2024版数据中心建设项目施工合同定额结算及节能补贴协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版数据中心建设项目施工合同定额结算及节能补贴协议本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目背景2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目合同范围3.1施工内容3.2质量要求3.3工期要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工进度计划5.3施工现场管理6.材料供应与管理6.1材料供应要求6.2材料验收标准6.3材料损耗与补偿7.质量保证与验收7.1质量保证措施7.2质量验收标准7.3质量争议处理8.安全生产与环境保护8.1安全生产措施8.2环境保护措施8.3事故处理与责任9.节能补贴9.1节能补贴政策9.2节能补贴申请条件9.3节能补贴计算方法10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同变更与解除11.1变更条件11.2变更程序11.3解除条件11.4解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024版数据中心建设项目1.2项目地点：省市区1.3项目规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米1.4项目背景：为满足我国信息化发展需求，提高数据处理能力，本项目旨在建设一个高效、安全、环保的数据中心。2.合同双方2.1甲方信息：省市区政府2.2乙方信息：建筑有限公司3.项目合同范围3.1施工内容：包括但不限于土建工程、设备安装、网络布线、安防系统等。3.2质量要求：按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。3.3工期要求：合同工期为自合同签订之日起个月。4.合同价款及支付方式4.1合同价款：本合同总价款为人民币X万元整。4.2支付方式：按工程进度分期支付，具体支付节点及比例如下：1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%；2.进度款：按实际完成工程量每月支付合同总额的20%；3.验收款：工程验收合格后支付合同总额的30%；4.结算款：结算审计合格后支付合同总额的20%；5.保修金：合同总额的5%，保修期满后无质量问题退还。5.施工组织与管理5.1施工组织机构：乙方应设立项目经理部，负责项目的组织、协调和管理工作。5.2施工进度计划：乙方应根据合同工期编制详细的施工进度计划，并及时报送甲方审核。5.3施工现场管理：乙方应确保施工现场安全、文明、有序，遵守国家相关法律法规。6.材料供应与管理6.1材料供应要求：乙方应按照合同约定和质量要求，及时供应施工所需的材料。6.2材料验收标准：材料进场时应进行验收，验收合格后方可使用。6.3材料损耗与补偿：材料损耗按实际损耗量计算，由乙方承担。7.质量保证与验收7.1质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。7.2质量验收标准：按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。7.3质量争议处理：发生质量争议时，双方应协商解决；协商不成的，可向有关主管部门申请仲裁或诉讼。8.安全生产与环境保护8.1安全生产措施：乙方应严格执行国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工安全。8.2环境保护措施：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保符合国家环保要求。8.3事故处理与责任：发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时上报并妥善处理，承担相应责任。9.节能补贴9.1节能补贴政策：根据国家及地方相关政策，对符合节能要求的工程项目给予补贴。9.2节能补贴申请条件：项目设计、施工符合国家节能标准，经相关部门审核认定。9.3节能补贴计算方法：根据项目实际节能效果，按补贴政策规定的方法计算补贴金额。10.保密条款10.1保密内容：涉及项目的技术、商业秘密等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后年。10.3违约责任：违反保密条款，乙方应承担相应的法律责任。11.合同变更与解除11.1变更条件：因不可抗力、政策调整等原因，导致合同内容需变更。11.2变更程序：变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3解除条件：合同一方严重违约，另一方有权解除合同。11.4解除程序：解除合同需书面通知对方，并按合同约定处理善后事宜。12.违约责任12.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时付款等。12.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿：赔偿金额按合同约定或实际损失计算。13.争议解决13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。13.2争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3争议解决地点：省市。14.合同生效与终止14.1合同生效条件：双方签字盖章，且合同内容完整、合法。14.2合同终止条件：合同约定的工期完成，或因双方协商一致解除合同。14.3合同解除程序：解除合同需书面通知对方，并按合同约定处理善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的任何自然人或法人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入情形：15.2.1项目监理：为确保项目质量和进度，甲方有权聘请监理单位对施工过程进行监督和管理。15.2.2质量检测：为保证工程质量，乙方应委托有资质的检测机构对材料、设备进行检测。15.2.3节能评估：为申请节能补贴，需第三方机构对项目节能效果进行评估。15.2.4争议调解：在合同执行过程中，如发生争议，双方可邀请第三方进行调解。15.3第三方责任：15.3.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对工作成果负责。15.3.2第三方对甲乙双方提供的信息和资料负有保密义务。15.4第三方权利：15.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。15.5第三方与其他各方的划分说明：15.5.1第三方与甲方的关系：第三方接受甲方委托，为甲方提供服务，其责任和义务直接对甲方承担。15.5.2第三方与乙方的关系：第三方在履行职责过程中，对乙方的工作进行监督和指导，但不直接对乙方负责。15.5.3第三方与甲乙双方的关系：第三方在甲乙双方之间发挥桥梁作用，协助双方解决合同执行过程中的问题。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：第三方的责任限额由合同约定，具体如下：16.1.1对于监理单位，其责任限额不超过合同总价款的%。16.1.2对于检测机构，其责任限额不超过检测费用总额的%。16.1.3对于咨询顾问，其责任限额不超过咨询费用总额的%。16.1.4对于金融机构，其责任限额不超过贷款本金总额的%。16.2责任限额的计算方式：16.2.1第三方责任限额以合同约定为准，如无约定，则按实际损失计算。16.2.2第三方责任限额的计算不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。16.3超出责任限额的处理：16.3.1如第三方责任超过合同约定的限额，超出部分由第三方自行承担。16.3.2如第三方责任导致甲乙双方损失，超出部分由甲乙双方根据实际情况协商解决。16.4责任限额的调整：16.4.1如有特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。16.4.2调整后的责任限额应以书面形式通知第三方，并经其确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目立项批准文件：证明项目合法性的文件。2.施工图纸及设计文件：详细描述工程内容和施工要求的文件。3.施工合同：甲乙双方签订的施工合同文本。4.预付款支付凭证：证明预付款已支付的文件。5.进度款支付申请表：乙方提交的进度款支付申请。6.材料验收报告：材料进场验收的记录。7.质量验收报告：工程质量验收的记录。8.安全生产记录：施工现场安全生产情况的记录。9.环境保护记录：施工现场环境保护情况的记录。10.节能补贴申请报告：申请节能补贴的相关文件。11.节能补贴审批文件：证明节能补贴已批准的文件。12.付款凭证：支付合同价款的凭证。13.结算审计报告：结算审计的结果文件。14.保修金退还申请表：保修期满后申请退还保修金的文件。15.第三方资质证明文件：第三方机构的资质证明文件。16.第三方服务协议：第三方与甲乙双方签订的服务协议。17.争议解决协议：双方在争议解决过程中达成的协议。说明要求：所有附件均需加盖公章或合同专用章。附件内容应与合同内容一致，并注明附件编号。附件应由甲乙双方各自保存一份，并妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：1.1未按时支付合同价款。1.2未按时提供施工图纸及设计文件。1.3未按时验收工程质量。1.4未按时提供节能补贴申请报告。乙方违约行为：2.1工期延误。2.2工程质量不合格。2.3未按时完成材料供应。2.4未按规定进行安全生产和环境保护。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：2.1.1未按时支付合同价款，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。2.1.2未按时提供施工图纸及设计文件，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。2.1.3未按时验收工程质量，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。2.1.4未按时提供节能补贴申请报告，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。乙方违约责任认定：2.2.1工期延误，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。2.2.2工程质量不合格，乙方应无偿修复，并承担修复费用。2.2.3未按时完成材料供应，每延迟一日，应支付合同价款的%作为违约金。2.2.4未按规定进行安全生产和环境保护，每发生一次，应支付合同价款的%作为违约金。3.违约责任示例说明：甲方违约示例：若甲方未按时支付进度款，每延迟一日，应支付合同价款的0.5%作为违约金。乙方违约示例：若乙方工期延误三天，应支付合同价款的1.5%作为违约金。全文完。2024版数据中心建设项目施工合同定额结算及节能补贴协议1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同范围4.合同期限5.合同双方二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度三、施工内容1.施工范围2.施工质量要求3.施工安全要求4.施工环境保护要求5.施工进度要求四、合同价格1.定额结算原则2.定额结算方法3.调整机制4.预付款及进度款支付5.结算期限五、节能补贴1.节能补贴政策2.节能补贴标准3.节能补贴申请及审批4.节能补贴发放5.节能补贴结算六、合同履行1.施工准备2.施工组织3.施工管理4.施工协调5.施工验收七、违约责任1.违约行为认定2.违约责任承担3.违约赔偿方式4.违约争议解决5.违约终止合同八、合同变更及解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.解除后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止后的责任5.合同终止后的争议解决十一、合同附件1.附件一：施工图纸及技术规范2.附件二：设备清单及规格3.附件三：施工组织设计4.附件四：合同履行过程中的变更记录5.附件五：其他相关文件十二、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止条件4.合同终止日期5.合同终止后的处理十三、其他约定1.不可抗力2.合同保密3.法律法规变更4.合同争议解决5.合同解除十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署人4.签署单位5.签署文件合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目方背景b.承包方背景c.项目建设背景2.合同目的a.明确双方权利义务b.确保项目顺利进行c.实现节能目标3.合同范围a.项目整体建设内容b.施工范围及内容c.节能补贴范围4.合同期限a.合同签订日期b.合同履行期限c.合同终止条件5.合同双方a.项目方名称及地址b.承包方名称及地址c.双方联系方式二、项目概况1.项目名称a.项目全称b.项目简称2.项目地点a.项目具体地址b.项目周边环境3.项目规模a.项目占地面积b.项目建筑面积c.项目投资额4.项目内容a.建设内容概述b.施工内容详细说明5.项目进度a.项目总工期b.各阶段工期安排c.项目进度控制措施三、施工内容1.施工范围a.施工图纸及技术规范b.施工内容详细说明2.施工质量要求a.质量标准b.质量检验及验收3.施工安全要求a.安全生产责任制b.安全防护措施c.安全事故处理4.施工环境保护要求a.环保措施b.环保验收5.施工进度要求a.进度计划b.进度控制措施四、合同价格1.定额结算原则a.定额结算依据b.定额结算方法2.定额结算方法a.定额编制b.定额调整3.调整机制a.价格调整因素b.价格调整方法4.预付款及进度款支付a.预付款比例及支付时间b.进度款支付比例及支付时间5.结算期限a.结算时间节点b.结算流程五、节能补贴1.节能补贴政策a.国家及地方节能政策b.项目适用政策2.节能补贴标准a.节能补贴额度b.节能补贴计算方法3.节能补贴申请及审批a.申请材料b.审批流程4.节能补贴发放a.发放时间b.发放方式5.节能补贴结算a.结算时间b.结算流程六、合同履行1.施工准备a.施工现场准备b.施工设备准备c.施工人员准备2.施工组织a.施工方案b.施工组织机构c.施工人员职责3.施工管理a.施工质量管理b.施工安全管理c.施工进度管理4.施工协调a.项目内部协调b.与相关方协调5.施工验收a.验收标准b.验收程序七、违约责任1.违约行为认定a.违约行为定义b.违约行为类型2.违约责任承担a.违约责任主体b.违约责任承担方式3.违约赔偿方式a.赔偿金额计算b.赔偿支付时间4.违约争议解决a.争议解决方式b.争议解决机构5.违约终止合同a.终止合同条件b.终止合同程序八、合同变更及解除1.变更条件a.双方协商一致b.法律法规及政策变更2.变更程序a.提出变更申请b.审批变更申请c.实施变更3.解除条件a.合同目的无法实现b.双方协商一致4.解除程序a.提出解除申请b.审批解除申请c.实施解除5.解除后的处理a.资产移交b.费用结算c.争议解决九、争议解决1.争议解决方式a.协商解决b.仲裁解决c.诉讼解决2.争议解决机构a.仲裁机构b.人民法院3.争议解决程序a.提起争议解决申请b.争议解决审理c.争议解决结果4.争议解决费用a.争议解决费用承担b.费用支付方式5.争议解决期限a.争议解决时限b.违约责任十、合同终止1.合同终止条件a.合同履行完毕b.合同解除c.合同终止2.合同终止程序a.提出终止申请b.审批终止申请c.实施终止3.合同终止后的处理a.资产移交b.费用结算c.争议解决4.合同终止后的责任a.责任追究b.违约责任5.合同终止后的争议解决a.争议解决方式b.争议解决机构十一、合同附件1.附件一：施工图纸及技术规范a.图纸内容及要求b.技术规范要求2.附件二：设备清单及规格a.设备清单b.设备规格3.附件三：施工组织设计a.施工组织设计内容b.施工组织设计要求4.附件四：合同履行过程中的变更记录a.变更记录格式b.变更记录内容5.附件五：其他相关文件a.文件清单b.文件要求十二、合同生效及终止1.合同生效条件a.双方签字盖章b.合同履行完毕2.合同生效日期a.合同签订日期b.合同生效日期3.合同终止条件a.合同履行完毕b.合同解除c.合同终止4.合同终止日期a.合同终止日期b.合同终止原因5.合同终止后的处理a.资产移交b.费用结算c.争议解决十三、其他约定1.不可抗力a.不可抗力定义b.不可抗力事件处理2.合同保密a.保密内容b.保密期限3.法律法规变更a.法律法规变更处理b.合同适应性调整4.合同争议解决a.争议解决方式b.争议解决机构5.合同解除a.解除条件b.解除程序十四、合同签署1.签署时间a.合同签署日期2.签署地点a.合同签署地点3.签署人a.项目方代表签字b.承包方代表签字4.签署单位a.项目方单位盖章b.承包方单位盖章合同方签字：项目方代表签字：日期：承包方代表签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方有权对施工进度、质量、安全等进行全面管理。b.甲方有权对乙方施工过程中的重大决策进行审批。c.甲方有权对乙方提交的施工组织设计、施工方案等进行审核。2.甲方监督权条款a.甲方应设立专门的监督机构或人员，对乙方施工过程进行全程监督。b.甲方监督机构或人员有权对乙方施工质量、安全、进度等方面进行检查。c.甲方监督机构或人员有权对乙方违规行为提出整改意见，并要求乙方限期整改。3.甲方决策权条款a.甲方有权决定施工过程中的重大变更，如工程规模、设计变更等。b.甲方有权决定施工过程中的重大决策，如材料采购、设备租赁等。c.甲方有权对乙方施工过程中的问题进行及时处理，确保工程顺利进行。4.甲方付款条件条款a.甲方应在合同约定的时间内，按照合同约定的比例支付预付款及进度款。b.甲方有权对乙方提交的工程量清单、结算报告等进行审核，并在审核通过后支付相应款项。c.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行追偿，并从付款中扣除相应款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方有权根据施工实际情况，对施工组织设计、施工方案等进行调整。b.乙方有权根据施工进度，对施工过程中的材料采购、设备租赁等进行决策。c.乙方有权对施工过程中的质量问题进行整改，并及时向甲方报告。2.乙方施工权条款a.乙方应在合同约定的时间内，按照合同约定的质量、安全、进度要求完成施工任务。b.乙方有权在施工过程中，根据实际情况对施工组织设计、施工方案等进行调整。c.乙方有权对施工过程中的材料、设备等进行合理使用，确保工程顺利进行。3.乙方付款条件条款a.乙方应在合同约定的时间内，按照合同约定的质量、安全、进度要求完成施工任务。b.乙方有权要求甲方按照合同约定的比例支付预付款及进度款。c.乙方有权对甲方违约行为提出索赔，并要求甲方支付相应款项。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款a.合同双方同意聘请第三方中介机构对施工过程进行监督和协调。b.第三方中介机构应具备相应的资质和经验，确保其监督和协调工作的有效性。2.第三方监督权条款a.第三方中介机构有权对施工过程进行全程监督，包括质量、安全、进度等方面。b.第三方中介机构有权对乙方提交的施工组织设计、施工方案等进行审核。c.第三方中介机构有权对施工过程中的问题提出整改意见，并要求乙方限期整改。3.第三方协调权条款a.第三方中介机构有权协调合同双方在施工过程中的争议，确保工程顺利进行。b.第三方中介机构有权对施工过程中的变更、索赔等进行处理。c.第三方中介机构有权对施工过程中的违约行为提出处理建议，并报合同双方审批。4.第三方费用条款a.第三方中介机构的费用由合同双方按照约定的比例承担。b.第三方中介机构的费用支付方式及时间由合同双方协商确定。c.第三方中介机构的费用结算应在合同约定的时间内完成。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范2.附件二：设备清单及规格3.附件三：施工组织设计4.附件四：合同履行过程中的变更记录5.附件五：其他相关文件（包括但不限于：合同双方资质证明、工程量清单、结算报告、节能补贴申请及审批文件等）二、违约行为及认定：1.违约行为认定：a.乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。b.甲方未按合同约定的时间支付预付款及进度款。c.双方未履行合同约定的保密义务。d.乙方未按合同约定进行节能措施的实施和验收。2.违约行为：a.乙方施工质量不达标，经甲方或第三方中介机构认定。b.乙方施工进度滞后，超过合同约定的工期。c.甲方未按时支付款项，导致乙方施工资金周转困难。d.双方未按合同约定进行节能补贴的申请和发放。三、法律名词及解释：1.定额结算：根据国家或地方的定额标准，对施工项目进行工程量计算和价格确定。2.节能补贴：政府为鼓励节能措施的实施，对符合条件的项目给予的经济补偿。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即整改，并通知甲方进行验收。2.问题：施工进度滞后。解决办法：乙方应分析原因，制定赶工措施，并及时通知甲方。3.问题：甲方未按时支付款项。解决办法：乙方应向甲方提出书面催款，并保留相关证据。4.问题：合同双方发生争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成时，可寻求第三方中介机构或法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于新建数据中心建设项目。2.适用于现有数据中心改造项目。3.适用于数据中心扩建项目。4.适用于数据中心节能改造项目。全文完。2024版数据中心建设项目施工合同定额结算及节能补贴协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.2乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景：本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方拟建设的数据中心项目，乙方承担施工任务，就工程定额结算及节能补贴事宜，经友好协商，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心建设项目施工过程中的定额结算及节能补贴相关事宜，确保工程顺利进行，实现节能降耗目标。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足企业、机构、个人等用户对数据存储、处理、分析、传输等需求，具备一定规模、技术先进、安全可靠的计算机信息系统。（2）定额结算：指根据国家或地方相关定额标准，结合工程实际情况，对施工过程中发生的各项费用进行结算。（3）节能补贴：指政府对节能技术、设备、材料等给予的财政补贴。3.2关键词解释：（1）建设周期：指从合同签订之日起至工程竣工验收之日止的时间。（2）工程质量：指工程满足国家或地方规定的质量标准，达到使用功能的要求。（3）工程进度：指工程按照合同约定的时间节点完成的工作量。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定支付工程款、定额结算款及节能补贴。（4）甲方应协助乙方办理施工手续，确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。（2）乙方应保证施工过程中的质量、安全，确保工程达到使用功能的要求。（3）乙方应按照合同约定进行定额结算，确保结算结果的准确性。（4）乙方应积极采用节能技术、设备、材料，降低工程能耗。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：本合同履行地点为：____________________5.3合同履行方式：（1）乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成施工任务。（2）甲方按照合同约定支付工程款、定额结算款及节能补贴。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工程竣工验收合格。（2）合同约定的各项款项已支付完毕。（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应按照合同约定进行结算。（2）合同终止后，双方应按照国家或地方规定办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。（2）合同终止后，乙方应按照国家或地方规定办理相关手续。（3）合同终止后，双方应妥善处理剩余工程事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸及技术资料费：包括但不限于设计图纸、施工图、技术规范等。（2）施工材料费：包括但不限于建筑材料、设备、配件等。（3）施工人工费：包括但不限于施工人员的工资、津贴、福利等。（4）施工机械使用费：包括但不限于施工机械租赁费、维修费、燃料费等。（5）施工管理费：包括但不限于项目管理、协调、监督等费用。（6）其他费用：包括但不限于税费、保险费、检验费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的进度，向乙方支付相应的工程进度款。（2）定额结算完成后，甲方应向乙方支付相应的定额结算款。（3）节能补贴按照实际节能效果，由甲方在规定的时间内支付给乙方。7.3支付时间（1）工程进度款：在工程达到约定节点后5个工作日内支付。（2）定额结算款：在工程竣工验收合格后30个工作日内支付。（3）节能补贴：在节能效果确认后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，核对乙方提交的发票、结算单据等，确认无误后支付。（2）甲方支付款项后，乙方应及时出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程进度款、定额结算款及节能补贴的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算。（2）甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按每日工程总价的千分之一计算。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日工程总价的千分之一计算。（2）乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工，应承担由此产生的全部费用。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额以实际损失为计算依据，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）甲方和乙方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）甲方和乙方应采取合理措施，确保保密信息的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变化等。（3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例如地震、洪水、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同中约定的保密条款。（2）合同中约定的知识产权。（3）合同中约定的其他不得转让的事项。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心建设项目的设计、施工、验收、使用等环节的监督权。（2）乙方保留对数据中心建设项目施工过程中出现的技术问题进行整改的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，对数据中心建设项目进行必要的调整和修改的权利。（2）乙方保留在合同履行期间，对数据中心建设项目施工过程中遇到的技术难题，寻求技术支持的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）任何修改和补充的内容，均应成为合同的有效组成部分。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供数据中心建设项目所需的资料、图纸等，确保乙方顺利施工。（2）乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式，保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就数据中心建设项目施工、定额结算及节能补贴事宜的完整协议，任何口头或书面协议均不构成合同的一部分。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（施工单位）：法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术资料2.设计图纸3.施工图4.技术规范5.工程进度计划6.定额结算单据7.节能补贴申请及审批文件8.甲方提供的资料清单9.乙方提交的工程进度报告10.工程验收报告11.保密协议12.不可抗力证明文件13.争议解决相关文件14.合同修改和补充协议15.协作会议纪要16.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款、定额结算款及节能补贴。乙方未按时完成工程或工程不符合质量标准。任何一方未履行保密义务，泄露对方商业秘密。任何一方未履行协助与配合义务，影响工程进度或质量。2.违约行为的认定：甲方未按时支付款项，经乙