2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本3篇_第1页
2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本3篇_第2页
2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本3篇_第3页
2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本3篇_第4页
2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围2.当事人信息2.1承包方2.2业主方2.3监理方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1工程范围4.2工程量清单4.3工程设计4.4工程施工5.工程质量标准5.1质量要求5.2质量检测5.3质量验收6.工程进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度延误责任7.合同价款及支付7.1工程价款7.2付款方式7.3付款条件7.4付款时间8.材料供应8.1材料采购8.2材料验收8.3材料使用9.人力资源配置9.1人员配置9.2人员培训9.3人员管理10.安全生产10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在建设城市轨道交通站房工程过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、保质、安全、高效完成。1.3合同适用范围本合同适用于甲方投资建设的城市轨道交通站房工程,包括但不限于土建、装饰、安装等工程内容。2.当事人信息2.1承包方名称:乙方全称地址:乙方地址法定代表人:乙方法定代表人姓名2.2业主方名称:甲方全称地址:甲方地址法定代表人:甲方法定代表人姓名2.3监理方名称:监理单位全称地址:监理单位地址法定代表人:监理单位法定代表人姓名3.项目概况3.1项目名称城市轨道交通站房建设工程3.2项目地点[具体地点]3.3项目规模[具体规模]3.4项目工期[具体工期]4.工程内容4.1工程范围本合同约定的工程范围为甲方投资建设的城市轨道交通站房工程,包括但不限于土建、装饰、安装等工程内容。4.2工程量清单[详细列出工程量清单]4.3工程设计[详细说明工程设计要求]4.4工程施工[详细说明工程施工要求]5.工程质量标准5.1质量要求[详细说明质量要求]5.2质量检测[详细说明质量检测方法]5.3质量验收[详细说明质量验收程序]6.工程进度管理6.1进度计划[详细说明进度计划]6.2进度调整[详细说明进度调整程序]6.3进度延误责任[详细说明进度延误责任分配]7.合同价款及支付7.1工程价款[详细说明工程价款构成]7.2付款方式[详细说明付款方式]7.3付款条件[详细说明付款条件]7.4付款时间[详细说明付款时间安排]8.材料供应8.1材料采购乙方负责材料采购,包括但不限于钢材、混凝土、门窗、装饰材料等,采购应满足工程设计和质量要求。8.2材料验收所有材料进场前,乙方应向监理方提交材料合格证明文件,监理方应在[具体时间]内完成材料验收。8.3材料使用乙方应按照工程设计要求和施工规范合理使用材料,确保材料使用符合合同约定。9.人力资源配置9.1人员配置乙方应按照工程规模和进度要求配置充足的技术人员和施工人员,保证工程顺利进行。9.2人员培训乙方应对施工人员进行必要的专业培训,确保其具备完成工程任务的能力。9.3人员管理乙方应建立健全人员管理制度,确保施工人员的行为符合合同约定和法律法规要求。10.安全生产10.1安全生产责任制甲乙双方应共同落实安全生产责任制,确保工程安全施工。10.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、消防设施、应急预案等。10.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,及时上报甲方和监理方,并配合进行事故调查和处理。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规执行。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方通知后未在[具体期限]内纠正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)法律法规或政策变化,导致合同无法继续履行。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.违约责任13.1违约行为任何一方违反本合同约定,均构成违约行为。13.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.合同生效与终止14.1合同生效本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同终止(1)合同履行完毕;(2)合同解除;(3)合同到期。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、材料供应、设备租赁等。2.第三方责任限额2.1第三方责任界定第三方在履行职责过程中,因自身原因造成工程损失或损害的,应承担相应的赔偿责任。2.2责任限额第三方责任限额根据其提供服务的性质和合同约定确定。具体责任限额应在合同中明确,并在附件中详细列出。3.第三方介入条款3.1第三方选择甲乙双方应根据工程需要和第三方资质,共同选择合适的第三方。3.2第三方合同签订第三方合同由甲乙双方共同与第三方签订,合同内容应与本合同相关条款相一致。3.3第三方职责第三方应按照合同约定,履行其职责,并对自己的行为负责。4.第三方权利4.1第三方权利界定(1)根据合同约定,获取相应的报酬;(2)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;(3)在履行职责过程中,对工程提出合理化建议。5.第三方义务5.1第三方义务界定(1)按照合同约定,提供高质量的服务;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)遵守国家法律法规和行业标准。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理,配合甲方进行工程监督和验收。6.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的施工安排,确保工程顺利进行。6.3第三方与监理方的关系第三方应服从监理方的监督和管理,确保工程符合质量要求。7.第三方介入的额外条款7.1第三方介入的审批甲乙双方应共同对第三方介入进行审批,审批程序应在合同中明确。7.2第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。7.3第三方介入的终止如第三方介入过程中出现严重违约或无法继续履行职责的情况,甲乙双方有权终止第三方介入,并要求第三方承担相应的责任。8.第三方责任限额的具体规定8.1第三方责任限额的确定(1)第三方提供服务的性质;(2)工程规模和风险程度;(3)合同约定的责任范围;(4)市场行情和行业标准。8.2第三方责任限额的调整如遇特殊情况,经甲乙双方协商一致,可对第三方责任限额进行调整。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等,需与合同约定的工程范围一致。说明:工程量清单是工程计价和结算的重要依据。2.附件二:工程设计文件详细要求:包括施工图、设计说明书、材料清单等,需符合国家相关标准和规范。说明:工程设计文件是指导施工的重要依据。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计是确保工程顺利进行的关键。4.附件四:材料合格证明文件详细要求:包括材料供应商的资质证明、产品合格证、检验报告等。说明:材料合格证明文件是确保工程质量的重要依据。5.附件五:人员资质证书详细要求:包括施工人员、技术人员、管理人员等的资质证书。说明:人员资质证书是确保施工团队专业能力的重要依据。6.附件六:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度是确保工程安全施工的重要依据。7.附件七:合同签订文件详细要求:包括合同文本、签订日期、签字盖章等。说明:合同签订文件是合同生效的重要凭证。8.附件八:补充协议详细要求:包括合同变更、补充条款等。说明:补充协议是对合同内容的补充和完善。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方未按合同约定的时间完成工程,甲方有权要求乙方支付每日违约金,并赔偿因工期延误造成的损失。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题。责任认定标准:乙方应承担违约责任,修复不合格工程,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工过程中出现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,并赔偿因修复造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付每日违约金,并赔偿因付款延误造成的损失。4.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:若第三方未按合同约定履行职责,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。5.违约行为:发生不可抗力事件,导致合同无法履行。责任认定标准:根据不可抗力事件的影响,甲乙双方可协商解除合同,或部分履行合同。示例说明:若发生地震、洪水等不可抗力事件,导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同,或部分履行合同。全文完。2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点1.6合同签订目的1.7合同履行期限1.8合同总价及支付方式1.9合同变更及解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设标准2.5工程质量要求2.6工程进度要求2.7工程安全文明施工要求第三章工程设计3.1设计依据3.2设计深度3.3设计变更及费用3.4设计图纸及技术文件3.5设计阶段及成果提交时间第四章工程施工4.1施工准备4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量保证措施4.5施工安全文明施工措施4.6施工现场管理4.7施工验收及整改第五章材料设备供应5.1材料设备供应原则5.2材料设备采购及验收5.3材料设备质量保证5.4材料设备价格及支付5.5材料设备供应进度第六章合同价款及支付6.1合同价款组成6.2支付方式及期限6.3预付款及进度款支付6.4结算及竣工结算6.5逾期付款及违约责任第七章合同变更及索赔7.1合同变更范围及程序7.2索赔处理程序及标准7.3不可抗力及合同解除第八章违约责任8.1违约责任范围8.2违约责任承担8.3违约金及赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸及技术文件12.3附件三:合同签订双方法定代表人签字页12.4附件四:合同签订双方盖章页第十三章合同签署13.1合同签署方式13.2合同签署日期13.3合同签署地点第十四章其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解除14.4合同终止14.5合同争议解决14.6合同签署合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同双方基本信息1.4.1承包方:名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______1.4.2发包方:名称:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______1.5合同签订地点本合同签订地点为_______。1.6合同签订目的本合同签订目的为明确双方在城市轨道交通站房建设工程中的权利和义务,确保工程顺利进行。1.7合同履行期限本合同履行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.8合同总价及支付方式1.8.1合同总价为人民币____元整。1.8.2支付方式:(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%;(2)进度款:根据工程进度分期支付,每次支付合同总价的____%;(3)竣工结算:工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%;(4)保修金:合同总价的____%,在保修期满后____个工作日内无息退还。1.9合同变更及解除1.9.1合同变更:(1)经双方协商一致,可以对本合同进行变更;(2)变更内容应以书面形式签订补充协议,作为本合同的一部分。1.9.2合同解除:(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同;(2)一方违约,另一方有权解除合同;(3)合同解除后,双方应按本合同约定办理结算和清算事宜。第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为_______。2.2工程地点本工程地点位于_______。2.3工程规模本工程规模为_______。2.4工程建设标准本工程建设标准参照《城市轨道交通站房建筑设计规范》等相关标准执行。2.5工程质量要求2.5.1工程质量应符合国家标准、行业标准及设计文件要求;2.5.2工程质量应达到优良等级。2.6工程进度要求2.6.1工程进度计划应经双方协商一致;2.6.2承包方应按进度计划完成工程。2.7工程安全文明施工要求2.7.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准;2.7.2承包方应确保施工现场安全文明施工。第三章工程设计3.1设计依据本工程设计依据为《城市轨道交通站房建筑设计规范》等相关标准。3.2设计深度本工程设计深度为_______。3.3设计变更及费用3.3.1设计变更:(1)设计变更应由设计单位提出;(2)设计变更经双方协商一致后,由设计单位出具变更通知单。3.3.2设计变更费用:(1)设计变更费用由变更原因方承担;(2)设计变更费用按实际发生计算。3.4设计图纸及技术文件3.4.1设计图纸及技术文件应完整、准确;3.4.2设计图纸及技术文件应在合同签订后____个工作日内提交。3.5设计阶段及成果提交时间3.5.1设计阶段:(1)初步设计;(2)施工图设计。3.5.2成果提交时间:(1)初步设计成果在____个工作日内提交;(2)施工图设计成果在____个工作日内提交。第四章工程施工4.1施工准备4.1.1施工现场准备:(1)施工现场应满足施工要求;(2)施工现场应遵守相关法律法规。4.1.2施工人员准备:(1)施工人员应具备相应资质;(2)施工人员应接受安全教育和培训。4.2施工组织设计4.2.1施工组织设计应经双方协商一致;4.2.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容。4.3施工进度计划4.3.1施工进度计划应经双方协商一致;4.3.2承包方应按进度计划完成工程。4.4施工质量保证措施4.4.1施工质量保证措施应符合国家标准、行业标准及设计文件要求;4.4.2施工过程中应加强质量检查和控制。4.5施工安全文明施工措施4.5.1施工安全文明施工措施应符合国家有关安全生产的法律、法规和标准;4.5.2施工现场应保持整洁,文明施工。4.6施工现场管理4.6.1施工现场应遵守国家有关法律法规;4.6.2施工现场应加强环境保护。4.7施工验收及整改4.7.1施工验收应按国家有关标准执行;4.7.2工程竣工验收合格后,承包方应进行整改。第五章材料设备供应5.1材料设备供应原则5.1.1材料设备供应应符合国家有关法律法规;5.1.2材料设备应满足工程质量和安全要求。5.2材料设备采购及验收5.2.1材料设备采购:(1)材料设备采购应经双方协商一致;(2)材料设备采购应符合合同约定。5.2.2材料设备验收:(1)材料设备验收应按合同约定执行;(2)验收不合格的材料设备应退回供应商。5.3材料设备质量保证5.3.1材料设备质量保证应符合国家标准、行业标准及设计文件要求;5.3.2材料设备供应商应提供质量保证书。5.4材料设备价格及支付5.4.1材料设备价格:(1)材料设备价格应按合同约定执行;(2)材料设备价格包括材料费、运输费、保险费等。5.4.2材料设备支付:(1)材料设备支付应按合同约定执行;(2)材料设备支付方式与合同价款支付方式一致。5.5材料设备供应进度5.5.1材料设备供应进度应符合工程进度要求;5.5.2材料设备供应进度应经双方协商一致。第六章合同价款及支付6.1合同价款组成6.1.1工程量清单费用;6.1.2材料设备费用;6.1.3人工费;6.1.4管理费;6.1.5利润;6.1.6其他费用。6.2支付方式及期限6.2.1支付方式:(1)银行转账;(2)现金支付。6.2.2支付期限:(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付;(2)进度款:根据工程进度分期支付;(3)竣工结算:工程竣工验收合格后____个工作日内支付;(4)保修金:保修期满后____个工作日内无息退还。6.3预付款及进度款支付6.3.1预付款支付:(1)预付款支付比例:合同总价的____%;(2)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内支付。6.3.2进度款支付:(1)进度款支付比例:根据工程进度分期支付;(2)进度款支付时间:每次支付前____个工作日内支付。6.4结算及竣工结算6.4.1结算:(1)结算方式:按月结算;(2)结算时间:每月____日前提交结算资料。6.4.2竣工结算:(1)竣工结算方式:按合同约定;(2)竣工结算时间:工程竣工验收合格后____个工作日内提交竣工结算资料。6.5逾期付款及违约责任6.5.1逾期付款:(1)逾期付款按日计收利息,利息率按____%计算;(2)逾期付款超过____天,发包方有权解除合同。6.5.2违约责任:(1)因承包方原因导致工程延期,承包方应承担违约责任;(2)因发包方原因导致工程延期,发包方应承担违约责任。第七章合同变更及索赔7.1合同变更范围及程序7.1.1合同变更范围:(1)工程范围变更;(2)工程量变更;(3)合同价款变更;(4)合同履行期限变更;(5)其他合同内容变更。7.1.2合同变更程序:(1)变更提出:由一方提出书面变更申请;(2)变更协商:双方协商一致后,签订变更协议;(3)变更执行:变更协议生效后,双方按变更协议执行。7.2索赔处理程序及标准7.2.1索赔处理程序:(1)索赔提出:由索赔方提出书面索赔报告;(2)索赔审查:由双方共同审查索赔报告;(3)索赔决定:由双方协商确定索赔金额。7.2.2索赔标准:(1)索赔金额应按实际损失计算;(2)索赔金额不得超过合同总价。7.3不可抗力及合同解除7.3.1不可抗力:(1)不可抗力是指自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;(2)发生不可抗力,双方应协商解决合同履行问题。7.3.2合同解除:(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同;(2)合同解除后,双方应按本合同约定办理结算和清算事宜。第八章违约责任8.1违约责任范围8.1.1承包方违约责任:(1)未按合同约定完成工程,造成工程延期;(2)工程质量不符合合同约定,造成返工或损失;(3)未按合同约定履行保修义务;(4)其他违约行为。8.1.2发包方违约责任:(1)未按合同约定支付合同价款;(2)未按合同约定提供施工场地;(3)未按合同约定提供设计图纸及技术文件;(4)其他违约行为。8.2违约责任承担8.2.1承包方违约责任承担:(1)承担违约金;(2)赔偿发包方因此遭受的损失。8.2.2发包方违约责任承担:(1)承担违约金;(2)赔偿承包方因此遭受的损失。8.3违约金及赔偿8.3.1违约金:(1)违约金按合同总价的____%计算;(2)违约金最高不超过____元。8.3.2赔偿:(1)赔偿金额按实际损失计算;(2)赔偿金额最高不超过____元。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议;9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起争议:(1)一方提出书面争议通知;(2)另一方在接到争议通知后____个工作日内回复。9.2.2开庭审理:(1)双方协商确定开庭时间;(2)法院依法审理。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1承包方解除合同条件:(1)发包方未按合同约定支付合同价款;(2)发包方未按合同约定提供施工场地;(3)其他合同解除条件。10.1.2发包方解除合同条件:(1)承包方未按合同约定完成工程;(2)承包方工程质量不符合合同约定;(3)其他合同解除条件。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同:(1)一方提出书面解除合同通知;(2)另一方在接到解除合同通知后____个工作日内回复。10.2.2解除合同生效:(1)双方协商一致解除合同;(2)合同解除通知送达对方后合同解除。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,双方应按本合同约定办理结算和清算事宜;10.3.2双方应相互返还已支付和未支付的款项。第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕;11.1.2合同解除;11.1.3合同终止的其他条件。11.2合同终止程序11.2.1提出终止合同:(1)一方提出书面终止合同通知;(2)另一方在接到终止合同通知后____个工作日内回复。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应按本合同约定办理结算和清算事宜;11.3.2双方应相互返还已支付和未支付的款项。第十二章合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸及技术文件12.3附件三:合同签订双方法定代表人签字页12.4附件四:合同签订双方盖章页第十三章合同签署13.1合同签署方式本合同采用书面形式签署。13.2合同签署日期本合同签署日期为____年____月____日。13.3合同签署地点本合同签署地点为_______。第十四章其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件作为合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除本合同解除应按本合同约定程序进行。14.4合同终止本合同终止应按本合同约定程序进行。14.5合同争议解决本合同争议解决应按本合同约定方式进行。14.6合同签署附:合同签订双方签字盖章部分承包方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日发包方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理责任1.1.1甲方应委派项目经理负责项目的全面管理,项目经理应具备相关资质和经验。1.1.2项目经理负责组织协调工程进度、质量、安全、成本等方面的工作。1.2甲方设计变更权1.2.1甲方有权对工程设计进行变更,但需提前____个工作日通知承包方,并说明变更原因和影响。1.2.2设计变更可能导致工程延期或增加费用,甲方应承担相应的责任。1.3甲方材料设备采购权1.3.1甲方有权自行或委托第三方采购材料设备,但需确保材料设备的质量和供应进度。1.3.2甲方应将材料设备采购计划提前____个工作日通知承包方,并确保其满足工程需求。1.4甲方资金支付责任1.4.1甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款,确保工程顺利进行。1.4.2如甲方未按时支付工程款,应承担相应的违约责任。1.5甲方协调责任1.5.1甲方应协调解决施工过程中与周边环境、政府部门等相关方的矛盾和问题。1.5.2甲方应确保施工过程中不损害公共安全和公共利益。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方项目管理责任2.1.1乙方应委派项目经理负责项目的全面管理,项目经理应具备相关资质和经验。2.1.2项目经理负责组织协调工程进度、质量、安全、成本等方面的工作。2.2乙方设计变更权2.2.1乙方有权对工程设计进行变更,但需提前____个工作日通知甲方,并说明变更原因和影响。2.2.2设计变更可能导致工程延期或增加费用,乙方应承担相应的责任。2.3乙方材料设备采购权2.3.1乙方有权自行或委托第三方采购材料设备,但需确保材料设备的质量和供应进度。2.3.2乙方应将材料设备采购计划提前____个工作日通知甲方,并确保其满足工程需求。2.4乙方资金支付责任2.4.1乙方应按合同约定的时间和比例支付工程款,确保工程顺利进行。2.4.2如乙方未按时支付工程款,应承担相应的违约责任。2.5乙方协调责任2.5.1乙方应协调解决施工过程中与周边环境、政府部门等相关方的矛盾和问题。2.5.2乙方应确保施工过程中不损害公共安全和公共利益。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应具备相关资质和经验,负责对工程进度、质量、安全、成本等方面进行监督和管理。3.1.2第三方中介应公正、客观地履行职责,确保工程顺利进行。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.2.2第三方中介费用应在合同签订后____个工作日内支付。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向双方提交工程进度、质量、安全、成本等方面的报告。3.3.2第三方中介报告应真实、准确、完整。3.4第三方中介变更3.4.1如需更换第三方中介,双方应协商一致,并签订补充协议。3.4.2更换第三方中介后,原中介职责和费用等约定不再适用。3.5第三方中介争议解决3.5.1如第三方中介与双方发生争议,应协商解决。3.5.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸及技术文件3.附件三:合同签订双方法定代表人签字页4.附件四:合同签订双方盖章页5.附件五:第三方中介资质证明6.附件六:第三方中介费用支付凭证7.附件七:第三方中介报告8.附件八:设计变更协议9.附件九:材料设备采购清单10.附件十:工程进度报告11.附件十一:工程质量报告12.附件十二:工程安全文明施工报告13.附件十三:工程结算报告14.附件十四:工程竣工验收报告二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程,造成工程延期。承包方工程质量不符合合同约定,造成返工或损失。承包方未按合同约定履行保修义务。发包方未按合同约定支付合同价款。发包方未按合同约定提供施工场地。发包方未按合同约定提供设计图纸及技术文件。任何一方未按合同约定履行其他义务。2.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准。双方应友好协商解决违约行为的认定问题。如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应当承担的法律责任。3.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同解除:指在合同履行过程中,双方协商一致或因一方违约等原因,提前终止合同的行为。5.合同终止:指合同约定的权利和义务履行完毕,合同自然终止。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程延期。解决办法:及时沟通,协商确定设计变更内容、影响及费用,并签订补充协议。2.问题:材料设备供应不及时,影响工程进度。解决办法:及时与供应商沟通,协调解决供应问题,必要时更换供应商。3.问题:工程质量出现问题,导致返工。解决办法:立即停止施工,分析原因,采取措施整改,确保工程质量。4.问题:合同价款支付不及时。解决办法:及时沟通,协商解决支付问题,必要时采取法律手段。五、所有应用场景:1.城市轨道交通站房建设工程的承包合同。2.城市轨道交通站房建设工程的施工合同。3.城市轨道交通站房建设工程的设计合同。4.城市轨道交通站房建设工程的材料设备供应合同。5.城市轨道交通站房建设工程的监理合同。全文完。2024版城市轨道交通站房建设工程承包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的随着我国城市化进程的加快,城市轨道交通已成为解决城市交通拥堵、提高城市居民出行效率的重要手段。为了确保城市轨道交通站房建设工程的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城市轨道交通运营管理规定》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)城市轨道交通:指城市中为居民提供快速、高效、大容量的公共交通服务,具有独立路权、封闭运行的轨道交通系统。(2)站房:指城市轨道交通车站的建筑主体,包括站厅、站台、设备用房等。(3)建设工程:指新建、改建、扩建、维修城市轨道交通站房及其配套设施。3.2关键词解释(1)合同金额:指本合同约定的工程总价款。(2)工期:指本合同约定的工程完成时间。(3)质量标准:指本合同约定的工程质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)甲方有权对乙方进行监督检查,确保工程顺利进行。(3)甲方有权要求乙方在工程完成后进行验收。(4)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。(2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工图纸、技术资料等。(3)乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。(4)乙方应按照合同约定,按时向甲方提交工程进度报告。五、履行条件5.1合同履行时间本合同约定的工程完成时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点本合同约定的工程履行地点为:____________________。5.3合同履行方式本合同约定的工程履行方式为:____________________。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期完成后,工程经甲方验收合格;(2)甲乙双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议;(2)甲方对工程进行验收,确认工程已完成;(3)甲乙双方办理合同终止手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定向甲方支付已完成的工程款;(2)合同终止后,甲乙双方应按照约定处理剩余工程;(3)合同终止后,甲乙双方应按照约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程量清单费用:根据工程量清单,包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修、配套设施等费用。(2)材料费用:包括工程所需各类材料、设备的购置、运输、保管等费用。(3)人工费用:包括施工人员工资、津贴、福利等费用。(4)施工机具使用费用:包括各类施工机械、设备的租赁、维修、折旧等费用。(5)管理费用:包括施工过程中的项目管理、协调、监督等费用。(6)利润:乙方应得的合理利润。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,乙方应向甲方提交预付款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付当期进度款的____%。(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交结算款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付合同总价的____%作为结算款。(4)保修金:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价的____%作为保修金,保修期满后无质量问题,乙方应退还保修金。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:每个进度节点后____个工作日内支付。(3)结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付。(4)保修金:工程竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照国家有关规定开具发票。(2)乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等,应承担相应的责任。(3)乙方因自身原因导致工程停工、返工,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定向守约方支付违约金,并承担因违约造成的直接损失。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。(2)甲方提供的工程图纸、技术资料、设计方案等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、征收、征用等。(3)社会异常事件,如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应立即通知对方。(2)不可抗力事件发生,导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程停工。(2)政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更。(2)合同内容变更。(3)合同权利义务的转让。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程的设计、施工、验收等环节的监督权。(2)乙方保留对工程的质量、进度、安全等问题的控制权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在工程过程中对乙方施工方案的调整权。(2)乙方保留在工程过程中对甲方提供的技术资料、设计图纸的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方应在收到通知后____个工作日内,就修改或补充的内容达成一致意见。14.2修改和补充效力(1)经双方协商一致的修改或补充内容,与本合同具有同等法律效力。(2)未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理工程所需的各项手续。(2)乙方应按照甲方要求,提供必要的施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,就工程进展、问题解决等进行沟通。(2)双方应相互提供必要的信息和资料,确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头协议或任何其他形式对本合同的内容进行修改或补充。16.3增减条款(1)本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。(2)未经双方书面同意,任何一方不得以任何形式增加或减少合同约定的权利和义务。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单及价格表2.施工图纸及技术资料3.甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论