版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME换热站施工合同协议合同目录第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称第二条合同双方法定代表人第三条合同双方联系方式第四条合同双方地址第二章合同标的第一条换热站工程概况第二条换热站工程规模第三条换热站工程内容第四条换热站工程地点第三章合同工期第一条合同工期起止时间第二条工期延误责任第三条合同工期调整第四章工程质量第一条工程质量标准第二条质量验收程序第三条质量责任与赔偿第五章工程造价第一条工程造价构成第二条工程造价调整第三条工程款支付方式第六章施工组织与管理第一条施工组织设计第二条施工现场管理第三条施工安全与环境保护第七章材料设备供应第一条材料设备供应责任第二条材料设备质量要求第三条材料设备验收程序第八章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决程序第九章合同解除第一条合同解除条件第二条合同解除程序第十章违约责任第一条违约责任承担第二条违约责任赔偿第十一章合同生效与终止第一条合同生效条件第二条合同终止条件第十二章合同附件第一条附件一:工程量清单第二条附件二:施工图纸第三条附件三:技术规范第十三章合同签署第一条合同签署时间第二条合同签署地点第三条合同签署人员第十四章合同其他约定第一条合同解释第二条合同份数第三条合同生效日期合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条合同双方名称1.1发包方名称:1.2承包方名称:第二条合同双方法定代表人2.1发包方法定代表人:2.2承包方法定代表人:第三条合同双方联系方式3.1发包方联系方式:3.2承包方联系方式:第四条合同双方地址4.1发包方地址:4.2承包方地址:第二章合同标的第一条换热站工程概况1.1工程名称:1.2工程性质:1.3工程地点:第二条换热站工程规模2.1工程面积:2.2工程体积:2.3工程总投资:第三条换热站工程内容3.1主要建筑结构:3.2设备安装:3.3管道敷设:3.4电气及自动化系统:第四条换热站工程地点4.1工程具体位置:4.2工程周边环境:第三章合同工期第一条合同工期起止时间1.1合同工期起算日期:1.2合同工期终止日期:第二条工期延误责任2.1工期延误原因认定:2.2工期延误责任承担:第三条合同工期调整3.1工期调整条件:3.2工期调整程序:第四章工程质量第一条工程质量标准1.1设计标准:1.2施工标准:1.3质量验收标准:第二条质量验收程序2.1质量验收组织:2.2质量验收内容:2.3质量验收方法:第三条质量责任与赔偿3.1质量责任主体:3.2质量赔偿标准:3.3质量赔偿程序:第五章工程造价第一条工程造价构成1.1直接工程费:1.2间接费用:1.3其他费用:第二条工程造价调整2.1调整条件:2.2调整方法:2.3调整程序:第三条工程款支付方式3.1预付款支付:3.2进度款支付:3.3竣工结算支付:第六章施工组织与管理第一条施工组织设计1.1施工组织设计内容:1.2施工组织设计审批:第二条施工现场管理2.1施工现场布置:2.2施工现场安全:2.3施工现场环保:第三条施工安全与环境保护3.1施工安全责任:3.2环境保护措施:3.3环境保护责任:第七章材料设备供应第一条材料设备供应责任1.1材料设备供应主体:1.2材料设备供应方式:第二条材料设备质量要求2.1材料设备质量标准:2.2材料设备质量检验:第三条材料设备验收程序3.1材料设备验收组织:3.2材料设备验收内容:3.3材料设备验收方法:第八章争议解决第一条争议解决方式1.1发生争议时,双方应通过友好协商解决;1.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会仲裁。第二条争议解决程序2.1提出仲裁申请的一方应向仲裁委员会提交仲裁申请书;2.2仲裁委员会受理后,应通知另一方;2.3双方应在仲裁委员会规定的期限内提交答辩书。第九章合同解除第一条合同解除条件1.1发生不可抗力事件导致合同无法履行;1.2一方严重违约,经对方书面通知后仍未改正;1.3合同双方协商一致解除合同。第二条合同解除程序2.1提出解除合同的一方应向对方发出解除合同的通知;2.2收到解除合同通知的一方应在规定期限内答复;2.3双方在规定期限内未能达成一致意见的,按照争议解决方式处理。第十章违约责任第一条违约责任承担1.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;1.2双方应按照合同约定承担违约责任。第二条违约责任赔偿2.1违约金标准:2.2损失赔偿标准:2.3赔偿程序:第十一章合同生效与终止第一条合同生效条件1.1双方签字盖章;1.2合同经双方确认无误;1.3合同履行完毕。第二条合同终止条件2.1合同约定的工期结束;2.2合同解除;2.3双方协商一致终止合同。第十二章合同附件第一条附件一:工程量清单1.1附件一作为合同附件,具有同等法律效力;1.2附件一的内容应与合同内容一致。第二条附件二:施工图纸2.1附件二作为合同附件,具有同等法律效力;2.2附件二的内容应与合同内容一致。第三条附件三:技术规范3.1附件三作为合同附件,具有同等法律效力;3.2附件三的内容应与合同内容一致。第十三章合同签署第一条合同签署时间1.1合同签署日期:第二条合同签署地点2.1合同签署地点:第三条合同签署人员3.1发包方代表签字:3.2承包方代表签字:第十四章合同其他约定第一条合同解释1.1合同条款的解释以双方意思表示一致为准;1.2合同条款的歧义解释,应有利于合同目的的实现。第二条合同份数2.1合同一式______份,双方各执______份。第三条合同生效日期3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。签字:(盖章)日期:____年____月____日签字:(盖章)日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理责任说明:甲方应指派项目经理,负责整个项目的组织、协调和管理工作。项目经理应具备相应的资质和经验,并对项目的进度、质量、安全、成本等方面进行全面负责。1.2甲方决策权说明:在合同执行过程中,甲方对重大决策享有最终决定权,包括但不限于设计变更、施工方案调整、合同终止等。1.3甲方验收标准说明:甲方有权对工程进行验收,验收标准应符合国家相关规范和合同约定。验收不合格的工程,乙方应按照甲方要求进行整改。1.4甲方支付进度款说明:甲方应按照合同约定,按时支付乙方工程进度款。支付进度款的比例和条件应明确约定,确保乙方资金周转。1.5甲方资料提供说明:甲方应按时向乙方提供项目相关资料,包括但不限于设计图纸、施工图、技术规范、工程量清单等,以保证乙方施工的顺利进行。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方施工自主权说明:乙方在保证工程质量和安全的前提下,有权根据实际情况调整施工方案,包括但不限于施工工艺、施工顺序等。2.2乙方材料采购权说明:乙方有权自行采购施工所需的材料,但应保证材料的质量符合合同约定和国家标准。2.3乙方施工进度控制说明:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,如遇特殊情况影响工期,乙方应及时通知甲方,并按照合同约定办理工期调整手续。2.4乙方质量控制说明:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量达到合同约定和国家标准。乙方应接受甲方对工程质量的监督检查。2.5乙方安全责任说明:乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工过程中的安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责说明:第三方中介应负责对项目进行全程监督,包括但不限于施工质量、进度、安全、环保等方面。第三方中介应具备相应的资质和经验。3.2第三方中介报告说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交项目监督报告,报告内容应包括但不限于施工进度、质量、安全、环保等方面的情况。3.3第三方中介费用说明:第三方中介费用由甲方和乙方按照合同约定承担,费用支付方式应在合同中明确。3.4第三方中介争议解决说明:若甲方和乙方对第三方中介的监督报告有异议,应通过协商解决。协商不成的,可提交至合同约定的仲裁委员会仲裁。3.5第三方中介更换说明:如第三方中介无法履行职责或出现严重失误,甲方和乙方有权更换第三方中介,并要求其承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:技术规范4.附件四:施工组织设计5.附件五:材料设备清单6.附件六:质量验收标准7.附件七:安全施工方案8.附件八:环境保护措施9.附件九:第三方中介资质证明10.附件十:合同双方签字盖章页二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程进度款。认定:甲方应在合同约定的支付日期前支付进度款,如逾期支付,则构成违约。2.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成工程。认定:乙方应在合同约定的工期内完成工程,如逾期完成,则构成违约。3.违约行为:乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家标准。认定:乙方提供的材料或设备经检验不符合合同约定或国家标准,则构成违约。4.违约行为:甲方未按合同约定提供设计图纸或技术规范。认定:甲方未在合同约定的期限内提供设计图纸或技术规范,则构成违约。5.违约行为:第三方中介未履行监督职责或出现重大失误。认定:第三方中介未按照合同约定履行监督职责,或出现重大失误,则构成违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.争议解决方式:指双方在发生争议时,选择通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.质量验收:指对工程质量进行检查,确认是否符合合同约定和国家标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方应及时协商,确定变更内容、工期和费用,并签订补充协议。2.问题:材料价格上涨。解决办法:根据合同约定,按市场波动调整材料价格,或双方协商确定新的价格。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即停止施工,启动应急预案,并按照国家相关法律法规进行处理。五、所有应用场景:1.新建换热站工程。2.换热站改造工程。3.换热站设备更换工程。4.换热站扩建工程。5.换热站运营维护合同。换热站施工合同协议1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及地址第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第二章项目概况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目投资第五条款项目建设周期第三章施工范围及内容第一条款施工范围第二条款施工内容第三条款施工质量标准第四章施工进度及节点第一条款施工进度安排第二条款施工节点及验收标准第三条款施工进度调整第五章设计变更及洽商第一条款设计变更第二条款洽商程序第三条款洽商费用第六章施工材料及设备第一条款材料及设备供应第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备验收第七章施工安全及环境保护第一条款施工安全第二条款环境保护第三条款施工安全事故处理第八章工程验收及保修第一条款工程验收第二条款工程保修第三条款工程保修期限及内容第九章工程结算及付款第一条款工程结算第二条款付款方式第三条款付款时间及比例第十章违约责任及争议解决第一条款违约责任第二条款争议解决方式第三条款争议解决程序第十一章合同解除及终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除及终止程序第十二章合同附件第一条款附件清单第二条款附件内容第十三章合同生效及修改第一条款合同生效第二条款合同修改程序第十四章合同其他约定第一条款其他约定事项第二条款其他约定效力合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及地址第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第二章项目概况第一条款项目名称第二条款项目地点第三条款项目规模第四条款项目投资第五条款项目建设周期第三章施工范围及内容第一条款施工范围第二条款施工内容第三条款施工质量标准第四章施工进度及节点第一条款施工进度安排第二条款施工节点及验收标准第三条款施工进度调整第五章设计变更及洽商第一条款设计变更第二条款洽商程序第三条款洽商费用第六章施工材料及设备第一条款材料及设备供应第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备验收第七章施工安全及环境保护第一条款施工安全第二条款环境保护第三条款施工安全事故处理第八章工程验收及保修第一条款工程验收1.1合同工程竣工后,承包方应在合同约定的竣工时间内向监理方提交竣工申请报告。1.2监理方应在收到竣工申请报告后7个工作日内组织验收。1.3验收合格后,监理方应出具工程验收证书。第二条款工程保修2.1承包方应按照国家相关法律法规和行业标准对工程进行保修。2.2保修期限自工程验收合格之日起计算,具体保修期限见附件。第九章工程结算及付款第一条款工程结算9.1工程结算应按照合同约定及国家相关规定进行。9.2承包方应在工程验收合格后30日内提交工程结算书。第二条款付款方式10.1付款方式为分期付款。10.2首付款为合同价的20%,在合同签订后30日内支付。10.3中期付款为合同价的30%,在工程主体结构完成并经监理方验收合格后支付。10.4结算付款为合同价的50%,在工程验收合格后支付。10.5保修期满无质量问题后支付尾款。第十章违约责任及争议解决第一条款违约责任10.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。10.2违约金的计算方法及比例见附件。第二条款争议解决方式11.1双方应友好协商解决合同争议。11.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章合同解除及终止第一条款合同解除条件11.1合同双方协商一致,可以解除合同。11.2出现合同约定解除条件的,任何一方均有权解除合同。第二条款合同终止条件12.1工程完工且验收合格。12.2双方履行完毕合同约定的权利义务。第十二章合同附件第一条款附件清单12.1合同附件包括:a)施工图纸;b)材料清单;c)保修书;d)其他双方认为需要附件的内容。第二条款附件内容12.2附件内容应与合同内容相符。第十三章合同生效及修改第一条款合同生效13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同修改程序14.1合同修改需经双方协商一致,并签署书面协议。第十四章合同其他约定第一条款其他约定事项14.1双方在合同履行过程中,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,应协商解决。第二条款其他约定效力14.2本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签字):________________乙方代表(签字):________________签订日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:项目决策权说明:甲方作为主导方,享有对项目重大决策的最终决定权,包括但不限于项目设计方案、施工方案、材料设备采购等。第二附加条款:资金安排说明:甲方负责项目的资金筹集和安排,确保项目所需资金及时到位,并对资金使用进行监督。第三附加条款:进度控制说明:甲方有权对项目施工进度进行控制,包括设定关键节点、组织进度会议、监督施工进度等。第四附加条款:质量监督说明:甲方负责对工程质量进行监督,包括验收标准、质量事故处理、质量问题整改等。第五附加条款:合同变更说明:在项目实施过程中,如需对合同内容进行变更,甲方有权提出变更要求,并经双方协商一致后生效。第六附加条款:争议解决说明:在合同履行过程中,如发生争议,甲方有权提出解决方案,如协商不成,甲方可依据合同约定向相关机构申请仲裁或诉讼。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:技术方案主导权说明:乙方作为主导方,有权决定项目的施工技术方案,包括工艺流程、施工方法、材料设备选用等。第二附加条款:施工组织管理说明:乙方负责项目的施工组织和管理,包括施工人员配备、现场安全管理、施工进度管理等。第三附加条款:材料设备采购说明:乙方有权选择合适的材料设备供应商,并负责材料设备的采购、运输、验收等工作。第四附加条款:施工进度控制说明:乙方负责按照合同约定的施工进度计划组织施工,确保项目按时完成。第五附加条款:工程质量保证说明:乙方应确保工程质量符合国家相关标准和合同约定,对施工过程中出现的问题及时整改。第六附加条款:合同履行监督说明:乙方应监督甲方履行合同义务,对甲方违约行为提出整改要求,并有权要求甲方承担违约责任。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:中介机构职责说明:第三方中介机构负责对项目的招标、投标、合同签订、施工过程等进行监督,确保项目公开、公平、公正。第二附加条款:中介机构费用说明:中介机构的服务费用由甲方承担,具体费用由双方协商确定。第三附加条款:中介机构报告说明:中介机构应定期向甲方报告项目进展情况,包括招标结果、合同履行情况、施工进度等。第四附加条款:中介机构监督说明:中介机构有权对项目的施工质量、进度、安全等进行监督,并提出整改意见。第五附加条款:中介机构责任说明:中介机构应承担因自身原因导致的监督失误或失职行为所引起的后果。第六附加条款:中介机构变更说明:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订新的中介服务协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.材料清单3.保修书4.甲方资质证明文件5.乙方资质证明文件6.第三方中介机构资质证明文件7.合同变更协议8.施工进度计划9.质量验收标准10.付款计划11.争议解决协议12.不可抗力事件证明文件13.中介机构服务协议14.其他双方认为需要附件的内容二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款。认定:甲方在合同约定的付款时间内未支付工程款,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。认定:乙方未在合同约定的工期内完成工程,或工程质量不符合合同约定。3.违约行为:甲方或乙方未履行合同约定的验收义务。认定:甲方或乙方未在合同约定的验收时间内进行验收,或验收不合格。4.违约行为:甲方或乙方未履行合同约定的保密义务。认定:甲方或乙方泄露合同内容或项目信息,给对方造成损失。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定,应承担的法律责任。3.仲裁:指双方在争议发生后,自愿选择仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,由法院进行审理和裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:及时沟通,协商一致后,按照变更后的设计进行施工。2.问题:材料设备供应不及时。解决办法:与供应商协商,确保材料设备按时到位,或寻找替代方案。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:立即停止施工,进行事故调查,采取措施防止类似事故发生。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:友好协商,协商不成时,按照合同约定的争议解决方式处理。五、所有应用场景:1.新建换热站工程2.换热站改造工程3.换热站扩建工程4.换热站维护保养服务5.换热站设备采购及安装工程6.换热站相关配套设施建设换热站施工合同协议2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方当事人第四条款合同签订地点第二章合同标的第一条款换热站施工范围第二条款换热站施工内容第三条款换热站施工标准第三章施工准备第一条款施工图纸及技术文件第二条款施工现场条件第三条款施工人员及设备第四章施工进度第一条款施工计划第二条款施工进度安排第三条款施工进度调整第五章施工质量第一条款施工质量控制标准第二条款施工质量检查第三条款施工质量问题处理第六章施工安全第一条款施工安全责任第二条款施工安全措施第三条款施工安全事故处理第七章材料设备第一条款材料设备供应第二条款材料设备质量第三条款材料设备验收第八章工程款支付第一条款工程款支付方式第二条款工程款支付时间第三条款工程款支付条件第九章合同变更第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款合同变更效力第十章违约责任第一条款违约行为认定第二条款违约责任承担第三条款违约责任赔偿第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第十二章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除效力第十三章合同生效第一条款合同生效条件第二条款合同生效时间第三条款合同生效地点第十四章合同终止第一条款合同终止条件第二条款合同终止程序第三条款合同终止效力合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称:本合同名称为“换热站施工合同协议”。第二条款合同签订日期:本合同签订日期为____年____月____日。第三条款合同双方当事人:(一)甲方:______(建设单位名称)(二)乙方:______(施工单位名称)第四条款合同签订地点:本合同签订地点为______。第二章合同标的1.换热站主体结构施工;2.换热站设备安装;3.换热站管道系统安装;4.换热站电气系统安装;5.换热站辅助设施安装。1.施工图纸及设计文件的编制;2.施工现场准备;3.施工人员及设备的组织;4.材料设备的采购、检验及验收;5.施工过程的组织与管理。第三条款换热站施工标准:本合同约定的换热站施工标准应符合国家及行业标准,具体施工标准详见附件。第三章施工准备第一条款施工图纸及技术文件:乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件进行施工。第二条款施工现场条件:甲方应确保施工现场具备施工条件,包括但不限于土地、水源、电源、道路等。第三条款施工人员及设备:乙方应配备足够的技术人员、管理人员及施工设备,确保施工顺利进行。第四章施工进度第一条款施工计划:乙方应根据合同约定的施工范围和内容,编制详细的施工计划,并提交甲方审核。第二条款施工进度安排:施工进度安排应按照施工计划执行,如遇特殊情况需调整进度,应及时通知甲方。第三条款施工进度调整:因设计变更、材料设备供应等原因导致施工进度调整的,应经双方协商一致后,以书面形式确定新的施工进度。第五章施工质量第一条款施工质量控制标准:施工质量应符合国家及行业标准,具体质量标准详见附件。第二条款施工质量检查:甲方应定期对施工质量进行检查,乙方应积极配合。第三条款施工质量问题处理:如发现施工质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应立即采取措施进行整改。第六章施工安全第一条款施工安全责任:甲方和乙方应共同承担施工安全责任,确保施工安全。第二条款施工安全措施:乙方应制定施工安全措施,并严格执行。第三条款施工安全事故处理:发生施工安全事故,乙方应立即上报甲方,并按照相关规定进行处理。第七章材料设备第一条款材料设备供应:乙方应按照合同约定提供所需材料设备,并保证其质量符合要求。第二条款材料设备质量:乙方提供的材料设备应通过甲方验收,验收不合格的不得使用。第三条款材料设备验收:甲方应在材料设备到货后进行验收,验收合格后方可投入使用。第八章工程款支付第一条款工程款支付方式:本合同约定的工程款支付方式为分阶段支付,具体支付比例及时间如下:1.施工前支付:合同签订后,甲方支付合同总价的10%作为预付款。2.施工过程中支付:根据施工进度及实际完成工程量,每月支付合同总价的10%。3.施工完成后支付:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的20%。4.验收合格后支付:在保修期满后,甲方支付合同总价的5%作为质保金。第二条款工程款支付时间:按照合同约定的支付方式,乙方应在每月末提交工程进度款支付申请,甲方应在收到申请后15个工作日内支付相应款项。1.施工进度符合合同要求;2.施工质量达到合同约定标准;3.工程款支付申请及相关资料齐全。第九章合同变更第一条款合同变更条件:在合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减、政策调整等原因,双方可协商进行合同变更。第二条款合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确定变更内容。第三条款合同变更效力:合同变更自双方签字之日起生效,对双方具有同等约束力。第十章违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程;2.乙方提供的材料设备质量不合格;3.甲方未按合同约定支付工程款;4.任何一方违反合同其他约定。第二条款违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三条款违约责任赔偿:违约责任赔偿的具体金额由双方协商确定,或由法院判决。第十一章争议解决第一条款争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。第二条款争议解决程序:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三条款争议解决地点:争议解决地点为合同签订地。第十二章合同解除1.一方严重违约;2.不可抗力导致合同无法履行;3.双方协商一致。第二条款合同解除程序:合同解除应提前通知对方,并以书面形式确认解除内容。第三条款合同解除效力:合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程及款项。第十三章合同生效第一条款合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。第二条款合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。第三条款合同生效地点:合同生效地点为合同签订地。第十四章合同终止第一条款合同终止条件:在合同约定的工程完工且验收合格后,合同自然终止。第二条款合同终止程序:合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程及款项。第三条款合同终止效力:合同终止后,双方的权利义务终止,但未尽事宜另行处理。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________甲方代表(签字):____________乙方代表(签字):____________签订日期:_________________多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:甲方决策权说明:甲方在合同履行过程中拥有最终决策权,包括但不限于施工方案的选择、材料设备的选择、施工进度的调整等。乙方应严格按照甲方的要求执行,并及时向甲方汇报施工进展情况。第二附加条款:甲方监督权说明:甲方有权对乙方施工过程进行监督,包括但不限于施工质量、施工安全、施工进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作,确保施工质量符合合同约定。第三附加条款:甲方变更通知说明:甲方如需对施工内容、进度、质量标准等进行变更,应提前书面通知乙方,并约定合理的变更期限。乙方应在接到变更通知后,及时调整施工计划,并确保变更后的施工符合合同要求。第四附加条款:甲方验收权说明:甲方有权对完成的工程进行验收,验收合格后方可支付相应款项。验收不合格的工程,乙方应立即进行整改,直至满足甲方要求。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:第一附加条款:乙方施工自主权说明:乙方在合同履行过程中,有权根据施工实际情况,自主决定施工方法、施工顺序、施工技术等,以确保施工质量和进度。第二附加条款:乙方材料设备采购权说明:乙方有权自行采购合同约定的材料设备,但必须保证其质量符合合同要求。采购过程中,乙方应向甲方提供材料设备的合格证明。第三附加条款:乙方进度调整权说明:乙方在施工过程中,如因不可抗力、材料设备供应等原因导
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 八年级语文下册 第五单元教学实录 新人教版
- 幼儿园小班安全工作计划15篇
- 小学高级教师申报述职报告汇编5篇
- 2024-2025学年新教材高中生物 第四章 生物的变异 第四节 人类遗传病是可以检测和预防的教学实录(2)浙科版必修2
- 湖南省益阳市八年级地理下册 8.1 自然特征与农业(西北地区)知识梳理型教学实录 (新版)湘教版
- 军训心得体会23篇
- 工作业绩个人总结2022十篇
- 2024年版3D打印设备采购合同
- 2024年股权转让合同及附属协议
- 八年级语文上册 第五单元 24大道之行也教学实录 新人教版
- 基础化工行业深度:电解液新型锂盐材料之双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)市场潜力可观新型锂盐LiFSI国产化进程加速
- 年产10000吨一次性自然降解环保纸浆模塑餐具自动化生产线技改项目环境影响报告表
- 实战销售培训讲座(共98页).ppt
- 测控电路第7章信号细分与辨向电路
- 外研版(三起)小学英语四年级上册教案(全册)
- 小学生体育学习评价表
- 哈尔滨工业大学信纸模版
- 餐饮店应聘人员面试测评表
- 踝关节扭伤.ppt
- 《合作意向确认函》范本
- 三年级数学上册全册练习题
评论
0/150
提交评论