经双方签字盖章后生效。2.修改或补充的内容应与本补充协议的主题和目的相一致。14.2修改和补充效力本补充协议的修改或补充具有同等法律效力，与本补充协议具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的信息和资料，以保障本补充协议的履行。2.双方应就延期项目的问题进行沟通，共同制定解决方案。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式，保持沟通和协作。2.双方应指定专人负责处理本补充协议的相关事宜。十六、其他条款16.1法律适用本补充协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本补充协议是原监理合同的补充，与原监理合同具有同等法律效力。16.3增减条款本补充协议的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式明确。十七、签字、日期、盖章甲方（监理单位）：签字：__________日期：__________盖章：__________乙方（建设单位）：签字：__________日期：__________盖章：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.原监理合同文本2.甲方开具的发票3.不可抗力事件证明材料4.双方协商及调解记录5.争议解决过程中的仲裁或诉讼文件6.修改和补充协议的书面文件7.双方签字盖章的合同修改或补充协议8.双方相互协作事项的书面文件9.项目进度、质量、安全等相关报告10.乙方延期项目相关费用明细表二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未能按照合同约定提供监理服务，或违反保密条款泄露乙方商业秘密。乙方违约：未能按时支付监理费用，或违反保密条款泄露甲方商业秘密。认定：甲方违约：通过甲方未能履行监理职责或泄露保密信息的证据进行认定。乙方违约：通过乙方未按时支付费用或泄露保密信息的证据进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行存在重大困难，且双方无法预见、无法避免、无法克服的事件。2.保密条款：指双方在合同中约定的关于保密内容的条款，包括保密期限、保密内容、保密履行方式等。3.违约责任：指因一方违约行为导致另一方遭受损失时，违约方应承担的法律责任。4.争议解决：指双方在合同履行过程中产生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。5.合同转让：指合同一方将其在合同中的权利和义务转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方延期项目导致监理费用增加，乙方拒绝支付额外费用。解决办法：双方协商确定延期监理费用的计算方法和支付方式，如协商不成，可申请调解或仲裁。2.问题：甲方未能按时提供监理服务，导致项目进度受到影响。解决办法：甲方应尽快采取措施恢