版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程延期施工责任补充协议范本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.目的与范围2.1目的2.2范围3.施工延期原因3.1天然灾害3.2不可抗力3.3设计变更3.4材料供应问题3.5机械设备故障3.6劳动力不足3.7其他原因4.延期施工责任划分4.1承包人责任4.2发包人责任4.3第三方责任5.延期施工的期限5.1延期期限的计算5.2延期期限的延长6.延期施工的赔偿6.1赔偿方式6.2赔偿标准7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.合同附件10.1附件一:施工延期原因证明材料10.2附件二:赔偿计算方法11.其他约定11.1其他约定事项11.2其他约定解释12.合同签订与生效12.1合同签订程序12.2合同生效条件13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同份数与效力14.1合同份数14.2合同效力第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024版建筑工程延期施工责任补充协议》。1.1.2“承包人”指在本合同中承担建筑工程施工任务的单位或个人。1.1.3“发包人”指在本合同中委托承包人进行建筑工程施工的单位或个人。1.1.4“施工延期”指因非承包人原因导致工程进度延误超过合同约定的工期。1.1.5“不可抗力”指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因导致工程无法按期完成的情况。1.1.6“设计变更”指在施工过程中,因设计修改导致工程进度延误的情况。1.1.7“材料供应问题”指因材料供应不足、质量不合格等原因导致工程进度延误的情况。1.1.8“机械设备故障”指施工过程中机械设备出现故障导致工程进度延误的情况。1.1.9“劳动力不足”指因劳动力短缺导致工程进度延误的情况。2.目的与范围2.1目的2.1.1明确建筑工程延期施工的责任归属。2.1.2规范延期施工的处理流程。2.1.3确保工程质量和工期。2.2范围2.2.1本合同适用于所有由承包人承担施工的建筑工程项目。2.2.2本合同不适用于因承包人自身原因导致的施工延期。3.施工延期原因3.1天然灾害3.1.1因地震、洪水、台风等自然灾害导致施工延期,承包人应提供相关证明材料。3.2不可抗力3.2.1因战争、罢工、政府行为等不可抗力因素导致施工延期,承包人应提供相关证明材料。3.3设计变更3.3.1因设计变更导致施工延期,发包人应提前通知承包人,并提供设计变更文件。3.4材料供应问题3.4.1因材料供应不足、质量不合格等原因导致施工延期,材料供应商应承担相应责任。3.5机械设备故障3.5.1因机械设备故障导致施工延期,承包人应提供设备维修记录。3.6劳动力不足3.6.1因劳动力短缺导致施工延期,承包人应提供相关证明材料。3.7其他原因3.7.1因其他非承包人原因导致施工延期,承包人应提供相关证明材料。4.延期施工责任划分4.1承包人责任4.1.1因承包人自身原因导致的施工延期,承包人应承担全部责任。4.2发包人责任4.2.1因发包人原因导致的施工延期,发包人应承担相应责任。4.3第三方责任4.3.1因第三方原因导致的施工延期,第三方应承担相应责任。5.延期施工的期限5.1延期期限的计算5.1.1延期期限自施工延期原因发生之日起计算。5.2延期期限的延长5.2.1如施工延期原因持续存在,延期期限可相应延长。6.延期施工的赔偿6.1赔偿方式6.1.1发包人应按照合同约定向承包人支付延期施工赔偿。6.2赔偿标准6.2.1赔偿标准按照合同约定的赔偿比例和延期期限计算。8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。8.1.2本合同的内容、签订过程及履行情况。8.1.3与本合同相关的任何其他非公开信息。8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年止。9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署本合同并签字盖章。9.1.2本合同经双方确认无误后生效。9.2合同变更程序9.2.1合同任何一方的变更要求应以书面形式提出。9.2.2变更内容经双方协商一致后,应以书面形式确认,并作为本合同的补充部分。9.3合同终止条件9.3.1合同约定的工期完成且工程验收合格。9.3.2双方协商一致解除合同。9.3.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3.4一方违约导致合同无法履行。10.合同附件10.1附件一:施工延期原因证明材料10.1.1承包人应提供施工延期原因的书面证明材料。10.1.2证明材料应包括但不限于:灾害报告、政府文件、设计变更通知、材料供应商证明、机械设备维修记录、劳动力短缺证明等。10.2附件二:赔偿计算方法10.2.1赔偿计算方法应以合同约定的赔偿比例为基础。10.2.2赔偿计算公式:赔偿金额=延期工期×合同约定每日赔偿金额。11.其他约定11.1其他约定事项11.1.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。11.2其他约定解释11.2.1本合同条款的任何解释均以双方协商一致为准。12.合同签订与生效12.1合同签订程序12.1.1双方代表签署本合同。12.1.2合同签署后,双方应按照合同约定的方式履行合同义务。12.2合同生效条件12.2.1合同签署后,双方应在合同约定的期限内完成合同生效所需的全部手续。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除条件应按照本合同第九条的规定执行。13.2合同终止条件13.2.1合同终止条件应按照本合同第九条的规定执行。14.合同份数与效力14.1合同份数14.1.1本合同一式两份,双方各执一份。14.2合同效力14.2.1本合同自双方签署之日起生效,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为协助甲乙双方履行合同义务而介入的任何个人、单位或组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量和效率,解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,并应具备相应的资质和条件。16.2第三方介入方式16.2.1.1监理:对施工过程进行监督和管理。16.2.1.2咨询:提供专业意见和建议。16.2.1.3评估:对工程质量、进度等进行评估。16.2.1.4仲裁:解决合同履行过程中的争议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额指第三方在合同履行过程中因其过错导致的损失,由第三方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应在合同中明确约定,一般根据第三方的资质、业务范围和市场行情等因素确定。17.3责任限额调整17.3.1如有特殊情况,甲乙双方可协商调整责任限额。18.第三方责权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其介入工作。18.2第三方义务18.2.1第三方应遵守合同约定,按照甲乙双方的要求履行职责。18.3第三方责任18.3.1第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1甲乙双方应明确各自在合同履行过程中的职责,第三方应根据甲乙双方的要求和合同约定履行其职责。19.2信息共享19.2.1甲乙双方应向第三方提供履行合同所需的信息,第三方应保守这些信息的秘密。19.3争议解决19.3.1如第三方与其他方发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1第三方介入工作完成后,或合同约定的终止条件出现时,第三方介入终止。20.2终止程序20.2.1第三方介入终止时,甲乙双方应共同确认,并办理相关手续。20.3终止后的责任20.3.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务,第三方不再承担责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工延期原因证明材料要求:提供自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素的证明文件。说明:如地震、洪水、台风等灾害报告,政府文件,新闻媒体报道等。2.附件二:设计变更通知要求:提供设计变更文件,包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸等。说明:设计变更通知应由发包人签发,承包人应予以执行。3.附件三:材料供应证明要求:提供材料供应商证明材料,包括材料供应合同、质量检验报告等。说明:证明材料应能证明材料供应的及时性和质量符合要求。4.附件四:机械设备维修记录要求:提供机械设备维修记录,包括维修时间、维修内容、维修人员等。说明:维修记录应由承包人保存,以备查验。5.附件五:劳动力短缺证明要求:提供劳动力短缺的证明材料,包括人员招聘记录、工资发放记录等。说明:证明材料应能证明劳动力短缺的真实性。6.附件六:赔偿计算方法要求:提供赔偿计算方法的详细说明,包括赔偿比例、计算公式等。说明:赔偿计算方法应根据合同约定和实际情况确定。7.附件七:第三方资质证明要求:提供第三方资质证明,包括营业执照、专业许可证等。说明:第三方资质证明应能证明其具备介入合同的相应能力。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为1.1未按合同约定的时间完成工程进度。1.2施工质量不符合合同约定标准。1.3违反合同约定的施工规范和安全要求。1.4未按照合同约定支付工程款项。责任认定:承包人应承担违约责任,包括赔偿发包人损失、支付违约金等。2.发包人违约行为2.1未按合同约定支付工程款项。2.2未按时提供施工图纸或材料。2.3未按合同约定提供施工场地或施工条件。2.4违反合同约定的其他义务。责任认定:发包人应承担违约责任,包括赔偿承包人损失、支付违约金等。3.第三方违约行为3.1未按合同约定履行职责。3.2因第三方自身原因导致合同无法履行。3.3违反合同约定的其他义务。责任认定:第三方应承担违约责任,包括赔偿甲乙双方损失、支付违约金等。示例说明:承包人因材料供应问题导致工程延期,经核实,材料供应商存在违约行为。根据合同约定,承包人应向发包人支付违约金,并赔偿发包人因延期造成的损失。发包人未按时提供施工图纸,导致承包人无法按期完成工程。根据合同约定,发包人应向承包人支付违约金,并赔偿承包人因等待图纸造成的损失。全文完。2024版建筑工程延期施工责任补充协议范本1本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或授权代表1.3协议双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同工期3.延期施工原因及责任划分3.1延期施工原因3.2责任划分原则3.3责任承担方式4.延期施工的处理方式4.1延期施工申请4.2延期施工审批4.3延期施工期间的工程管理4.4延期施工期间的工程款支付5.延期施工期间的工程款调整5.1工程款调整原则5.2工程款调整计算方法5.3工程款调整审批程序6.延期施工期间的工程进度管理6.1工程进度计划调整6.2工程进度跟踪与监督6.3工程进度报告与通报7.延期施工期间的工程验收7.1工程验收条件7.2工程验收程序7.3工程验收标准8.延期施工期间的工程保修8.1工程保修期限8.2工程保修范围8.3工程保修责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.协议生效、变更与解除10.1协议生效条件10.2协议变更程序10.3协议解除条件11.协议的终止与清算11.1协议终止条件11.2协议清算程序11.3清算后的债权债务处理12.协议的附件与补充12.1协议附件12.2协议补充13.协议的签署与生效日期13.1协议签署日期13.2协议生效日期14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2法律适用与争议解决14.3协议的份数与保管第一部分:合同如下:1.协议双方的基本信息1.1协议双方名称(1)甲方:__________有限公司(2)乙方:__________建筑工程有限公司1.2协议双方法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人或授权代表:__________(2)乙方法定代表人或授权代表:__________1.3协议双方联系方式(1)甲方联系方式:电话:__________,邮箱:__________(2)乙方联系方式:电话:__________,邮箱:__________2.工程概况2.1工程名称:__________项目2.2工程地点:__________省__________市__________区__________路__________号2.3工程规模:建筑面积__________平方米,投资总额__________万元。2.4工程合同工期:自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。3.延期施工原因及责任划分3.1延期施工原因(1)甲方原因:__________(2)乙方原因:__________(3)不可抗力因素:__________3.2责任划分原则(1)甲方原因导致的延期施工,由甲方承担相应责任;(2)乙方原因导致的延期施工,由乙方承担相应责任;(3)不可抗力因素导致的延期施工,按相关法律法规执行。3.3责任承担方式(1)甲方原因:__________(2)乙方原因:__________(3)不可抗力因素:__________4.延期施工的处理方式4.1延期施工申请(1)乙方应在发生延期施工情形后__________日内,向甲方提出延期施工申请;(2)甲方应在收到延期施工申请后__________日内,对延期施工申请进行审批。4.2延期施工审批(1)甲方审批通过后,乙方应按照审批结果执行;(2)甲方审批不通过,乙方应立即采取措施恢复正常施工。4.3延期施工期间的工程管理(1)乙方应加强工程管理,确保工程质量和安全;(2)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.4延期施工期间的工程款支付(1)甲方应按原合同约定支付工程款;(2)延期施工期间的工程款支付,按实际完成工程量及合同约定进行调整。5.延期施工期间的工程款调整5.1工程款调整原则(1)根据实际完成工程量和合同约定进行调整;(2)调整后的工程款应与原合同约定的工程款相一致。5.2工程款调整计算方法(1)按实际完成工程量计算;(2)根据合同约定的工程量计算。5.3工程款调整审批程序(1)乙方提出调整申请;(2)甲方审批通过;(3)调整后的工程款支付。6.延期施工期间的工程进度管理6.1工程进度计划调整(1)乙方应制定新的工程进度计划;(2)甲方应协助乙方调整工程进度计划。6.2工程进度跟踪与监督(1)乙方应定期向甲方汇报工程进度;(2)甲方应定期对工程进度进行跟踪与监督。6.3工程进度报告与通报(1)乙方应定期向甲方提交工程进度报告;(2)甲方应定期对工程进度进行通报。8.延期施工期间的工程验收8.1工程验收条件(1)所有施工内容已按合同约定完成;(2)工程质量符合国家及行业相关标准;(3)工程资料齐全,符合验收要求。8.2工程验收程序(1)乙方通知甲方进行验收;(2)甲方在收到通知后__________日内组织验收;(3)验收不合格,乙方应在__________日内进行整改。8.3工程验收标准(1)按照国家及行业相关标准;(2)参照合同约定的质量要求;(3)符合甲方提出的特殊要求。9.延期施工期间的工程保修9.1工程保修期限(1)主体结构工程保修期限为__________年;(2)其他工程内容保修期限为__________年。9.2工程保修范围(1)因乙方施工原因造成的质量问题;(2)因乙方施工不当造成的损坏;(3)因乙方施工质量引起的其他问题。9.3工程保修责任(1)乙方在保修期内承担保修责任;(2)保修期内,乙方应提供必要的维修材料和服务;(3)保修期满后,甲方自行承担维修责任。10.违约责任及争议解决10.1违约责任(1)任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任;(2)违约方应承担由此给对方造成的直接损失和间接损失;(3)违约方应按合同约定支付违约金。10.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成,提交__________仲裁委员会仲裁;(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。10.3争议解决机构(1)__________仲裁委员会;(2)仲裁规则参照《中华人民共和国仲裁法》。11.协议生效、变更与解除11.1协议生效条件(1)双方签字盖章;(2)协议内容符合法律法规;(3)协议经双方协商一致。11.2协议变更程序(1)双方协商一致;(2)签订变更协议;(3)变更协议与本协议具有同等法律效力。11.3协议解除条件(1)双方协商一致;(2)按照法律法规规定的情形;(3)协议解除后,双方应按照约定处理债权债务。12.协议的终止与清算12.1协议终止条件(1)协议约定的工期结束;(2)双方协商一致;(3)法律法规规定的情形。12.2协议清算程序(1)双方协商确定清算组;(2)清算组负责清算工作;(3)清算结果经双方确认。12.3清算后的债权债务处理(1)清算后的债权债务按实际发生额计算;(2)双方按照约定处理债权债务;(3)剩余资金按照法律法规规定处理。13.协议的附件与补充13.1协议附件(1)工程合同;(2)工程图纸;(3)其他相关文件。13.2协议补充(1)双方认为需要补充的其他事项;(2)补充协议与本协议具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1不可抗力条款(1)不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等;(2)不可抗力事件发生,双方应及时通知对方;(3)不可抗力事件持续期间,双方应尽力减少损失。14.2法律适用与争议解决(1)本协议适用中华人民共和国法律法规;(2)争议解决方式参照第10.2条。14.3协议的份数与保管(1)本协议一式__________份,双方各执__________份;(2)协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与界定1.1第三方是指在甲乙双方签订的《2024版建筑工程延期施工责任补充协议》中,由甲乙双方共同认可并引入,为协助双方解决延期施工问题,提供专业服务或执行特定任务的独立法人或其他组织。1.2第三方的类型包括但不限于:(1)工程监理单位;(2)专业咨询机构;(3)仲裁机构;(4)法律服务机构;(5)其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方的责权利2.1第三方的责任:(1)第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、公正、客观的服务;(2)第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定;(3)第三方因自身原因导致的服务失误,应承担相应的法律责任。2.2第三方的权利:(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合;(2)第三方有权根据实际情况调整服务内容和方式;(3)第三方有权要求甲乙双方支付服务费用。2.3第三方的义务:(1)第三方应保守甲乙双方的商业秘密;(2)第三方应按时完成工作任务;(3)第三方应确保服务质量。3.第三方介入的条件与程序3.1第三方介入的条件:(1)甲乙双方协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方服务费用合理。3.2第三方介入的程序:(1)甲乙双方共同确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订服务协议;(3)第三方按照服务协议履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定:(1)甲乙双方在服务协议中明确第三方责任限额;(2)第三方责任限额不得低于法律法规规定的最低标准。4.2第三方责任限额的执行:(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,按照服务协议约定的责任限额承担赔偿责任;(2)第三方责任限额的执行,以实际损失为依据,不得超过约定的限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:(1)第三方在执行职责过程中,对甲方负责;(2)甲方应向第三方提供必要的资料和配合;(3)甲方有权监督第三方的工作。5.2第三方与乙方的划分:(1)第三方在执行职责过程中,对乙方负责;(2)乙方应向第三方提供必要的资料和配合;(3)乙方有权监督第三方的工作。5.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方与甲乙双方是独立的服务关系;(2)第三方应独立履行职责,不受甲乙双方的影响;(3)第三方在履行职责过程中,应遵循公正、客观、诚信的原则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程合同(1)详细要求:合同应包含工程名称、地点、规模、工期、工程款支付方式、质量标准、验收标准等内容。(2)说明:此附件为甲乙双方签订的原始工程合同,是本补充协议的依据。2.工程图纸(1)详细要求:图纸应包含工程结构、布局、尺寸、材料等信息。(2)说明:此附件用于指导施工,确保工程按设计要求进行。3.工程进度计划(1)详细要求:计划应包含工程各个阶段的开始和结束时间、主要工作内容、资源配置等。(2)说明:此附件用于跟踪和监督工程进度。4.工程验收报告(1)详细要求:报告应包含工程验收结果、存在问题及整改措施等。(2)说明:此附件用于记录工程验收情况。5.工程保修单(1)详细要求:单据应包含工程保修期限、保修范围、保修责任等内容。(2)说明:此附件用于保障工程在保修期内的维修服务。6.第三方服务协议(1)详细要求:协议应包含第三方服务内容、费用、责任限额、保密条款等。(2)说明:此附件用于明确第三方在介入过程中的权利义务。7.争议解决协议(1)详细要求:协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。(2)说明:此附件用于解决甲乙双方在履行合同过程中产生的争议。8.其他相关文件(1)详细要求:根据实际情况,可能包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。(2)说明:此附件用于补充和完善合同内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按时提供施工所需材料;未按时验收工程;未经乙方同意擅自变更工程内容。(2)乙方违约:工程质量不符合合同约定;工程进度延误;未经甲方同意擅自变更工程内容;未按时提供工程保修服务。2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:按合同约定支付违约金;承担乙方因此造成的损失。(2)乙方违约责任:按合同约定支付违约金;承担甲方因此造成的损失;修复或更换不合格工程。3.示例说明:(1)甲方违约示例:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担因此造成的损失。(2)乙方违约示例:乙方提供的建筑材料质量不合格,导致工程出现质量问题,乙方应承担修复或更换不合格材料的责任,并支付甲方因此造成的损失。全文完。2024版建筑工程延期施工责任补充协议范本2本合同目录一览1.协议依据与适用范围1.1协议依据1.2适用范围2.延期施工的定义与类型2.1延期施工的定义2.2延期施工的类型3.延期施工的原因及责任划分3.1延期施工的原因3.2责任划分原则3.3责任主体4.延期施工的申报与审批4.1延期施工的申报4.2延期施工的审批流程4.3审批权限5.延期施工的期限及计算方法5.1延期施工的期限5.2延期期限的计算方法6.延期施工的补偿方式6.1经济补偿6.2其他补偿措施7.延期施工的违约责任7.1违约责任承担7.2违约金的计算与支付8.延期施工的信息报告与公示8.1信息报告的内容8.2信息报告的时间要求8.3公示方式9.延期施工的协调与沟通9.1协调机制9.2沟通渠道9.3沟通要求10.延期施工的合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更内容11.延期施工的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.延期施工的合同终止与解除12.1终止条件12.2解除条件12.3终止或解除程序13.协议的生效、修订与解除13.1协议生效条件13.2协议修订程序13.3协议解除条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2通知方式14.3法律适用与争议解决第一部分:合同如下:1.协议依据与适用范围1.1协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.2适用范围本协议适用于2024版建筑工程延期施工情况下的责任补充,适用于所有参与该建筑工程的建设单位、施工单位、监理单位等相关方。2.延期施工的定义与类型2.1延期施工的定义延期施工是指在合同约定的工期内,由于非施工单位原因导致的工程进度延误。2.2延期施工的类型1.设计变更导致的延期;2.材料供应不足或质量不合格导致的延期;3.施工单位自身原因导致的延期;4.不可抗力因素导致的延期。3.延期施工的原因及责任划分3.1延期施工的原因1.设计变更;2.材料供应问题;3.施工单位自身管理问题;4.不可抗力因素。3.2责任划分原则1.明确责任主体;2.依据实际情况确定责任;3.公平合理。3.3责任主体延期施工的责任主体包括但不限于:1.设计单位;2.材料供应商;3.施工单位;4.监理单位。4.延期施工的申报与审批4.1延期施工的申报任何一方发现可能导致延期施工的情况,应及时向合同另一方申报,并提供相关证明材料。4.2延期施工的审批流程延期施工的申报经审核后,由合同双方共同协商确定延期施工的具体期限。4.3审批权限延期施工的审批权限由合同双方共同享有,任何一方无权单方面决定延期施工。5.延期施工的期限及计算方法5.1延期施工的期限延期施工的期限由合同双方根据实际情况协商确定,但不得超过合同约定的工期。5.2延期期限的计算方法1.以实际延误的天数计算;2.如有特殊情况,可适当调整计算方法。6.延期施工的补偿方式6.1经济补偿延期施工的经济补偿包括但不限于:1.延期费用;2.利息;3.其他经济损失。6.2其他补偿措施延期施工的其他补偿措施包括但不限于:1.重新安排施工计划;2.优化施工方案;3.提供必要的物资和技术支持。7.延期施工的违约责任7.1违约责任承担任何一方违反本协议的约定,导致延期施工的,应承担相应的违约责任。7.2违约金的计算与支付1.以实际损失为基础;2.不得超过合同约定上限。违约金应在违约行为发生后五个工作日内支付。8.延期施工的信息报告与公示8.1信息报告的内容1.延期施工的原因;2.延期施工的具体期限;3.影响范围及程度;4.应对措施及进展情况。8.2信息报告的时间要求信息报告应在发现延期施工情况后的三个工作日内提交。8.3公示方式信息报告应通过合同双方约定的方式进行公示,包括但不限于:1.通告;2.电子邮件;3.现场公告。9.延期施工的协调与沟通9.1协调机制建立由合同双方负责人组成的协调小组,负责处理延期施工相关事宜。9.2沟通渠道设立专门的沟通渠道,包括但不限于:1.定期会议;2.电子邮件;3.短信;4.电话。9.3沟通要求双方应保持沟通渠道的畅通,及时反馈相关信息,确保问题得到及时解决。10.延期施工的合同变更10.1变更条件1.变更内容与延期施工直接相关;2.变更内容经合同双方协商一致;3.变更内容符合法律法规及合同约定。10.2变更程序1.提出变更申请;2.双方协商确定变更内容;3.签署变更协议。10.3变更内容变更内容应包括但不限于:1.工期调整;2.经济补偿;3.其他相关条款。11.延期施工的争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序双方应尝试协商解决争议,如协商不成,可申请调解或仲裁,必要时可提起诉讼。11.3争议解决机构争议解决机构由合同双方协商确定,或由相关行业主管部门指定。12.延期施工的合同终止与解除12.1终止条件1.合同约定的工程完工;2.合同双方协商一致;3.因不可抗力导致合同无法履行。12.2解除条件1.一方严重违约;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.经合同双方协商一致。12.3终止或解除程序1.提出终止或解除申请;2.双方协商确定终止或解除条件;3.签署终止或解除协议。13.协议的生效、修订与解除13.1协议生效条件本协议自合同双方签字(或盖章)之日起生效。13.2协议修订程序协议的修订应经合同双方协商一致,并签署修订协议。13.3协议解除条件1.合同双方协商一致;2.因不可抗力导致协议无法履行。14.其他约定事项14.1不可抗力条款不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等,如发生不可抗力事件,合同双方应相互理解并采取必要措施减轻损失。14.2通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至合同双方约定的地址或电子邮箱。14.3法律适用与争议解决本协议的签订、效力、解释、履行、修改及终止均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应提交至合同双方约定的法院解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念与介入范围1.1第三方的概念本协议中所述第三方,是指除合同双方以外的,为协助合同履行而介入的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:1.调解人;2.仲裁员;3.评估机构;4.监理机构;5.技术顾问;6.中介方。2.甲乙方的额外条款及说明2.1第三方介入程序1.当合同双方就延期施工问题无法达成一致时,可邀请第三方介入;2.第三方介入需经合同双方书面同意;3.第三方介入的具体程序由合同双方另行约定。2.2第三方责任1.第三方在介入过程中,应遵守法律法规和合同约定;2.第三方对因其介入行为造成的损失,应承担相应的责任。3.第三方的责权利界定3.1责任1.第三方应对其提供的评估、咨询、调解等服务的真实性和有效性承担责任;2.第三方应保护合同双方的商业秘密;3.第三方在介入过程中,如违反法律法规或合同约定,应承担相应的法律责任。3.2权利1.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;2.第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助;3.第三方有权在介入过程中独立作出判断和决定。3.3利益1.第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 辽宁冶金职业技术学院《酒店人力资源管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江西洪州职业学院《教师课堂教学艺术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 吉林职业技术学院《财经法规与会计职业道德》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南电子科技职业学院《后期合成A》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 黑龙江司法警官职业学院《电路理论A》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆应用技术职业学院《当代社会思潮评析》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆机电职业技术大学《影像设备学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江农林大学暨阳学院《版式设计与表现》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中国石油大学(北京)《画法几何与机械制图I》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 郑州升达经贸管理学院《金融法》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2024年高标准农田建设土地承包服务协议3篇
- 阅读理解(专项训练)-2024-2025学年湘少版英语六年级上册
- 无创通气基本模式
- 飞行原理(第二版) 课件 第4章 飞机的平衡、稳定性和操纵性
- 暨南大学珠海校区财务办招考财务工作人员易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 羊水少治疗护理查房
- 管道坡口技术培训
- 2024年全国统一高考英语试卷(新课标Ⅰ卷)含答案
- OQC培训资料教学课件
- 2024年8月CCAA国家注册审核员OHSMS职业健康安全管理体系基础知识考试题目含解析
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识 CCAA年度确认 试题与答案
评论
0/150
提交评论