2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.分包内容4.1工程内容4.2工程量4.3工程质量要求5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程进度验收6.工程费用6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3工程费用结算7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料供应进度8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境保护验收10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料清单12.3附件三：安全生产措施12.4附件四：环境保护措施13.其他约定13.1违约责任13.2不可抗力13.3合同变更14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“分包方”指承担本工程劳务分包任务的架子工班组；（2）“总包方”指委托分包方进行劳务分包工程的总承包单位；（3）“工程”指本合同中约定的分包工程；（4）“工程量”指按照国家或行业标准计算的工程量；（5）“工程费用”指本合同约定的工程劳务费用；（6）“安全生产”指在施工过程中，确保施工人员生命安全和身体健康，防止事故发生；（7）“环境保护”指在施工过程中，保护环境，防止污染；1.2解释本合同中，对于定义部分未明确的术语，按照国家或行业相关法律法规及标准进行解释。2.合作双方信息2.1分包方信息分包方名称：__________________分包方地址：__________________分包方联系人：__________________分包方联系电话：__________________2.2总包方信息总包方名称：__________________总包方地址：__________________总包方联系人：__________________总包方联系电话：__________________3.项目概况3.1项目名称：__________________3.2项目地点：__________________3.3项目规模：__________________3.4项目工期：自合同生效之日起____个月4.分包内容（1）搭设、拆除各类脚手架；（2）现场安全防护设施；（3）现场临时用电线路；（4）施工过程中产生的垃圾清理；4.2工程量：根据工程量清单，本工程量共计____立方米；4.3工程质量要求：按照国家或行业标准执行，确保工程质量合格。5.工程进度5.1工程进度计划：分包方应根据工程量及工期要求，制定详细的工程进度计划，并报总包方备案；5.2工程进度调整：如遇特殊情况导致工程进度受到影响，双方应协商一致，调整工程进度计划；5.3工程进度验收：总包方应按照工程进度计划对分包方完成的工程进行验收。6.工程费用（1）劳务人员工资；（2）材料费用；（3）机械租赁费用；（4）安全生产费用；（5）环境保护费用；6.2工程费用支付方式：工程费用按月结算，每月结算一次，次月支付；6.3工程费用结算：双方应按照合同约定，及时进行工程费用结算。如发生争议，应在争议发生后____日内协商解决。8.安全生产8.1安全生产责任（1）分包方负责施工现场的安全生产管理，确保施工人员的人身安全和工程安全；（2）总包方负责监督分包方的安全生产管理工作，并提供必要的安全生产条件；（3）双方应共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.2安全生产措施（1）分包方应制定安全生产管理制度，包括但不限于安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等；（2）分包方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识；（3）分包方应配备必要的安全防护用品，确保施工人员正确佩戴和使用；（4）总包方应定期对分包方的安全生产措施进行检查，发现问题及时整改。8.3安全生产事故处理（1）发生安全生产事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并报告总包方；（2）总包方接到事故报告后，应立即组织调查处理，并按规定上报有关部门；（3）事故调查和处理结果应书面通知分包方，双方共同分析原因，制定预防措施。9.环境保护9.1环境保护责任（1）分包方负责施工现场的环境保护工作，防止污染；（2）总包方负责监督分包方的环境保护工作，并提供必要的环保设施；（3）双方应共同遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。9.2环境保护措施（1）分包方应制定环境保护制度，包括但不限于废水、废气、噪声等污染物的处理措施；（2）分包方应采取有效措施，减少施工过程中的扬尘、噪音等污染；（3）总包方应定期对分包方的环境保护措施进行检查，确保达标排放。9.3环境保护验收（1）工程完工后，总包方应组织对分包方的环境保护措施进行验收；（2）验收合格后，双方应共同签署环境保护验收报告；（3）验收不合格的，分包方应立即整改，直至验收合格。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序（1）提交仲裁的，双方应选择具有管辖权的仲裁委员会；（2）仲裁委员会受理后，应依法进行审理，并作出裁决；（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）工程完工并经总包方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）双方协商一致解除合同。11.3合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料清单12.3附件三：安全生产措施12.4附件四：环境保护措施13.其他约定13.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。13.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。13.3合同变更任何一方不得擅自变更本合同内容，如需变更，双方应协商一致，并以书面形式修改合同。14.合同签署与生效日期14.1合同签署日期：____年____月____日14.2合同生效日期：自合同签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除分包方和总包方以外的，参与本合同履行的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等。1.2第三方范围（1）提供工程咨询服务；（2）进行工程监理；（3）进行工程检测；（4）提供工程保险；（5）其他与本合同履行相关的服务。2.第三方介入程序2.1第三方介入条件（1）经分包方和总包方协商一致；（2）第三方具备相应的资质和条件；（3）第三方提供的介入内容与本合同履行相关。2.2第三方介入程序（1）总包方或分包方提出第三方介入的申请，并说明介入原因、目的和预期效果；（2）双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方的工作范围、职责、权利和义务等；（3）签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定第三方在本合同履行过程中，其责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致的违约，应承担相应的违约责任；（2）第三方因违反法律法规或行业标准导致的损失，应承担相应的法律责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致的损失，不负赔偿责任。3.2第三方责任限额计算第三方责任限额的计算方式如下：（1）根据第三方介入协议约定的责任范围和赔偿标准；（2）参照国家或行业相关法律法规的规定；（3）结合实际情况，由双方协商确定。4.第三方权利与义务4.1第三方权利（1）第三方有权要求分包方和总包方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权根据合同约定，对分包方和总包方的履约情况进行监督；（3）第三方有权在合同约定范围内，对分包方和总包方的履约行为提出意见和建议。4.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行其职责和义务；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业标准；（3）第三方应保守合同双方的商业秘密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与分包方的划分（1）第三方在履行职责过程中，与分包方的沟通协调由总包方负责；（2）第三方对分包方的履约行为提出意见和建议，需经总包方同意；（3）第三方对分包方的违约行为，应通知总包方，由总包方负责处理。5.2第三方与总包方的划分（1）第三方在履行职责过程中，与总包方的沟通协调由分包方负责；（2）第三方对总包方的履约行为提出意见和建议，需经分包方同意；（3）第三方对总包方的违约行为，应通知分包方，由分包方负责处理。5.3第三方与甲乙双方的划分（1）第三方介入本合同，需经甲乙双方协商一致；（2）第三方在履行职责过程中，对甲乙双方的权利和义务不产生直接影响；（3）第三方对甲乙双方的违约行为，应分别通知各自对应方，由对应方负责处理。6.第三方介入协议的签订6.1第三方介入协议的签订第三方介入本合同，需签订第三方介入协议，明确各方的权利和义务。6.2第三方介入协议的内容（1）第三方介入的原因、目的和预期效果；（2）第三方的工作范围、职责、权利和义务；（3）第三方责任限额和赔偿标准；（4）第三方与其他各方的划分说明；（5）协议的生效、变更和解除条件；（6）争议解决方式。7.第三方介入协议的生效与终止7.1第三方介入协议的生效第三方介入协议经甲乙双方签字盖章后生效。7.2第三方介入协议的终止第三方介入协议的终止条件如下：（1）本合同终止；（2）第三方介入协议约定的终止条件；（3）双方协商一致解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程名称、工程内容、工程量、计量单位、单价、总价等，确保与实际工程相符。说明：工程量清单是计算工程费用的基础，应准确无误。2.附件二：材料清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等，明确材料采购和使用要求。说明：材料清单是确保材料质量、规格和数量的重要依据。3.附件三：安全生产措施详细要求：列出安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等。说明：安全生产措施是保障施工安全和人员生命安全的重要手段。4.附件四：环境保护措施详细要求：包括废水、废气、噪声等污染物的处理措施，确保施工过程符合环保要求。说明：环境保护措施是保护环境、减少污染的重要保障。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的原因、目的、工作范围、职责、权利和义务等。说明：第三方介入协议是规范第三方介入行为，保障各方权益的重要文件。6.附件六：合同履行过程中的变更协议详细要求：记录合同履行过程中的任何变更，包括变更原因、内容、时间、责任等。说明：变更协议是确保合同履行过程中各方权益的重要依据。7.附件七：工程验收报告详细要求：包括工程名称、验收时间、验收人员、验收结果等，确保工程符合质量要求。说明：工程验收报告是确认工程完成情况，明确各方责任的重要文件。8.附件八：违约行为及处理协议详细要求：列明违约行为、违约责任认定标准、违约责任承担方式等。说明：违约行为及处理协议是明确违约责任和处理方式的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为及责任认定（1）未按时完成工程进度：根据工程进度计划，每延迟一日，支付合同总价的____%作为违约金。（2）工程质量不合格：按国家或行业标准，修复费用由分包方承担，并支付总包方相应的管理费。（3）安全生产事故：按国家或行业标准，承担相应的赔偿责任。2.总包方违约行为及责任认定（1）未按时支付工程费用：每延迟一日，支付合同总价的____%作为违约金。（2）未按时完成验收：按国家或行业标准，每延迟一日，支付合同总价的____%作为违约金。（3）未履行安全生产监督责任：承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定（1）未按时履行职责：根据第三方介入协议，承担相应的违约责任。（2）违反法律法规或行业标准：承担相应的法律责任。（3）泄露商业秘密：承担相应的法律责任。示例说明：（1）分包方未按时完成工程进度，导致总包方工程进度受到影响，分包方需支付合同总价的2%作为违约金。（2）总包方未按时支付工程费用，导致分包方施工资金紧张，总包方需支付合同总价的1%作为违约金。（3）第三方在工程监理过程中，泄露了甲乙双方的商业秘密，第三方需承担相应的法律责任。全文完。2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同签订地点二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度2.5项目质量要求三、劳务分包内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工作要求3.4分包工作标准四、劳务人员管理4.1劳务人员配置4.2劳务人员培训4.3劳务人员待遇4.4劳务人员考核五、施工安全管理5.1安全管理制度5.2安全教育培训5.3安全防护措施5.4事故处理六、工程进度与质量6.1进度要求6.2质量要求6.3质量验收标准6.4进度保证措施七、材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收标准7.4材料费用结算八、费用结算与支付8.1结算方式8.2支付方式8.3付款条件8.4逾期付款责任九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序十二、合同附件12.1附件清单12.2附件内容十三、其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同变更13.4合同解除十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人员14.3签署单位盖章合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议1.2合同签订日期：____年__月__日1.3合同双方基本信息：1.3.1甲方（分包方）：____________________1.3.2乙方（承包方）：____________________1.4合同签订地点：____________________二、项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目进度：____________________2.5项目质量要求：____________________三、劳务分包内容3.1分包范围：____________________3.2分包内容：____________________3.3分包工作要求：____________________3.4分包工作标准：____________________四、劳务人员管理4.1劳务人员配置：____________________4.2劳务人员培训：____________________4.3劳务人员待遇：____________________4.4劳务人员考核：____________________五、施工安全管理5.1安全管理制度：____________________5.2安全教育培训：____________________5.3安全防护措施：____________________5.4事故处理：____________________六、工程进度与质量6.1进度要求：____________________6.2质量要求：____________________6.3质量验收标准：____________________6.4进度保证措施：____________________七、材料供应7.1材料供应方式：____________________7.2材料质量要求：____________________7.3材料验收标准：____________________7.4材料费用结算：____________________八、费用结算与支付8.1结算方式：按月结算，每月底前提交上月工程量及费用报表。8.2支付方式：乙方完成月度工程量及质量验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报表后15个工作日内支付上月工程款。8.3付款条件：乙方需提供发票、工程量清单、验收报告等相关凭证。8.4逾期付款责任：甲方逾期支付工程款，应向乙方支付_____%的滞纳金。九、违约责任9.1违约情形：包括但不限于工程进度延误、质量不符合要求、材料供应不及时等。9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约处理：违约事件发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。10.2争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序：按照我国相关法律规定进行。十一、合同生效与解除11.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。11.2合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等因素。11.3合同解除程序：合同解除前，双方应协商一致；协商不成的，可依法解除。十二、合同附件12.1附件清单：12.1.1项目施工图纸12.1.2劳务人员名单及资格证明12.1.3材料清单及质量证明12.1.4安全生产责任书12.1.5其他相关文件12.2附件内容：详见附件清单。十三、其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。13.2通知方式：双方以书面形式通知对方，通知自送达对方之日起生效。13.3合同变更：任何一方对本合同进行变更，均应以书面形式提出，经双方协商一致后生效。13.4合同解除：如本合同提前解除，双方应就剩余工程量、费用结算及违约责任等进行协商。十四、合同签署14.1签署日期：____年__月__日14.2签署人员：14.2.1甲方代表：（签字）14.2.2乙方代表：（签字）14.3签署单位盖章：14.3.1甲方单位：（盖章）14.3.2乙方单位：（盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权条款说明：甲方作为主导方，对本项目的整体规划、设计变更、技术方案等拥有最终决策权。乙方应无条件服从甲方的决策，并在甲方指导下进行施工。1.2技术指导条款说明：甲方应向乙方提供必要的技术指导，包括但不限于施工工艺、材料选用、施工规范等。乙方应严格按照甲方提供的技术指导进行施工。1.3工程变更管理条款说明：如因设计变更或不可抗力等原因导致工程量增加或减少，甲方应提前通知乙方，并就变更后的工程量、费用及工期进行调整。1.4质量监督条款说明：甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合质量要求。1.5付款进度条款说明：甲方应根据工程进度和乙方完成情况，按约定的付款进度支付工程款，确保乙方资金周转。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1自主施工条款说明：乙方作为主导方，有权自主选择施工工艺、材料供应商及施工人员。甲方应尊重乙方的自主权，不得干涉乙方的正常施工。2.2材料采购权条款说明：乙方有权自行采购工程所需材料，甲方应提供材料采购的相关信息，包括材料规格、质量要求等。2.3施工方案制定权条款说明：乙方有权制定施工方案，包括施工组织设计、施工进度计划等。甲方应审查并批准乙方的施工方案。2.4质量控制权条款说明：乙方对施工过程中的质量控制负有直接责任，甲方应提供必要的质量控制措施，并配合乙方进行质量检查。2.5争议解决条款说明：当乙方与甲方就施工过程中产生的争议无法协商一致时，乙方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构选择条款说明：双方应共同选择具有资质的第三方中介机构，负责项目的监理、质量控制、进度管理等。3.2中介机构职责条款说明：第三方中介机构应按照合同约定，对项目的施工过程进行全面监督，确保施工质量、进度和安全。3.3中介机构费用条款说明：中介机构的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介机构费用应在合同签订后支付。3.4中介机构变更条款说明：如双方认为有必要更换中介机构，应书面通知对方，并就更换后的中介机构达成一致。3.5中介机构争议解决条款说明：如中介机构在履行职责过程中产生争议，双方应共同协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.6中介机构保密条款说明：第三方中介机构应对项目信息保密，未经双方同意，不得向任何第三方泄露项目信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目施工图纸2.劳务人员名单及资格证明3.材料清单及质量证明4.安全生产责任书5.合同附件清单6.中介机构资质证明7.付款进度表8.施工组织设计9.施工进度计划10.质量验收报告11.争议解决协议12.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。认定：通过甲方提供的工程进度记录与合同约定的工期进行比对。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。认定：通过甲方或第三方中介机构的质量验收报告进行认定。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：通过甲方提供的付款凭证与合同约定的付款进度进行比对。4.违约行为：中介机构未按合同约定履行职责。认定：通过双方提供的监督报告及中介机构的资质证明进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律后果。3.争议解决：指合同双方在合同执行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.质量验收：指对工程完成后的质量进行检查，确认是否符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发生设计变更，导致工期延误。解决办法：及时通知甲方，协商确定变更后的工程量和工期。2.问题：材料供应不及时，影响施工进度。解决办法：提前与材料供应商沟通，确保材料供应的及时性。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：按照合同约定，向甲方发出书面催款通知。4.问题：中介机构工作不力，影响工程进度和质量。解决办法：与中介机构沟通，要求其提高工作效率和质量。五、所有应用场景：1.架子工班组参与建筑工程劳务分包。2.双方合作进行工程项目的施工。3.中介机构参与工程项目的监督和管理。4.项目施工过程中出现设计变更或材料供应问题。5.双方在合同执行过程中产生争议。全文完。2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（劳务分包方）：2.乙方（建筑工程方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景鉴于甲方具备建筑工程劳务分包的相关资质和能力，乙方需要甲方为其提供架子工班组建筑工程劳务分包服务。为明确双方的权利和义务，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方为乙方提供架子工班组建筑工程劳务分包服务的相关事项，确保双方合作的顺利进行，共同完成建筑工程项目。三、定义与解释3.1专业属于本合同中所涉及的专业属于建筑工程劳务分包领域，包括但不限于架子工、钢筋工、模板工等。3.2关键词解释（1）架子工：指从事建筑工程现场搭建、拆除和维修脚手架、模板、支撑等工作的专业人员。（2）建筑工程：指按照国家有关法律法规和建设标准，进行新建、改建、扩建、拆除等活动的过程。（3）劳务分包：指在建筑工程施工过程中，乙方将部分工程劳务分包给甲方，由甲方负责完成相关劳务工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，提供合格的架子工班组。（2）甲方应按时支付乙方劳务费用。（3）甲方有权对乙方进行日常管理和监督，确保乙方按合同要求完成工作任务。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供合格的架子工班组。（2）乙方应按时支付甲方劳务费用。（3）乙方应配合甲方对架子工班组进行日常管理和监督，确保其按合同要求完成工作任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至建筑工程项目完工之日止。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为建筑工程项目现场。5.3合同履行方式甲乙双方应按照合同约定，共同完成建筑工程项目。甲方负责提供合格的架子工班组，乙方负责提供施工现场所需材料、设备和技术支持。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）建筑工程项目完工；（2）经甲乙双方协商一致，本合同解除；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）一方终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同，应在协商一致后3日内办理合同解除手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，对剩余工程进行结算；（2）合同终止后，乙方应将甲方提供的劳务费用、材料、设备等清偿完毕；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规和本合同约定，处理相关争议。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费：包括架子工、钢筋工、模板工等劳务人员的工资、福利、社会保险等。（2）材料费：包括搭建、拆除和维修脚手架、模板、支撑等所需材料的费用。（3）机械使用费：包括租赁或购买搭建、拆除和维修脚手架、模板、支撑等所需机械设备的费用。（4）管理费：包括甲方对劳务班组进行管理和监督所产生的费用。（5）其他费用：根据工程实际情况，经双方协商一致产生的其他费用。7.2支付方式劳务分包费用支付方式如下：（1）按月支付：甲方每月根据乙方提交的劳务人员工资表、材料费、机械使用费等凭证，按合同约定比例支付劳务分包费用。（2）竣工结算：建筑工程项目完工后，根据实际完成工程量和合同约定，进行竣工结算，支付剩余劳务分包费用。7.3支付时间（1）按月支付：甲方应在每月前5个工作日内支付上一个月的劳务分包费用。（2）竣工结算：建筑工程项目完工后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后30日内支付剩余劳务分包费用。7.4支付条款（1）甲方支付劳务分包费用时，应按照合同约定的时间和方式，将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方收到劳务分包费用后，应及时出具收款凭证，并在收到款项后3个工作日内向甲方提供相应的财务凭证。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付劳务分包费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算至实际支付之日止。8.2乙方违约若乙方未按合同约定提供合格的劳务人员，或未按合同约定完成工作任务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式甲方和乙方应按照合同约定，协商确定违约赔偿金额和方式。如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于技术资料、工程信息、商业秘密等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至建筑工程项目完工后五年止。9.3保密履行方式双方应严格履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件发生期间，双方应尽力采取措施减少损失。（3）不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括地震、洪水、台风、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，双方可向有关部门申请调解，或提交仲裁机构仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定的不得转让的情形；（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对劳务班组的最终管理权，包括但不限于工作安排、人员调配、技术指导等。13.2特殊权力保留甲方保留在合同履行过程中，根据实际情况调整劳务分包费用的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字或盖章的修改和补充协议，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就建筑工程劳务分包相关事宜，相互提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式，保持沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间完整的协议，任何一方不得以任何形式修改、增减或变更本合同。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（劳务分包方）：（签字或盖章）（日期）乙方（建筑工程方）：（签字或盖章）（日期）其他相关方（如有）：（签字或盖章）（日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方签订的《2024版架子工班组建筑工程劳务分包合作协议》2.劳务分包人员的资质证明文件3.工程项目施工图纸及设计文件4.材料采购清单及供应商资质证明5.机械租赁合同及租赁设备清单6.甲方提供的施工场地及设施清单7.甲方与乙方之间就合同修改和补充达成的书面协议8.争议解决过程中的相关文件和记录9.不可抗力事件的相关证明材料10.合同履行过程中的其他相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付劳务分包费用：认定依据为合同约定的支付方式和时间。未按合同约定提供合格的劳务人员：认定依据为劳务人员的资质证明文件和甲方对劳务人员的工作表现评价。未按合同约定提供施工场地及设施：认定依据为甲方提供的施工场地及设施清单。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定提供合格的劳务人员：认定依据为劳务人员的资质证明文件和甲方对劳务人员的工作表现评价。未按合同约定完成工作任务：认定依据为合同约定的工作内容和工程进度报告。未按合同约定提供材料或机械设备：认定依据为材料采购清单及供应商资质证明、机械租赁合同及租赁设备清单。三、法