工程施工三通一平合同(2025年)

工程施工三通一平合同(2025年)合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行工程施工，为确保双方权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于设计、施工、设备采购、材料供应、验收等。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同金额包含：工程设计费、施工费、材料费、设备费、验收费、税费等。2.3合同金额的支付方式及进度详见附件《支付计划》。三、合同工期3.1工程开工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3工期延误及违约责任详见附件《工期及违约责任》。四、施工方的义务与责任4.1施工方应按照约定的工程内容，保质、保量、按时完成本工程。4.2施工方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程安全。4.3施工方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任及费用。4.4施工方应做好施工现场的环保、安全、文明施工工作，遵守施工现场的各项管理制度。五、业主的义务与责任5.1业主应按照约定支付合同金额，包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、验收费等。5.2业主应协助施工方办理相关手续，包括但不限于施工许可、验收等。5.3业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。5.4业主应确保施工现场的合法性，不得因场地原因导致工程延期或增加费用。六、合同的变更、解除与终止6.1合同变更：双方同意，合同金额、工程内容、工期等经协商一致后，可进行变更。变更内容应以书面形式签订补充协议。6.2合同解除：双方同意，因不可抗力等原因导致合同无法履行时，可以解除合同。解除合同后，双方应按照约定办理相关手续，互不承担责任。6.3合同终止：本合同约定的工程竣工并经验收合格后，合同即终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并经验收合格后失效。8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.《支付计划》

2.《工期及违约责任》

3.工程设计费、施工费、材料费、设备费、验收费等相关费用的报价单

4.施工许可、验收等相关手续的文件

5.施工现场的管理制度

6.环保、安全、文明施工的相关规定二、违约行为及认定：1.工期延误：指工程实际竣工日期晚于合同约定的竣工日期。

2.质量问题：指工程质量不符合国家及地方相关法律法规、规范标准。

3.安全事故：指在工程施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等事件。

4.支付违约：指业主未按约定时间支付合同金额或未支付足额合同金额。

5.义务未履行：指双方在合同中约定的义务未按照约定履行。三、法律名词及解释：1.工程施工：指按照设计文件和施工标准，进行建筑物的施工活动。

2.工程设计费：指为工程施工提供设计服务所收取的费用。

3.施工费：指完成工程施工所收取的费用。

4.材料费：指为工程施工提供的材料所收取的费用。

5.设备费：指为工程施工提供的设备所收取的费用。

6.验收费：指工程验收合格后所收取的费用。

7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇到不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商延长工期，并调整合同金额。

2.质量问题：如发现质量问题，施工方应立即整改，并承担整改费用。如质量问题严重，业主有权要求施工方赔偿损失。

3.安全事故：如发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照相关法律法规承担责任。

4.支付违约：如业主未按约定时间支付合同金额，施工方有权暂停施工，并要求业主支付违约金。

5.义务未履行：如双方义务未按照约定履行，双方应协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于我国境内的工程施工合同，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政