城市排水系统边坡塌方施工合同

城市排水系统边坡塌方施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为城市排水系统的维护与管理方，乙方为具有相关施工资质的企业，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方城市排水系统边坡塌方施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：城市排水系统边坡塌方施工1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于边坡塌方原因分析、方案设计、施工治理、验收及质保期服务等。二、工程费用及支付方式2.1工程总价：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，在合同签订后7个工作日内支付；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的60%；（3）质保期满且无质量问题后，甲方支付乙方工程款的10%。三、工程质量及验收3.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计要求，确保工程质量。3.2工程验收标准：（1）边坡稳定性满足设计要求；（2）排水系统运行正常；（3）施工场地清理干净，无安全隐患。3.3验收程序：（1）工程完成后，乙方提交验收申请；（2）甲方组织相关单位进行验收；（3）验收合格的，甲方支付相应工程款；（4）验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改，直至达到验收标准。四、工期及进度4.1工程计划工期：__________天。4.2乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程按期完成。4.3乙方如需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延期。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2违约金计算方式：违约金=合同总价×违约比例。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.乙方施工资质证明文件2.工程设计方案及相关图纸3.施工组织设计及安全措施方案4.工程验收报告5.工程质保书6.双方签订的保密协议7.法律法规要求的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或工程款2.乙方未按约定时间完成工程或延期未得到甲方同意3.乙方施工质量不符合约定标准或验收不合格4.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等5.双方未按约定履行保密义务6.双方未按约定解决争议，一方提起诉讼三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的城市排水系统的维护与管理方2.乙方：指具有相关施工资质的企业3.工程验收：指对施工完成后的工程进行检查，确认其是否满足合同约定的质量、安全等要求4.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修服务期限5.违约金：指违约方因违反合同约定而应向守约方支付的赔偿金6.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等承担的保密责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付预付款或工程款解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促其按约定时间支付款项，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.乙方延迟完成工程或延期未得到甲方同意解决办法：乙方应合理组织施工，确保工程按期完成；如需延期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延期。3.乙方施工质量不符合约定标准或验收不合格解决办法：乙方应按照要求整改，直至达到验收标准；如再次出现质量问题，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿损失。4.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密、市场信息等解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，支付违约金，并赔偿损失；必要时可依法申请仲裁或诉讼。5.双方未按约定履行保密义务解决办法：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿损失；必要时可依法申请仲裁或诉讼。6.双方未按约定解决争议，一方提起诉讼解决办法：另一方应积极配合诉讼程序，按照法院判决或仲裁裁决承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.甲方为城市排水系统的维护与管理方，需要乙方进行边坡塌方施工治理2.乙方具有相关施工资质，愿意承担边坡塌方施工治理任务3.双