版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年小区公共照明设施改造施工合同协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条工程进度与工期3.1工程进度安排3.2工期要求3.3工期延误处理第四条工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2工程费用构成4.3工程费用支付方式4.4预付款及进度款支付时间第五条工程质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3质量保证期第六条工程安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止后的处理第十条合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同变更内容第十一条合同解除及终止后的结算11.1结算方式11.2结算内容11.3结算时间第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员第十四条合同生效14.1合同生效时间14.2合同备案14.3合同解除及终止后的备案第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:小区业主委员会甲方地址:市区路号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2乙方基本信息乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:市区路号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx8765第二条工程概况2.1工程名称2024年小区公共照明设施改造工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模总改造面积:10000平方米2.4工程内容包括:路灯更换、照明线路改造、配电箱更换等第三条工程进度与工期3.1工程进度安排第一阶段:施工准备(1个月)第二阶段:基础施工(2个月)第三阶段:主体施工(3个月)第四阶段:安装调试(1个月)3.2工期要求总工期:6个月3.3工期延误处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于工程总造价的0.5%的违约金。第四条工程费用及支付方式4.1工程费用总额100万元人民币4.2工程费用构成材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等4.3工程费用支付方式合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款;工程进度达到60%时,甲方支付乙方工程总造价的40%作为进度款;工程完工验收合格后,甲方支付乙方工程总造价的20%作为尾款;质保期满后,甲方支付乙方质保金。第五条工程质量要求及验收标准5.1质量要求严格按照国家相关标准和设计图纸要求施工,确保工程质量符合国家标准。5.2验收标准按照国家相关标准和设计图纸要求进行验收,验收合格后方可投入使用。5.3质量保证期自工程验收合格之日起,质量保证期为1年。第六条工程安全管理6.1安全责任甲方负责工程现场的安全保卫工作,乙方负责施工过程中的安全生产责任。6.2安全措施乙方应制定详细的安全施工方案,确保施工安全。6.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行处置,并及时报告甲方。第七条保密条款7.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等。7.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。7.3违约责任如因乙方泄露保密信息给第三方,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付每日万分之五的滞纳金;若乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付相当于工程总造价的0.5%的违约金。若任何一方违反合同约定,造成对方损失,应承担相应的赔偿责任。8.2争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构如协商不成,双方同意将争议提交至市仲裁委员会仲裁。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕;合同期限届满且未续签;双方协商一致终止合同。9.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算,并妥善处理剩余工程。未支付款项应立即支付,未履行完毕的义务应继续履行。第十条合同生效及变更10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致并签署书面文件后生效。10.3合同变更内容合同变更应包括变更内容、变更原因、变更日期等。第十一条合同解除及终止后的结算11.1结算方式合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算,包括但不限于已付款项、未付款项、违约金等。11.2结算内容结算内容应包括工程实际完成量、材料使用量、人工成本、机械使用费用等。11.3结算时间结算应在合同解除或终止后的30日内完成。第十二条合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同签订双方的营业执照副本复印件12.4附件四:其他相关文件第十三条合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效,签署日期为2024年4月1日。13.2签署地点本合同签署地点为市区小区物业管理处。13.3签署人员甲方代表:乙方代表:第十四条合同生效14.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效,自2024年4月1日起至工程验收合格之日止。14.2合同备案本合同生效后,双方应按照相关规定办理备案手续。14.3合同解除及终止后的备案合同解除或终止后,双方应及时办理备案手续。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所述的第三方,是指在本合同履行过程中,因特定目的或服务需求,由甲乙双方一致同意引入的,具有独立法人资格或合法经营资格的第三方机构或个人。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、材料供应、设备租赁等。第二条第三方介入的条件与程序2.1条件(1)第三方具有相应的资质和经验;(2)第三方提供的服务内容与本项目需求相符;(3)甲乙双方一致同意引入第三方;(4)第三方同意按照本合同约定承担相应责任。2.2程序(1)甲乙双方共同确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订合作协议;(3)第三方向甲乙双方提交资质证明文件;(4)甲乙双方签署书面同意引入第三方的文件。第三条第三方的责任与权利3.1责任(1)严格按照合作协议及本合同要求提供专业服务;(2)保证服务质量,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任;(3)遵守国家法律法规和行业规范;(4)保守甲乙双方的商业秘密。3.2权利(1)按照合作协议及本合同约定获得报酬;(2)根据合作协议及本合同约定,获得甲乙双方提供的必要资料和协助;(3)在履行职责过程中,对甲乙双方提出合理建议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方第三方应服从甲方的监督管理,甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。4.2第三方与乙方第三方应服从乙方的技术指导和施工安排,乙方有权对第三方的工作进行指导和监督。4.3第三方与工程其他参与方第三方与其他工程参与方(如设计单位、材料供应商等)的关系,由第三方自行处理。第五条第三方的责任限额5.1限额设定第三方在本合同项下的责任限额,应根据第三方提供的服务内容和甲乙双方协商确定。5.2限额计算第三方责任限额=(服务费用×服务期限)×风险系数其中,风险系数由甲乙双方根据实际情况协商确定。第六条第三方的违约责任6.1违约行为第三方违反本合同约定,造成甲乙双方损失的,应承担相应的违约责任。6.2违约责任承担第三方违约责任承担方式包括但不限于:(1)赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失;(2)承担因违约行为产生的相关费用;(3)承担因违约行为导致的其他法律责任。第七条第三方的退出机制7.1退出条件当第三方无法继续履行本合同约定的义务时,甲乙双方可协商一致,同意第三方退出。7.2退出程序(1)第三方向甲乙双方提出退出申请;(2)甲乙双方协商确定退出方案;(3)双方签署退出协议;(4)第三方按照退出协议约定,完成相关善后工作。第八条第三方介入的变更与终止8.1变更在第三方介入期间,如需变更第三方服务内容或责任,甲乙双方应协商一致,并签署书面变更协议。8.2终止当第三方无法继续履行本合同约定的义务或出现严重违约行为时,甲乙双方可终止第三方介入,并按照本合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含施工图纸、设计说明、材料清单、施工图审查意见等。说明:工程图纸是施工的依据,必须清晰、完整,且经过相关部门的审查批准。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细规划施工步骤和措施。3.附件三:合同签订双方的营业执照副本复印件详细要求:营业执照副本需清晰,加盖公章,并注明有效期限。说明:营业执照是证明双方合法经营身份的文件。4.附件四:第三方合作协议详细要求:合作协议需明确第三方服务内容、费用、责任、权利等。说明:第三方合作协议是甲乙双方与第三方之间权利义务的约定。5.附件五:工程进度报告详细要求:包括施工进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程质量验收报告是确保工程质量的重要文件。7.附件七:工程结算报告详细要求:包括工程量清单、结算金额、付款方式等。说明:工程结算报告是确定工程最终费用的文件。8.附件八:工程竣工验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程竣工验收报告是工程完工后,确认工程达到设计要求的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项。责任认定标准:甲方每延误一天支付,应向乙方支付每日万分之五的滞纳金。示例说明:若甲方应于2024年4月1日支付30万元,但实际支付日期为4月10日,则甲方应支付滞纳金1500元。2.违约行为:乙方未按时完成工程。责任认定标准:乙方每延误一天,应向甲方支付相当于工程总造价的0.5%的违约金。示例说明:若乙方应于2024年10月1日完成工程,但实际完成日期为10月10日,则乙方应支付违约金5000元。3.违约行为:第三方泄露保密信息。责任认定标准:第三方泄露保密信息给第三方,应赔偿甲方因此遭受的损失,并支付违约金。示例说明:若第三方泄露保密信息导致甲方损失10万元,则第三方应赔偿10万元并支付相应违约金。4.违约行为:乙方使用不合格材料或设备。责任认定标准:乙方使用不合格材料或设备,导致工程质量问题,应承担赔偿责任。示例说明:若乙方使用不合格材料导致工程出现质量问题,应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年小区公共照明设施改造施工合同协议1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三章合同标的及范围3.1合同标的3.2工程范围3.3工程量清单第四章施工工期及进度安排4.1施工工期4.2进度安排4.3施工节点第五章工程质量标准及验收5.1质量标准5.2验收标准5.3验收程序第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款节点6.4逾期付款违约责任第七章材料供应及设备采购7.1材料供应7.2设备采购7.3材料及设备验收标准第八章施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保8.4施工现场文明施工第九章合同变更及索赔9.1合同变更程序9.2合同变更内容9.3索赔程序9.4索赔条件第十章违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止日期第十三章其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用及管辖第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料及设备清单14.4附件四:合同签订及生效证明合同编号2024年小区公共照明设施改造施工合同协议第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、邮箱等]1.4合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]第二章项目概述2.1项目名称2024年[小区名称]公共照明设施改造施工项目2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:包括[具体数量]个照明区域]2.4项目内容[项目具体内容描述,如:更换节能灯泡、升级控制系统等]第三章合同标的及范围3.1合同标的[具体标的描述,如:公共照明设施的改造施工]3.2工程范围[工程具体范围描述,包括但不限于:设计、材料、施工、验收等]3.3工程量清单[工程量清单详细内容,包括项目、数量、单位、单价、总价等]第四章施工工期及进度安排4.1施工工期[具体工期描述,如:自合同签订之日起[具体天数]内完成]4.2进度安排[施工进度安排详细内容,包括各阶段完成的时间节点]第五章工程质量标准及验收5.1质量标准[工程质量标准描述,如:符合国家相关质量标准和规范]5.2验收标准[验收标准描述,如:根据国家相关标准和规范进行验收]5.3验收程序[验收程序详细内容,包括验收时间、方式、参与人员等]第六章合同价款及支付方式6.1合同价款[合同总价描述,如:人民币[具体金额]元]6.2支付方式[支付方式描述,如:分阶段支付,每个阶段完成验收后支付相应款项]6.3付款节点[付款节点描述,如:合同签订后[具体天数]内支付10%的预付款,剩余款项根据进度分阶段支付]6.4逾期付款违约责任[逾期付款违约责任描述,如:逾期付款按每日千分之[具体百分比]支付违约金]第七章材料供应及设备采购7.1材料供应[材料供应描述,如:甲方提供所需材料,乙方负责采购]7.2设备采购[设备采购描述,如:乙方负责采购改造所需的设备]7.3材料及设备验收标准[材料及设备验收标准描述,如:符合国家相关标准和规范,确保质量和性能]第八章施工现场管理8.1施工现场布置[施工现场布置要求,如:合理规划施工区域,确保施工安全和通行便利]8.2施工现场安全[施工现场安全要求,如:遵守国家安全生产法规,定期进行安全检查,确保工人安全]8.3施工现场环保[施工现场环保要求,如:采取有效措施减少施工对环境的影响,遵守环保法规]8.4施工现场文明施工[施工现场文明施工要求,如:保持施工现场整洁,遵守公共秩序,尊重周边居民]第九章合同变更及索赔9.1合同变更程序[合同变更程序描述,如:变更需双方协商一致,以书面形式确认]9.2合同变更内容[合同变更内容描述,如:变更工程范围、工期、价款等]9.3索赔程序[索赔程序描述,如:发生索赔事件,乙方应在[具体时间]内向甲方提出索赔申请]9.4索赔条件[索赔条件描述,如:因不可抗力或甲方原因导致工程延误、损失等]第十章违约责任及争议解决10.1违约责任[违约责任描述,如:未按时完成工程、质量不达标、逾期付款等违约行为]10.2争议解决方式[争议解决方式描述,如:协商、调解、仲裁或诉讼]10.3争议解决程序[争议解决程序描述,如:提交争议解决机构,按其规定进行]第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件[合同解除条件描述,如:一方严重违约、不可抗力等]11.2合同终止条件[合同终止条件描述,如:工程完成并验收合格、合同期限届满等]11.3合同解除及终止程序[合同解除及终止程序描述,如:书面通知对方,办理相关手续]第十二章合同生效及终止12.1合同生效条件[合同生效条件描述,如:双方签字盖章,合同自[具体日期]起生效]12.2合同终止条件[合同终止条件描述,如:合同履行完毕、双方协商一致解除等]12.3合同生效及终止日期[合同生效及终止日期描述,如:合同生效日期为[具体日期],终止日期为[具体日期]]第十三章其他约定事项13.1保密条款[保密条款描述,如:双方对本合同内容负有保密义务]13.2不可抗力条款[不可抗力条款描述,如:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任]13.3法律适用及管辖[法律适用及管辖描述,如:本合同适用中华人民共和国法律,争议解决机构为[具体名称]]第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料及设备清单14.4附件四:合同签订及生效证明甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签字):_____________乙方代表(签字):_____________签订日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权说明:甲方对本合同项目拥有最终决策权,包括但不限于工程进度、设计变更、材料选择等。1.2甲方提供设计图纸说明:甲方应在本合同签订后[具体时间]内提供完整的设计图纸,确保图纸质量符合国家相关标准。1.3甲方负责协调周边关系说明:甲方负责与周边居民、物业等协调,确保施工期间不影响周边正常生活秩序。1.4甲方提供施工场地说明:甲方应确保施工场地在合同签订后[具体时间]内具备施工条件,包括但不限于场地平整、水电接入等。1.5甲方监督施工过程说明:甲方应指派专人负责监督施工过程,确保施工质量符合合同约定。1.6甲方提供施工所需材料说明:甲方负责提供施工所需的材料,并确保材料质量符合国家相关标准。1.7甲方承担不可抗力风险说明:因不可抗力导致工程延误或损失,甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导施工管理说明:乙方对本合同项目拥有施工管理权,包括但不限于施工组织、人员安排、进度控制等。2.2乙方提供施工方案说明:乙方应在合同签订后[具体时间]内提交详细的施工方案,包括施工步骤、材料使用、安全措施等。2.3乙方负责施工人员培训说明:乙方应对施工人员进行专业培训,确保其具备完成工程的能力。2.4乙方负责施工过程中的协调说明:乙方应与甲方、设计单位、监理单位等保持良好沟通,确保施工顺利进行。2.5乙方承担施工质量责任说明:乙方应对施工质量负责,确保工程符合合同约定和国家相关标准。2.6乙方承担施工安全责任说明:乙方应采取有效措施,确保施工过程中的安全,防止安全事故发生。2.7乙方承担施工进度责任说明:乙方应按合同约定的时间节点完成工程,确保工程按期交付。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构说明:本合同涉及第三方中介机构,负责提供咨询服务、监理服务或项目管理服务。3.2第三方中介职责说明:第三方中介机构应按照合同约定,履行相应的职责,包括但不限于:3.2.1对施工过程进行监督,确保工程质量;3.2.2对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成;3.2.3对施工安全进行管理,确保施工安全;3.2.4对施工成本进行控制,确保工程成本合理。3.3第三方中介费用说明:第三方中介机构的服务费用由甲方承担,具体费用根据合同约定执行。3.4第三方中介责任说明:第三方中介机构应按照合同约定,对提供的服务负责,如因第三方中介机构原因导致工程延误或损失,应由第三方中介机构承担相应责任。3.5第三方中介更换说明:如需更换第三方中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。3.6第三方中介争议解决说明:如第三方中介机构与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交争议解决机构处理。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:材料及设备清单4.附件四:合同签订及生效证明5.附件五:施工方案6.附件六:第三方中介机构资质证明7.附件七:第三方中介服务协议8.附件八:施工人员培训记录9.附件九:施工进度报告10.附件十:工程验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时完成工程认定:实际完成时间超过合同约定的工期,经甲方确认后视为违约。2.违约行为:工程质量不达标认定:工程验收不合格,经第三方中介机构或甲方确认后视为违约。3.违约行为:逾期付款认定:乙方未在约定的时间内支付应付款项,经甲方催告后仍未支付视为违约。4.违约行为:施工过程中发生安全事故认定:施工过程中发生人员伤亡或财产损失,经相关部门确认后视为违约。5.违约行为:违反施工现场管理规定认定:施工过程中违反国家相关法律法规和合同约定,经甲方或第三方中介机构确认后视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:是指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任:是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的法律责任。4.第三方中介:是指独立于合同双方,提供专业服务的机构或个人。5.工程验收:是指合同双方按照合同约定对工程进行的质量、数量、进度等方面的检查和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方协商一致后,以书面形式确认变更内容,并调整合同价款和工期。2.问题:施工材料供应不及时。解决办法:甲方应提前通知乙方所需材料,乙方应及时采购,确保工程进度。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即启动应急预案,及时报告相关部门,并采取措施防止事故扩大。4.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即整改,必要时暂停施工,待问题解决后再继续施工。5.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定补救措施,并调整施工计划,确保工程按期完成。五、所有应用场景:1.小区公共照明设施改造施工项目。2.公共设施、道路、广场等照明设施改造施工。3.建筑工地、工厂、学校等场所的照明设施改造施工。4.照明设施安装、维修、更换等业务。全文完。2024年小区公共照明设施改造施工合同协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:3.其他相关方:二、合同前言2.1背景和目的随着我国城市化进程的不断推进,小区公共照明设施作为城市基础设施的重要组成部分,其改造升级对于提高居民生活质量、保障公共安全具有重要意义。为满足小区居民日益增长的需求,甲方决定对小区公共照明设施进行改造施工。乙方具备相关资质和经验,经双方协商一致,签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市公共设施管理条例》等相关法律法规,以及甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商达成一致。三、定义与解释3.1专业属于本合同中所涉及的专业属于建筑安装工程领域,包括但不限于照明系统设计、设备采购、安装调试、验收等。3.2关键词解释(1)公共照明设施:指小区内用于道路、广场、绿化带等公共区域照明的设施;(2)改造施工:指对原有公共照明设施进行更新、升级,提高照明效果和能源利用效率;(3)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自权利和义务的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成公共照明设施改造施工;(2)有权对乙方的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求;(3)负责提供施工所需的场地、资料、设备等;(4)按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权力和义务(1)按照合同约定的时间、地点、质量要求完成公共照明设施改造施工;(2)在施工过程中,确保施工安全,防止安全事故的发生;(3)按照甲方要求,对施工过程中出现的问题进行整改;(4)负责工程验收,确保工程符合合同要求;(5)按照合同约定,承担相应的保修责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期为______个月。5.2合同履行地点5.3合同履行方式(1)乙方负责公共照明设施的设计、设备采购、安装调试等工作;(2)甲方负责提供施工所需的场地、资料、设备等;(3)双方共同负责工程验收工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的履行期限届满;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)任何一方提出终止合同,应提前______天书面通知对方;(2)终止合同后,双方应按照约定进行工程结算和费用结算。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定进行工程结算和费用结算;(2)乙方应将已完成的工程交付甲方使用,甲方应按照合同约定支付工程款;(3)合同终止后,双方应相互返还已收到的款项和资料。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费:包括但不限于照明系统设计、电气设计等;(2)设备费:包括但不限于灯具、配电箱、电线电缆等;(3)材料费:包括但不限于照明器材、施工材料等;(4)人工费:包括但不限于施工人员工资、管理人员费用等;(5)其他费用:包括但不限于运输费、保险费、税费等。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的_____%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方支付乙方合同总价款的_____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的_____%;(4)保修期满后,甲方支付乙方合同总价款的_____%。7.3支付时间(1)预付款支付:合同签订后____个工作日内;(2)进度款支付:每个进度节点后____个工作日内;(3)竣工验收款支付:竣工验收合格后____个工作日内;(4)保修期满款支付:保修期满后____个工作日内。7.4支付章件(1)付款通知书;(2)工程进度报告;(3)工程验收报告;(4)其他相关证明文件。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未能按合同约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金,并承担乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约若乙方未能按合同约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金,并承担由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失进行赔偿,赔偿金额以双方协商一致为准。若协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)对保密内容采取保密措施,确保其不被泄露;(3)员工应遵守保密规定,不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件;(3)其他双方无法预见、无法避免的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)战争、政府禁令等社会异常事件;(3)电力、通信设施故障等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼(1)向合同签订地的人民法院提起诉讼;(2)提交仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益或第三方利益的合同内容;(2)涉及商业秘密、技术秘密的合同内容;(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对公共照明设施改造施工的监督权、验收权和最终决定权。13.2特殊权力保留(1)乙方违反合同约定,严重影响工程进度和质量;(2)乙方未按约定履行保密义务,泄露甲方商业秘密;(3)因不可抗力导致合同无法履行。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充,均需经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互配合,共同确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方为乙方提供必要的施工条件;(2)乙方应按照甲方要求,及时完成相关工作;(3)双方定期召开工程协调会,解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均需经双方协商一致,并以书面形式签署。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.乙方安全生产许可证复印件4.照明设施改造设计图纸5.设备清单及价格6.施工方案及进度计划7.保密协议8.工程结算单9.工程验收报告10.保修承诺书二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按合同约定支付款项;未按约定提供施工条件;擅自变更工程内容。乙方违约:未按合同约定完成工程;施工质量不符合要求;泄露甲方商业秘密;未按约定履行保密义务。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:以甲方提供
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024综合岗位劳动协议模板版B版
- 2024年版城市出租车租赁协议样式版B版
- 2025年消防安全管理咨询及标准制定合同2篇
- 2024-2025学年高中历史第七单元复杂多样的当代世界第24课两极对峙格局的形成学案含解析岳麓版必修1
- 2024-2025学年高中语文课时分层作业4归去来兮辞并序含解析新人教版必修5
- 二零二四年度时尚传媒广告投放及制作合同
- 2025年度道路照明灯具批发合同范本3篇
- 2025年酒店客房销售渠道建设与维护合同3篇
- 2025年度绿色生态农业种植承包合同范本3篇
- 2025年蔬菜种植户与农产品电商平台合作合同范本3篇
- 医院项目竣工验收和工程收尾阶段的管理措施专项方案
- 2024年涉密人员考试试题库保密基本知识试题附答案(考试直接用)
- 2024年桂林中考物理试卷
- DL∕T 5362-2018 水工沥青混凝土试验规程
- (正式版)JC∕T 60023-2024 石膏条板应用技术规程
- DL-T5054-2016火力发电厂汽水管道设计规范
- (权变)领导行为理论
- 2024届上海市浦东新区高三二模英语卷
- 家用电器可靠性与寿命预测研究
- 中考语文二轮复习:诗歌鉴赏系列之边塞军旅诗(知识点+方法+习题)
- 2024年智慧工地相关知识考试试题及答案
评论
0/150
提交评论