2024年度建设工程物保担保合同标准文本3篇_第1页
2024年度建设工程物保担保合同标准文本3篇_第2页
2024年度建设工程物保担保合同标准文本3篇_第3页
2024年度建设工程物保担保合同标准文本3篇_第4页
2024年度建设工程物保担保合同标准文本3篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程物保担保合同标准文本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1担保人信息1.2担保物信息1.3被担保人信息1.4建设工程基本信息2.担保合同主要内容2.1担保范围2.2担保期限2.3担保金额2.4担保方式2.5担保责任3.担保物权利和义务3.1担保物的占有和使用3.2担保物的保管3.3担保物的处置3.4担保物的保险4.担保合同的生效、变更和解除4.1合同生效条件4.2合同变更4.3合同解除4.4合同解除的条件5.违约责任5.1担保人违约责任5.2被担保人违约责任5.3第三方违约责任6.争议解决方式6.1争议解决方式选择6.2争议解决程序6.3争议解决机构7.合同生效日期及有效期7.1合同生效日期7.2合同有效期8.合同解除和终止8.1合同解除的条件8.2合同解除程序8.3合同终止的条件9.合同解除后的处理9.1担保物返还9.2担保人责任9.3被担保人责任10.合同附件10.1担保物清单10.2相关文件11.合同签署11.1签署日期11.2签署地点11.3签署人12.合同份数及使用12.1合同份数12.2合同使用13.合同其他约定事项14.合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1担保人信息担保人名称:____________________担保人法定代表人:____________________担保人住所地:____________________担保人联系方式:____________________1.2担保物信息担保物名称:____________________担保物规格型号:____________________担保物数量:____________________担保物价值:____________________1.3被担保人信息被担保人名称:____________________被担保人法定代表人:____________________被担保人住所地:____________________被担保人联系方式:____________________1.4建设工程基本信息建设工程名称:____________________建设工程地点:____________________建设工程规模:____________________建设工程投资:____________________2.担保合同主要内容2.1担保范围本担保合同适用于被担保人在建设工程中的全部债务,包括但不限于工程款、税费、利息、违约金等。2.2担保期限本担保合同期限自本合同生效之日起至被担保人偿还全部债务之日止。2.3担保金额本担保金额为人民币____________________元。2.4担保方式本担保采用抵押方式,抵押物为____________________。2.5担保责任担保人承担连带保证责任,对被担保人的债务承担偿还义务。3.担保物权利和义务3.1担保物的占有和使用担保物在担保期间由担保人占有,被担保人不得擅自占有、使用或处置。3.2担保物的保管担保人应妥善保管担保物,确保其安全、完整。3.3担保物的处置在担保期间,未经被担保人同意,担保人不得处置担保物。3.4担保物的保险担保人应按照国家有关规定对担保物进行保险。4.担保合同的生效、变更和解除4.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。4.2合同变更合同的任何变更,必须经双方书面同意,并签订补充协议。4.3合同解除1.本合同约定的解除条件成就;2.经双方协商一致解除;3.法定解除条件成就。4.4合同解除的条件1.被担保人未按合同约定履行债务;2.担保人违约,被担保人要求解除合同;3.发生不可抗力,致使合同无法履行。5.违约责任5.1担保人违约责任担保人违反本合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2被担保人违约责任被担保人违反本合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3第三方违约责任第三方违反本合同约定的,由其承担相应的违约责任。6.争议解决方式6.1争议解决方式选择双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。6.2争议解决程序仲裁程序按照____________________仲裁委员会仲裁规则执行。6.3争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。7.合同生效日期及有效期7.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同有效期本合同期限自生效之日起至被担保人偿还全部债务之日止。8.合同解除和终止8.1合同解除的条件1.被担保人未按合同约定履行债务,经催告后仍未履行;2.担保人严重违约,被担保人要求解除合同;3.发生不可抗力,致使合同无法履行;4.合同约定的其他解除条件。8.2合同解除程序1.一方提出解除合同,应书面通知另一方;2.另一方在收到解除通知之日起____________________日内,未提出异议,视为接受解除;3.双方应就解除合同的有关事宜进行协商,达成一致后签订解除协议;4.解除协议生效后,双方应按照协议约定处理相关事宜。8.3合同终止的条件1.合同约定的期限届满;2.合同解除;3.合同双方协商一致终止;4.法定终止条件成就。9.合同解除后的处理9.1担保物返还合同解除后,担保人应将担保物返还给被担保人。9.2担保人责任合同解除后,担保人应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3被担保人责任合同解除后,被担保人应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.合同附件10.1担保物清单担保物清单应详细列明担保物的名称、规格型号、数量、价值等信息。10.2相关文件1.双方营业执照复印件;2.担保人授权委托书;3.建设工程相关文件;4.其他双方认为必要的文件。11.合同签署11.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2签署地点本合同签署地点为____________________。11.3签署人担保人代表:____________________被担保人代表:____________________12.合同份数及使用12.1合同份数本合同一式____________________份,双方各执____________________份。12.2合同使用合同副本仅用于存档和查阅,具有同等法律效力。13.合同其他约定事项13.1通知送达除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至合同约定的地址,并视为已送达。13.2合同解释本合同条款如有歧义,应按照有利于维护被担保人权益的原则进行解释。13.3合同修改本合同如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.合同未尽事宜处理14.1争议解决本合同未尽事宜,应按照国家有关法律法规和合同约定处理。14.2合同效力本合同自签订之日起具有法律效力,任何一方不得擅自变更或解除。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,因特定目的或需要,经甲乙双方同意,介入合同关系中的个人或单位。15.2范围1.中介服务,如工程咨询、审计、评估等;2.监理服务,如项目监理、施工监理等;3.质量控制,如材料检验、工程验收等;4.法务咨询,如合同纠纷调解、法律文书起草等。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方由甲乙双方共同选定,选定过程应公开、公平、公正。16.2第三方协议甲乙双方与第三方应签订协议,明确各方的权利和义务。16.3第三方职责第三方应根据协议约定,履行相应的职责。17.甲乙双方的权利和义务17.1甲方的权利和义务1.甲方可要求第三方提供专业服务;2.甲方可监督第三方的工作质量;17.2乙方的权利和义务1.乙方可要求第三方提供专业服务;2.乙方可监督第三方的工作质量;18.第三方的责任限额18.1责任限额的设定第三方的责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同约定等因素确定。18.2责任限额的明确第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方协议中予以确认。18.3超出责任限额的处理如第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额部分,由甲乙双方协商解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的责任划分,以第三方协议为准。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的责任划分,以第三方协议为准。19.3第三方与合同其他方的划分第三方与合同其他方的责任划分,由甲乙双方共同协商确定。20.第三方介入的终止20.1终止条件1.第三方完成约定的服务内容;2.合同约定的第三方介入期限届满;3.第三方违反合同约定,甲乙双方共同决定终止;4.法定终止条件成就。20.2终止程序1.第三方提出终止意向;2.甲乙双方同意终止;3.第三方与甲乙双方签订终止协议;4.第三方终止服务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,提交____________________仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。22.第三方介入的合同附件22.1第三方协议第三方协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。22.2第三方资质证明第三方资质证明应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.担保人营业执照复印件要求:复印件需加盖公章,清晰可辨。说明:用于证明担保人具有合法经营资格。2.担保人授权委托书要求:授权委托书需经担保人签字盖章。说明:用于授权代理人代为签订合同。3.被担保人营业执照复印件要求:复印件需加盖公章,清晰可辨。说明:用于证明被担保人具有合法经营资格。4.建设工程相关文件要求:包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程预算等。说明:用于证明建设工程的基本情况。5.担保物清单要求:清单应详细列明担保物的名称、规格型号、数量、价值等信息。说明:用于明确担保物的具体情况。6.第三方协议要求:协议需经甲乙双方签字盖章。说明:用于明确第三方介入的具体事项。7.第三方资质证明要求:资质证明需加盖公章,清晰可辨。说明:用于证明第三方具备相应的资质。8.相关法律文书要求:包括但不限于仲裁裁决书、法院判决书等。说明:用于证明争议解决的最终结果。9.合同履行过程中产生的其他文件要求:所有文件需真实、合法、有效。说明:用于证明合同履行过程中的具体情况。说明二:违约行为及责任认定:1.担保人违约行为担保人未按合同约定履行担保责任。担保人未妥善保管担保物,导致担保物损失或灭失。担保人擅自处置担保物。责任认定:担保人应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.被担保人违约行为被担保人未按合同约定履行债务。被担保人擅自改变工程规模或投资额。被担保人违反工程建设标准,导致工程质量问题。责任认定:被担保人应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.第三方违约行为第三方未按协议约定履行职责。第三方提供的服务不符合约定标准。第三方泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.甲方违约行为甲方未按合同约定支付工程款。甲方未按约定时间提供工程图纸。甲方未按约定提供施工场地。责任认定:甲方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.乙方违约行为乙方未按合同约定履行施工义务。乙方未按约定时间完成工程。乙方施工过程中出现安全事故。责任认定:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度建设工程物保担保合同标准文本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1双方基本信息2.2双方权利义务3.担保物范围3.1担保物种类3.2担保物数量3.3担保物价值4.担保物保管4.1保管方式4.2保管责任4.3保管费用5.担保物使用5.1使用条件5.2使用限制5.3使用责任6.担保物转让6.1转让条件6.2转让程序6.3转让费用7.担保物回收7.1回收条件7.2回收程序7.3回收费用8.担保物损失赔偿8.1损失赔偿范围8.2损失赔偿标准8.3损失赔偿程序9.合同解除与终止9.1解除条件9.2解除程序9.3终止条件9.4终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案程序12.3合同备案机构13.其他约定13.1合同附件13.2通知方式13.3合同修改14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“担保物”是指担保人为履行担保义务,向债权人提供的具有交换价值、能够清偿债务的财产或权利。1.1.2“债权人”是指根据建设工程合同,有权要求担保人提供担保的一方。1.1.3“债务人”是指根据建设工程合同,负有偿还债务义务的一方。1.1.4“建设工程”是指依法立项、建设并投入使用的建筑物、构筑物及其附属设施。1.2解释1.2.1本合同中的定义和解释,如无特别说明,均以国家相关法律法规和行业标准为准。2.合同双方2.1双方基本信息2.1.1债权人名称:____________________2.1.2债权人地址:____________________2.1.3债权人法定代表人:____________________2.1.4债务人名称:____________________2.1.5债务人地址:____________________2.1.6债务人法定代表人:____________________2.2双方权利义务2.2.1债权人权利:(1)要求债务人履行建设工程合同约定的义务;(2)在债务人违约时,要求担保人履行担保义务;(3)其他法律规定的权利。2.2.2债务人义务:(1)按照建设工程合同约定,履行相关义务;(2)在合同履行过程中,如发生违约行为,应承担相应的法律责任;(3)其他法律规定的义务。2.2.3担保人权利:(1)在债务人履行债务过程中,享有监督权;(2)在债务人违约时,有权要求债权人履行担保义务;(3)其他法律规定的权利。2.2.4担保人义务:(1)按照本合同约定,履行担保义务;(2)在债权人要求履行担保义务时,应积极配合;(3)其他法律规定的义务。3.担保物范围3.1担保物种类3.1.1不动产;3.1.2动产;3.1.3知识产权;3.1.4其他法律允许的财产或权利。3.2担保物数量3.2.1担保物数量由双方根据实际需要协商确定。3.3担保物价值3.3.1担保物价值由双方根据市场价格、评估机构评估或双方协商确定。4.担保物保管4.1保管方式4.1.1担保物由债权人保管;4.1.2债权人应妥善保管担保物,确保其安全、完整。4.2保管责任4.2.1债权人应对担保物承担保管责任;4.2.2债权人因保管不善导致担保物毁损、灭失的,应承担相应的法律责任。4.3保管费用4.3.1保管费用由双方协商确定;4.3.2保管费用应在本合同中明确约定。5.担保物使用5.1使用条件5.1.1担保物不得用于非法用途;5.1.2担保物使用应遵循合法、合规的原则。5.2使用限制5.2.1担保物不得用于抵押、转让等行为;5.2.2担保物使用不得影响债权人的合法权益。5.3使用责任5.3.1债权人应确保担保物使用过程中的合法性和合规性;5.3.2债权人因担保物使用不当导致担保物毁损、灭失的,应承担相应的法律责任。6.担保物转让6.1转让条件6.1.1担保物转让需经双方书面同意;6.1.2担保物转让不得损害债权人的合法权益。6.2转让程序6.2.1担保物转让需签订书面转让协议;6.2.2转让协议应明确转让双方的权利义务。6.3转让费用6.3.1转让费用由双方协商确定;6.3.2转让费用应在本合同中明确约定。7.担保物回收7.1回收条件7.1.1债务人履行完建设工程合同约定的义务;7.1.2债权人要求担保人履行担保义务。7.2回收程序7.2.1债权人向担保人发出书面回收通知;7.2.2担保人应在收到通知后,按照约定履行回收义务。7.3回收费用7.3.1回收费用由双方协商确定;7.3.2回收费用应在本合同中明确约定。8.担保物损失赔偿8.1损失赔偿范围8.1.1担保物因不可抗力、意外事件等原因造成毁损、灭失;8.1.2担保物因保管不善、使用不当等原因造成毁损、灭失;8.2损失赔偿标准8.2.1担保物毁损、灭失的,按照实际损失价值进行赔偿;8.2.2如有保险,保险赔偿不足以弥补损失的,担保人应承担差额部分;8.3损失赔偿程序8.3.1债权人发现担保物损失后,应及时通知担保人;8.3.2担保人应在收到通知后,及时进行核实;8.3.3双方协商确定赔偿金额和方式;8.3.4如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。9.合同解除与终止9.1解除条件9.1.1债务人履行完建设工程合同约定的义务;9.1.2双方协商一致解除合同;9.1.3法律法规规定的其他解除条件。9.2解除程序9.2.1双方协商一致,签订书面解除协议;9.2.2解除协议应明确双方的权利义务;9.3终止条件9.3.1建设工程合同履行完毕;9.3.2双方协商一致终止合同;9.3.3法律法规规定的其他终止条件。9.4终止程序9.4.1双方协商一致,签订书面终止协议;9.4.2终止协议应明确双方的权利义务;9.4.3终止协议生效后,本合同终止。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决;10.1.2依法向仲裁机构申请仲裁;10.1.3依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构由双方协商确定;10.2.2如无特别约定,争议解决机构为我国某仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方协商不成,可选择仲裁或诉讼方式解决争议;10.3.2争议解决机构应在收到申请后,按照法定程序进行审理;10.3.3争议解决机构作出的裁决或判决具有法律效力。11.违约责任11.1违约情形11.1.1债务人未按约定履行建设工程合同义务;11.1.2担保人未按约定履行担保义务;11.1.3其他违反本合同约定的行为。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;11.2.2违约方应承担违约金、滞纳金等违约责任;11.2.3如违约行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定;11.3.2如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同内容合法、有效;12.1.3合同符合法律法规的规定。12.2合同备案程序12.2.1合同签订后,双方应将合同报送相关部门备案;12.2.2备案机构应在收到合同后,按照法定程序进行备案;12.3合同备案机构12.3.1合同备案机构为我国某工商行政管理局。13.其他约定13.1合同附件(1)建设工程合同;(2)担保物清单;(3)双方协商确定的其它文件。13.2通知方式13.2.1通知应以书面形式发送;13.2.2通知送达地址为双方在合同中约定的地址;13.2.3通知自发送之日起生效。13.3合同修改13.3.1合同的修改应经双方协商一致;13.3.2修改后的合同内容应与本合同具有同等法律效力。14.合同附件(1)建设工程合同;(2)担保物清单;(3)双方协商确定的其它文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,非甲乙双方的第三方主体,包括但不限于中介机构、监理单位、审计机构、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和执业资格,能够独立承担法律责任。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方在本合同项下的责任限额,应根据其提供的服务内容和性质,由双方在合同中约定。15.2.2第三方责任限额应明确约定在合同附件中,并在合同相关条款中予以体现。15.3第三方的介入条件15.3.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。15.3.2第三方介入的协议应明确第三方的权利、义务和责任。15.4第三方的权利与义务15.4.1第三方的权利:(1)根据合同约定,独立开展相关工作;(2)获得合同约定的报酬;(3)在履行职责过程中,享有知情权和必要的配合权。15.4.2第三方的义务:(1)严格按照合同约定履行职责;(2)对履行职责过程中知悉的商业秘密保密;(3)遵守国家法律法规和行业标准;(4)因自身原因造成损失,应承担相应的法律责任。16.甲乙双方与第三方的划分说明16.1职责划分16.1.1甲乙双方应明确各自在合同项下的权利、义务和责任;16.1.2第三方应协助甲乙双方履行合同,但不得替代甲乙双方的职责。16.2权利义务划分16.2.1第三方在履行职责过程中,产生的权利和义务由第三方自行承担;16.2.2甲乙双方应按照合同约定,各自承担相应的权利和义务。16.3责任划分16.3.1第三方因自身原因造成损失,应承担相应的法律责任;16.3.2甲乙双方应按照合同约定,各自承担相应的责任;16.3.3如第三方行为导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方赔偿。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的协议17.1.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利、义务和责任;17.1.2协议内容应与本合同相关条款相一致。17.2第三方介入的流程17.2.1甲乙双方同意第三方介入;17.2.2第三方提交相关资质和执业资格证明;17.2.3双方签订第三方介入协议;17.2.4第三方开始履行职责。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同履行完毕;18.1.2双方协商一致终止第三方介入;18.1.3法律法规规定的其他终止条件。18.2第三方介入的终止流程18.2.1双方协商一致,签订书面终止协议;18.2.3双方按照合同约定,各自承担相应的权利和义务。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1双方协商解决;19.1.2依法向仲裁机构申请仲裁;19.1.3依法向人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构由双方协商确定;19.2.2如无特别约定,争议解决机构为我国某仲裁委员会。19.3争议解决程序19.3.1双方协商不成,可选择仲裁或诉讼方式解决争议;19.3.2争议解决机构应在收到申请后,按照法定程序进行审理;19.3.3争议解决机构作出的裁决或判决具有法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.建设工程合同详细要求:包含工程名称、地点、工期、质量标准、工程量、付款方式、违约责任等内容。说明:建设工程合同是本合同的基础,详细规定了工程的基本情况和双方的权利义务。2.担保物清单详细要求:列明担保物的种类、数量、价值、保管地点等信息。说明:担保物清单是担保物的重要记录,有助于双方明确担保物的具体情况。3.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务和责任,以及介入的具体流程。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要依据,有助于规范第三方行为。4.争议解决协议详细要求:约定争议解决的方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要工具,有助于维护双方的合法权益。5.其他相关文件详细要求:包括但不限于资质证明、资格证书、付款凭证、验收报告等。说明:其他相关文件是本合同履行过程中可能产生的文件,有助于证明合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.债务人未按约定履行建设工程合同义务责任认定标准:债务人未按约定时间、质量、数量等要求履行工程义务。示例:债务人未能按时完成工程,导致工期延误,应承担违约责任,支付违约金。2.担保人未按约定履行担保义务责任认定标准:担保人未按约定提供担保,或未按约定履行担保责任。示例:担保人未能提供足额担保,导致债权人利益受损,应承担违约责任,支付违约金。3.第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按合同约定履行职责,或因第三方原因导致合同履行受阻。示例:第三方在监理过程中未能及时发现工程质量问题,导致工程质量受损,应承担违约责任。4.甲方未按约定支付款项责任认定标准:甲方未按合同约定支付工程款项,导致债务人无法履行工程义务。示例:甲方未按约定支付工程进度款,导致工程停工,债务人应承担违约责任。5.乙方未按约定完成工程责任认定标准:乙方未按约定时间、质量、数量等要求完成工程。示例:乙方未能按约定完成工程,导致工期延误,应承担违约责任,支付违约金。全文完。2024年度建设工程物保担保合同标准文本2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订人1.2合同签订单位1.3合同签订时间1.4合同签订地点2.合同标的物及范围2.1合同标的物2.2合同标的物范围2.3合同标的物质量要求2.4合同标的物数量3.担保方式及金额3.1担保方式3.2担保金额3.3担保期限3.4担保责任4.担保物及权利义务4.1担保物4.2担保权利4.3担保义务4.4担保物处置5.担保合同履行5.1履行期限5.2履行方式5.3履行地点5.4履行责任6.担保费用及支付方式6.1担保费用6.2支付方式6.3支付时间6.4支付责任7.担保合同变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除程序7.4变更与解除责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序10.4合同终止责任11.合同附件11.1附件一:担保物清单11.2附件二:担保合同履行记录11.3附件三:其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人12.4签署单位13.合同备案13.1备案机关13.2备案程序13.3备案期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1合同签订人(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同签订单位(1)甲方单位:[甲方单位全称](2)乙方单位:[乙方单位全称]1.3合同签订时间[合同签订年月日]1.4合同签订地点[合同签订具体地点]第二条合同标的物及范围2.1合同标的物[具体标的物名称及规格]2.2合同标的物范围[标的物使用范围、施工范围等]2.3合同标的物质量要求[标的物质量标准、检验方法等]2.4合同标的物数量[标的物数量、计量单位等]第三条担保方式及金额3.1担保方式[担保方式,如银行保函、担保公司担保等]3.2担保金额[担保金额,具体金额数字]3.3担保期限[担保期限,具体起止时间]3.4担保责任[担保责任范围及承担方式]第四条担保物及权利义务4.1担保物[担保物名称、规格、数量等]4.2担保权利[担保方在担保期间享有的权利]4.3担保义务[担保方在担保期间应履行的义务]4.4担保物处置[担保物处置方式及条件]第五条担保合同履行5.1履行期限[合同履行起止时间]5.2履行方式[合同履行方式,如分期履行、一次性履行等]5.3履行地点[合同履行具体地点]5.4履行责任[合同履行责任,包括甲方、乙方及担保方的责任]第六条担保费用及支付方式6.1担保费用[担保费用金额及支付比例]6.2支付方式[担保费用支付方式,如银行转账、现金支付等]6.3支付时间[担保费用支付具体时间]6.4支付责任[担保费用支付责任,包括甲方、乙方及担保方的责任]第七条担保合同变更与解除7.1变更条件[合同变更的具体条件,如标的物变更、担保金额变更等]7.2解除条件[合同解除的具体条件,如合同到期、担保责任解除等]7.3变更与解除程序[合同变更与解除的具体程序,包括通知、确认等]7.4变更与解除责任[合同变更与解除的责任,包括甲方、乙方及担保方的责任]第八条违约责任8.1违约情形(1)甲方未按合同约定支付工程款项;(2)乙方未按合同约定完成工程;(3)担保方未按合同约定履行担保责任;(4)任何一方违反合同约定的其他违约情形。8.2违约责任(1)甲方违约,应向乙方支付违约金;(2)乙方违约,应向甲方支付违约金;(3)担保方违约,应向甲方或乙方支付违约金;(4)违约金的计算方式及数额。8.3违约赔偿(1)违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失;(2)违约方应承担因违约产生的合理费用;(3)违约赔偿的具体方式和金额。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁解决;(4)诉讼解决。9.2争议解决程序(1)协商:争议发生后,双方应友好协商解决;(2)调解:协商不成,可申请第三方调解;(3)仲裁:协商和调解不成,可提交仲裁委员会仲裁;(4)诉讼:仲裁和诉讼均不适用,可依法向人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点[争议解决的具体地点,如仲裁委员会所在地或人民法院所在地]9.4争议解决费用(1)协商和调解费用由双方协商承担;(2)仲裁费用由败诉方承担,或按仲裁协议约定分担;(3)诉讼费用由败诉方承担,或按法律规定分担。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经有关机关备案;(3)合同生效的其他条件。10.2合同终止条件(1)合同约定的履行期限届满;(2)合同约定的终止条件成就;(3)合同因违约而终止;(4)法律、法规规定的其他终止条件。10.3合同终止程序(1)终止通知:一方提出终止合同,应提前通知对方;(2)终止确认:双方确认合同终止;(3)合同终止的后续处理。10.4合同终止责任(1)合同终止后,双方应履行合同终止后的义务;(2)合同终止后,双方应处理合同终止后的遗留问题。第十一条合同附件11.1附件一:担保物清单[担保物清单,包括名称、规格、数量、价值等]11.2附件二:担保合同履行记录[担保合同履行记录,包括履行情况、变更情况等]11.3附件三:其他相关文件[其他相关文件,如合同签订证明、付款凭证等]第十二条合同签署12.1签署日期[合同签署的具体日期]12.2签署地点[合同签署的具体地点]12.3签署人[甲方、乙方及担保方的签署人姓名及职务]12.4签署单位[甲方、乙方及担保方的单位名称及盖章]第十三条合同备案13.1备案机关[合同备案的具体机关]13.2备案程序[合同备案的具体程序,包括提交材料、审核等]13.3备案期限[合同备案的有效期限]第十四条其他约定事项[此处可列出合同中未涉及的其他约定事项,如保密条款、不可抗力条款等]第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方概念第三方是指在合同签订和履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请参与合同相关事务的个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询顾问等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于:(1)合同签订前的咨询和评估;(2)合同履行过程中的监督和检查;(3)合同争议的调解和仲裁;(4)合同履行后的评估和验收。第十六条甲乙双方邀请第三方介入的程序16.1邀请程序甲乙双方应通过书面形式邀请第三方介入,并在邀请书中明确第三方介入的具体范围、职责和预期目标。16.2第三方接受邀请第三方应在收到邀请后一定期限内给予书面答复,确认是否接受邀请以及接受邀请的条件。第十七条第三方的责任与义务17.1责任限额第三方应根据甲乙双方的要求和合同约定,明确其责任限额。责任限额应在合同中明确规定,包括但不限于:(1)因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合约定而产生的损失;(2)第三方在履行职责过程中因自身过错导致的损失;(3)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论