2025水泥生产线改造工程施工合同

2025水泥生产线改造工程施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________乙方：（全称名称）地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________鉴于甲方拟对水泥生产线进行改造工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经协商一致，就水泥生产线改造工程施工事项达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：水泥生产线改造工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：____________________二、工程价款2.1工程总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价包含：____________________2.3付款方式及进度：____________________三、合同履行3.1甲方应于____年__月__日前向乙方支付合同价款的__%，即人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度要求完成施工。3.3乙方应保证工程质量，确保工程安全，严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。3.4甲方应提供施工所需的场地、电源、水源、交通等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。3.5甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于环保、安全、消防等手续。四、违约责任4.1甲方未按约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同价款的__%。4.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应向乙方支付停工、窝工费用，费用标准为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元/天。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完全部价款之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.工程预算书4.施工计划5.施工安全措施6.环保手续办理指南7.施工所需相关资质证明8.工程验收标准和方法9.付款凭证10.变更订单二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付价款：指合同约定的付款日期届满后，甲方未支付应付款项。3.甲方原因导致工程停工、窝工：指因甲方责任导致的工程无法正常进行，包括甲方未按约定提供施工场地、基础设施等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的受托方，负责按合同约定完成工程施工。3.工程价款：指合同约定的乙方完成工程所需支付的金额。4.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、进度等方面的检查和评估。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付价款。解决办法：乙方应先书面催告甲方支付价款，甲方在合理期限内仍未支付的，乙方有权暂停施工，并依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成工程。3.问题：工程出现质量问题。解决办法：双方应立即共同检查，确定责任方，责任方应承担维修、加固等费用，并支付违约金。五、所有应用场景：1.水泥生产线改造工