2024年度智能化住宅泥水施工合同范本3篇_第1页
2024年度智能化住宅泥水施工合同范本3篇_第2页
2024年度智能化住宅泥水施工合同范本3篇_第3页
2024年度智能化住宅泥水施工合同范本3篇_第4页
2024年度智能化住宅泥水施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能化住宅泥水施工合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的1.3合同期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4施工内容2.5施工标准3.双方责任与义务3.1承包方责任3.2发包方责任3.3双方义务4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2质量要求4.3质量检验5.工程费用及支付方式5.1工程费用组成5.2工程费用计算5.3工程费用支付6.材料供应与验收6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料验收程序7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2工程变更费用7.3索赔程序及处理8.工程验收与交付8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程交付手续9.违约责任及处理9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约处理方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效及终止日期13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力13.3法律适用14.合同附件14.1附件一:施工图纸14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:工程量清单14.4附件四:合同签订双方身份证复印件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在智能化住宅泥水施工过程中的权利义务,确保工程按期、保质完成,实现双方共赢。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。2.项目概况2.1项目名称智能化住宅泥水施工项目2.2项目地点甲方提供的具体地址2.3项目面积甲方提供的具体面积2.4施工内容水电安装工程泥水抹灰工程防水工程防潮工程装饰性涂饰工程2.5施工标准本工程施工质量标准应符合国家相关质量验收规范的要求。3.双方责任与义务3.1承包方责任乙方负责按照合同约定的施工内容、质量和进度进行施工。乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工。乙方应确保施工过程中人身、财产安全和环境安全。3.2发包方责任甲方负责提供施工所需的场地、资料和设备。甲方负责对乙方施工进行监督、检查,确保施工质量。甲方负责按照合同约定支付工程款。3.3双方义务双方应严格遵守国家法律法规,诚信履约。双方应积极配合,及时解决施工过程中出现的问题。4.工程进度与质量4.1工程进度计划本工程计划于(具体日期)开工,预计于(具体日期)完工。4.2质量要求本工程的质量要求应符合国家相关质量验收规范的要求,具体如下:水电安装工程:符合《电气装置安装工程规范》的要求。泥水抹灰工程:符合《建筑抹灰工程施工及验收规范》的要求。防水工程:符合《建筑防水工程技术规范》的要求。防潮工程:符合《建筑防潮工程技术规范》的要求。装饰性涂饰工程:符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》的要求。4.3质量检验双方应按照合同约定的质量要求,对施工过程进行质量检验,确保工程质量。5.工程费用及支付方式5.1工程费用组成人工费材料费施工机械使用费施工管理费5.2工程费用计算本工程费用按照工程量清单和合同约定的价格计算。5.3工程费用支付本工程费用按进度分期支付,具体支付比例和节点如下:开工前支付10%隐蔽工程验收合格后支付30%中期验收合格后支付30%竣工验收合格后支付20%留置质量保证金10%,质保期满后无质量问题无息退还。6.材料供应与验收6.1材料供应责任甲方负责提供部分材料,具体材料清单见附件。乙方负责提供其他材料,材料品牌、规格、型号等应符合合同约定。6.2材料验收标准本工程材料应符合国家相关质量标准,具体如下:材料质量符合《建筑材料质量验收规范》的要求。材料规格、型号、品牌应符合合同约定。6.3材料验收程序乙方在材料进场前应向甲方提供材料合格证明文件,甲方应在材料进场后3日内完成验收。验收合格后方可使用。8.工程变更及索赔8.1工程变更程序任何一方提出工程变更,应提前3个工作日书面通知对方,并说明变更的原因、内容、预计影响及费用。双方应在接到变更通知后5个工作日内协商确定变更内容、工期和费用。8.2工程变更费用工程变更产生的费用,按照实际发生计算,由变更责任方承担。若变更由双方共同原因导致,则变更费用由双方协商分担。8.3索赔程序及处理发生索赔事件后,索赔方应在3个工作日内向对方提出索赔意向,并提供相关证明材料。双方应在接到索赔意向后5个工作日内协商解决索赔事宜。9.工程验收与交付9.1工程验收标准工程验收应按照国家相关质量验收规范和合同约定进行。工程验收合格后,甲方应在5个工作日内签发工程验收合格证书。9.2工程验收程序乙方完成施工后,应通知甲方进行验收。甲方应在验收前5个工作日通知乙方验收时间。9.3工程交付手续工程验收合格后,乙方应在3个工作日内办理工程交付手续,并移交给甲方。10.违约责任及处理10.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求的;甲方未按合同约定支付工程款的;双方未按合同约定履行其他义务的。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约处理方式双方协商解决;请求仲裁机构仲裁;依法向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序诉讼程序应严格按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定进行。12.合同解除及终止12.1合同解除条件发生不可抗力事件,致使合同无法继续履行;一方严重违约,另一方提出解除;双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕;合同解除;合同依法被终止。12.3合同解除及终止程序一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;双方应尽快办理合同解除或终止手续。13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章;甲方支付首期工程款。13.2合同终止条件合同履行完毕;合同解除;合同依法被终止。13.3合同生效及终止日期合同自双方签字盖章之日起生效;合同终止日期以实际完成工程日期为准。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行时,双方互不承担责任。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同附件附件一:施工图纸附件二:施工组织设计附件三:工程量清单附件四:合同签订双方身份证复印件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中提及的第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、监理或其他协助的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入情形工程设计、施工、监理等专业技术领域的咨询;工程质量、进度、安全等方面的监督;工程合同履行过程中的争议解决;法律、法规规定的其他需要第三方介入的情形。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方的责任范围限于其专业服务内容,不承担超出其专业服务范围的甲乙双方合同责任。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:第三方提供专业服务的,其责任限额为(具体金额);第三方提供监督、监理服务的,其责任限额为(具体金额);第三方在争议解决过程中,其责任限额为(具体金额)。17.第三方权利义务17.1第三方权利第三方有权根据合同约定,独立开展专业服务工作;第三方有权获取甲乙双方提供的必要资料和协助;第三方有权要求甲乙双方遵守合同约定,确保工程顺利进行。17.2第三方义务第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;第三方应遵守国家法律法规和行业标准;第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。18.第三方与其他各方的划分说明18.1与甲方的关系第三方应服从甲方的管理,配合甲方对工程进行监督和检查。18.2与乙方的关系第三方应协助乙方完成施工任务,对施工过程中的问题提出合理化建议。18.3与其他第三方的关系若本合同中涉及多个第三方,各方应相互尊重、合作,共同确保工程顺利进行。19.第三方介入程序19.1第三方选定甲乙双方应根据工程需要和第三方资质,共同选定合适的第三方。19.2第三方介入协议甲乙双方与第三方应签订专门的第三方介入协议,明确双方的权利义务。19.3第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序若第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应协商一致,并书面修改合同。20.2变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入引起的争议,应通过协商解决。21.2争议解决机构协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:图纸应清晰、完整,符合国家相关标准和规范。说明:包括建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、设备布置图等。2.附件二:施工组织设计要求:设计应合理、可行,包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明:详细说明施工过程中的组织架构、人员安排、施工工艺、质量控制等。3.附件三:工程量清单要求:清单应详细、准确,包括工程量、材料、人工、机械等费用。说明:列出工程项目的具体内容、工程量、材料规格、人工费、机械费等。4.附件四:合同签订双方身份证复印件要求:身份证复印件应清晰、完整,包括身份证正反面。说明:用于证明合同签订双方的主体资格。5.附件五:第三方介入协议要求:协议应明确第三方的权利义务、责任限额、费用等。说明:详细规定第三方在合同履行过程中的职责和责任。6.附件六:工程验收报告要求:报告应真实、客观,包括验收日期、验收内容、验收结果等。说明:记录工程验收的过程和结果,作为工程交付的依据。7.附件七:工程变更记录要求:记录应详细、准确,包括变更原因、内容、费用等。说明:记录工程变更的过程和结果,作为工程款支付和工期调整的依据。8.附件八:工程款支付凭证要求:凭证应真实、有效,包括支付日期、金额、支付方式等。说明:证明工程款已按合同约定支付。9.附件九:违约责任证明要求:证明应详细、具体,包括违约行为、违约责任等。说明:证明违约方的违约行为和应承担的责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求的;甲方未按合同约定支付工程款的;双方未按合同约定履行其他义务的。2.责任认定标准违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例乙方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误。根据合同约定,乙方应支付每日延误工期金额的违约金。甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方无法正常施工。根据合同约定,甲方应向乙方支付逾期付款利息。双方未按合同约定履行保密义务,泄露项目信息。根据合同约定,双方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度智能化住宅泥水施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程期限3.工程内容3.1水利工程3.1.1给排水系统3.1.2水处理设施3.2土建工程3.2.1基础工程3.2.2结构工程3.2.3外墙工程3.3电气工程3.3.1配电系统3.3.2照明系统3.4空调工程3.4.1中央空调系统3.4.2分体空调系统4.工程质量标准4.1国家标准4.2行业标准4.3地方标准4.4企业标准5.工程进度计划5.1工程总体进度计划5.2关键节点进度计划5.3每月进度计划6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3验收款6.4结算款7.保修期限及责任7.1保修期限7.2保修责任7.3保修范围8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约金9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除条件10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效条件11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同签订日期14.合同附件份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方住所地2.工程概况2.1工程名称:2024年度智能化住宅泥水施工项目2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4工程类型:智能化住宅泥水施工2.5工程期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.工程内容3.1水利工程3.1.1给排水系统:包括室内外给排水管道铺设、水表安装、阀门安装等3.1.2水处理设施:包括净水器、软化器、消毒器等设备的安装与调试3.2土建工程3.2.1基础工程:包括地基处理、基础施工等3.2.2结构工程:包括主体结构、屋面结构等施工3.2.3外墙工程:包括外墙保温、装饰等施工3.3电气工程3.3.1配电系统:包括配电箱安装、线路铺设等3.3.2照明系统:包括室内外照明灯具安装、线路铺设等3.4空调工程3.4.1中央空调系统:包括空调主机、管道铺设、室内外风口安装等3.4.2分体空调系统:包括室内外空调机安装、线路铺设等4.工程质量标准4.1国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030020134.2行业标准:《住宅装饰装修工程施工质量验收规范》GB5021020184.3地方标准:省《住宅装饰装修工程施工质量验收规范》DB/4.4企业标准:企业《住宅装饰装修工程施工质量验收规范》/5.工程进度计划5.1工程总体进度计划:根据工程实际情况,制定详细的工程进度计划表,包括各阶段完成时间、验收时间等5.2关键节点进度计划:包括基础工程、主体结构、屋面结构、电气工程、空调工程等关键节点的完成时间5.3每月进度计划:每月制定详细的进度计划,包括各工序完成情况、验收时间等6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%作为预付款6.2进度款:每月根据工程进度情况支付合同总额的30%,每月支付一次6.3验收款:工程验收合格后支付合同总额的30%,验收合格后15个工作日内支付6.4结算款:工程竣工后,在资料齐全的情况下,30个工作日内支付剩余合同总额的10%7.保修期限及责任7.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,共两年7.2保修责任:在保修期限内,因施工质量问题导致的损坏,乙方负责免费维修或更换7.3保修范围:包括主体结构、屋面防水、管道设施等工程质量问题8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间完成工程进度8.1.2乙方施工质量不符合合同约定的质量标准8.1.3乙方未按时提交工程款支付申请8.1.4甲方未按合同约定支付工程款8.2违约责任8.2.1乙方未按合同约定时间完成工程进度,每延迟一日,应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金8.2.2乙方施工质量不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担8.2.3乙方未按时提交工程款支付申请,每延迟一日,应向甲方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金8.2.4甲方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金8.3违约金8.3.1上述违约金总额最高不超过合同总额的5%9.争议解决方式9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1双方在争议发生后30日内提交仲裁申请9.3.2仲裁庭在收到仲裁申请后15日内组成9.3.3仲裁庭应在组成后60日内作出仲裁裁决10.合同解除条件10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍不改正10.1.2甲方因不可抗力原因导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同10.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行结算10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方互不承担违约责任10.3.2乙方应承担已完成的工程部分的费用11.合同生效条件11.1合同生效条件11.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章11.1.2双方签字盖章后,合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同生效日期11.2.12024年1月1日12.合同附件12.1合同附件清单12.1.1工程量清单12.1.2工程图纸12.1.3甲方提供的材料设备清单12.1.4乙方施工组织设计12.2合同附件内容12.2.1附件内容应与合同内容一致,作为合同不可分割的一部分13.合同签订日期13.1合同签订日期:2024年1月1日14.合同附件份数14.1合同附件份数:双方各执壹份第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及定义1.1本合同中所提及的第三方,指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或甲乙任何一方邀请的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。1.2.1工程监理公司1.2.2质量检测机构1.2.3设计咨询公司1.2.4法律顾问1.2.5资金监管机构2.第三方职责及权利2.1第三方应按照合同约定履行其职责,包括但不限于:2.1.1对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同约定2.1.2对工程进度进行跟踪,确保工程按期完成2.1.3对工程成本进行核算,确保成本控制在预算范围内2.1.4提供专业咨询和建议,协助甲乙双方解决合同履行中的问题2.2.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息2.2.2对甲乙双方的违约行为提出书面报告2.2.3要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用3.第三方服务费用及支付方式3.1第三方服务费用应在合同中明确约定,包括服务费用总额、支付时间、支付方式等。3.2第三方服务费用支付方式:3.2.1乙方在合同签订后,向第三方支付一定比例的预付款3.2.2第三方在提供服务过程中,根据实际工作量向乙方开具发票,乙方在收到发票后按约定的支付方式支付服务费用3.2.3合同终止后,乙方应向第三方支付剩余的服务费用4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙任何一方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额:4.2.1第三方对甲乙任何一方造成损失的责任限额,不得超过合同约定的第三方服务费用总额4.2.2如第三方在履行职责过程中存在重大过失,导致甲乙任何一方损失超过责任限额的,甲方有权要求乙方承担超出责任限额的部分4.3第三方责任限额的调整:4.3.1在合同履行过程中,如第三方服务费用发生变更,双方可协商调整第三方责任限额4.3.2调整后的第三方责任限额应不低于原责任限额5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供服务,甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价5.1.2甲方应向第三方支付服务费用,并确保第三方的合法权益5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供施工过程中的监督、咨询等服务5.2.2乙方应向第三方提供施工过程中的资料和信息,并配合第三方履行职责5.3第三方与工程其他相关方的划分:5.3.1第三方与工程其他相关方(如材料供应商、设备供应商等)之间无直接合同关系5.3.2第三方在履行职责过程中,如需与工程其他相关方进行沟通和协调,应通过甲乙双方进行6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的选择、职责、权利、责任限额等进行充分协商6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确第三方的具体职责和服务内容6.3第三方介入过程中,甲乙双方应定期召开会议,沟通工程进展情况,协调解决问题7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件:7.1.1合同履行完毕7.1.2第三方服务期限届满7.1.3双方协商一致7.2第三方介入的终止程序:7.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应与第三方进行协商,明确终止后的责任划分和费用结算7.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程项目的数量和价格。2.工程图纸详细要求:提供所有工程项目的平面图、立面图、剖面图等图纸。说明:工程图纸是施工的重要依据,用于指导施工人员准确施工。3.甲方提供的材料设备清单详细要求:列出甲方提供的所有材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:甲方提供的材料设备清单用于明确甲方责任,确保施工材料的质量和数量。4.乙方施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计是施工的重要文件,用于指导施工过程。5.合同双方签署的补充协议详细要求:包括合同履行过程中的任何变更、补充或修改内容。说明:补充协议是合同的一部分,用于处理合同履行过程中的特殊情况。6.第三方服务协议详细要求:包括第三方的职责、权利、服务费用、责任限额等。说明:第三方服务协议是合同履行过程中第三方参与的重要文件。7.工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工后的重要文件,用于确认工程是否满足合同要求。8.工程结算单详细要求:包括工程结算的时间、金额、支付方式等。说明:工程结算单是工程完工后进行工程款结算的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程进度乙方施工质量不符合合同约定的质量标准乙方未按时提交工程款支付申请甲方未按合同约定支付工程款2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程进度:每延迟一日,乙方应向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定的质量标准:乙方应承担返工费用,并赔偿由此造成的损失。乙方未按时提交工程款支付申请:每延迟一日,乙方应向甲方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。甲方未按合同约定支付工程款:每延迟一日,甲方应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。3.违约示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程进度,导致工程延期3个月,则乙方应向甲方支付合同总额的1.5%作为违约金。乙方施工过程中发现部分墙体裂缝,经检测不合格,乙方应承担返工费用,并赔偿由此造成的损失。乙方未按时提交工程款支付申请,延迟支付10天,则乙方应向甲方支付逾期付款金额的1%作为违约金。甲方未按合同约定支付工程款,延迟支付30天,则甲方应向乙方支付逾期付款金额的3%作为违约金。全文完。2024年度智能化住宅泥水施工合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程款支付方式4.1预付款4.2进度款支付4.3验收款4.4保修金5.施工进度及节点5.1施工进度计划5.2施工节点及时间安排5.3施工进度调整及审批6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产管理6.4施工质量管理7.材料供应与验收7.1材料供应方式7.2材料验收标准7.3材料代购及更换8.工程验收与交付8.1验收标准及流程8.2验收时间安排8.3验收不合格处理8.4工程交付手续9.工程保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修维修流程10.违约责任及处理10.1违约责任10.2违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.其他约定事项13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力14.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________1.2合同乙方基本信息乙方名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________2.工程概况2.1工程名称智能化住宅泥水施工工程2.2工程地点____________________2.3工程规模建筑面积:____________________平方米层数:____________________层2.4工程工期自合同签订之日起至____________________年____________________月____________________日止,共计____________________个月。2.5工程质量标准按照国家相关质量标准及设计要求执行,确保工程质量达到优良等级。3.工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于房屋结构主体、屋面防水、内外墙抹灰、地面找平、管道安装、门窗安装等。3.2工程内容1.房屋结构主体施工2.屋面防水施工3.内外墙抹灰施工4.地面找平施工5.管道安装施工6.门窗安装施工7.其他相关施工3.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.工程款支付方式4.1预付款合同签订后,乙方应向甲方支付合同总价的____________________%作为预付款。4.2进度款支付根据工程进度,甲方应在每个进度节点支付相应的进度款,具体支付比例及时间节点详见附件二《进度款支付计划》。4.3验收款工程验收合格后,甲方应在____________________个工作日内支付验收款,金额为合同总价的____________________%。4.4保修金工程验收合格后,甲方应在____________________个工作日内支付保修金,金额为合同总价的____________________%,保修期满后无质量问题,甲方应退还乙方。5.施工进度及节点5.1施工进度计划详见附件三《施工进度计划》。5.2施工节点及时间安排具体施工节点及时间安排详见附件三《施工进度计划》。5.3施工进度调整及审批如因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,乙方有权向甲方提出书面申请,经甲方同意后,可调整施工进度计划。6.施工组织与管理6.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工工艺、质量保证措施、安全管理措施等。6.2施工现场管理乙方应负责施工现场的日常管理工作,确保施工安全、文明、有序。6.3安全生产管理乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产责任制,确保施工过程中不发生安全事故。6.4施工质量管理乙方应严格执行国家质量标准和设计要求,确保工程质量达到优良等级。8.工程验收与交付8.1验收标准及流程8.1.1验收标准工程验收应按照国家相关质量标准、设计文件及合同约定进行。8.1.2验收流程1.乙方在工程完工后,向甲方提交验收申请报告。2.甲方收到验收申请后,应在____________________个工作日内组织验收。3.验收过程中,双方应共同检查工程质量,记录验收结果。4.验收合格后,双方应签署验收记录,并办理工程交付手续。8.2验收时间安排8.2.1初步验收工程完工后,乙方应在____________________日内完成初步验收。8.2.2最终验收工程完工后,乙方应在____________________日内完成最终验收。8.3验收不合格处理8.3.1不合格原因如验收不合格,乙方应立即进行整改,并提交整改报告。8.3.2整改期限乙方应在____________________个工作日内完成整改。8.3.3复验整改完成后,乙方应重新提交验收申请,甲方应在____________________个工作日内组织复验。8.4工程交付手续8.4.1交付条件工程验收合格且乙方完成所有合同约定的义务后,方可办理交付手续。8.4.2交付文件1.工程验收报告2.工程保修书3.工程质量保证书4.工程施工资料9.工程保修与维修9.1保修期限工程保修期限自工程交付之日起计算,具体保修期限如下:1.结构工程:____________________年2.屋面防水工程:____________________年3.门窗工程:____________________年4.其他工程:____________________年9.2保修范围保修范围包括但不限于:1.工程质量问题2.工程使用过程中的正常损耗3.乙方应提供的零配件9.3保修维修流程9.3.1维修申请用户发现工程质量问题,应向乙方提出维修申请。9.3.2维修响应乙方应在____________________小时内响应维修申请。9.3.3维修实施乙方应按照国家相关标准和合同约定进行维修。10.违约责任及处理10.1违约责任10.1.1甲方违约责任1.未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的____________________%。2.未按时组织验收,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价的____________________%。3.其他违约责任。10.2违约处理违约方应按照违约责任条款承担相应责任,双方协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会。12.合同生效及解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件1.合同约定的解除条件成立;2.任何一方违约,另一方有权解除合同。13.其他约定事项13.1知识产权保护双方应遵守国家知识产权法律法规,未经对方同意,不得擅自使用对方的知识产权。13.2保密条款双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,并协商解决合同解除或变更事宜。14.合同附件及补充协议14.1附件本合同附件包括:1.工程量清单2.进度款支付计划3.施工进度计划14.2补充协议本合同签订后,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义在本合同中,第三方指非合同甲方和乙方之外的,为合同履行提供专业服务或参与合同履行的第三方机构或个人,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、保险经纪方等。1.2第三方介入的范围1.监理工程进度和质量2.提供专业咨询和建议3.评估工程成本和风险4.进行工程检测和验收5.协调合同履行过程中的关系2.第三方介入的引入方式2.1引入方式1.合同甲方或乙方邀请2.双方协商一致引入3.法律法规要求引入2.2引入程序1.确定第三方类型和需求2.选择合适的第三方3.与第三方签订合作协议4.通知甲方和乙方3.第三方的责权利3.1责任1.按照合作协议履行职责2.对其提供的专业服务或参与的工作负责3.对其违反协议的行为承担相应责任3.2权利1.获取协议约定的报酬2.享有合同甲方和乙方的尊重和合作3.在其职责范围内独立开展工作3.3义务1.保守合同甲乙双方的商

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论