版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版基本建设工程合同(含绿色建筑设计)本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同订立地点1.3合同生效条件1.4合同生效日期2.合同主体与资质2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3甲方资质要求2.4乙方资质要求3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设标准4.工程设计4.1设计单位4.2设计内容4.3设计阶段4.4设计费用4.5设计变更5.工程施工5.1施工单位5.2施工范围5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全5.6施工环境保护6.材料设备供应6.1材料设备供应商6.2材料设备清单6.3材料设备质量6.4材料设备价格6.5材料设备交货7.预付款与进度款7.1预付款比例7.2预付款支付时间7.3进度款支付比例7.4进度款支付时间7.5验收合格后支付8.验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4保修期限8.5保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单13.4其他附件14.其他约定14.1合同保密14.2合同修改14.3合同份数14.4合同签署第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立时间:本合同于2024年1月1日订立。1.2合同订立地点:北京市朝阳区。1.3合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。1.4合同生效日期:自合同生效条件满足之日起,本合同正式生效。2.合同主体与资质2.1甲方基本信息:甲方名称:房地产开发有限公司;住所地:北京市朝阳区路号;法定代表人:。2.2乙方基本信息:乙方名称:建筑工程有限公司;住所地:北京市朝阳区路号;法定代表人:。2.3甲方资质要求:甲方具备房地产开发资质证书。2.4乙方资质要求:乙方具备建筑工程施工资质证书。3.工程概况3.1工程名称:住宅小区建设项目。3.2工程地点:北京市朝阳区路号。3.3工程规模:总建筑面积为100,000平方米。3.4工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库。3.5工程建设标准:按照国家标准《住宅设计规范》和《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。4.工程设计4.1设计单位:建筑设计研究院。4.2设计内容:包括总体设计、建筑设计、结构设计、设备设计等。4.3设计阶段:初步设计、施工图设计。4.4设计费用:设计费用为人民币200万元。4.5设计变更:设计变更需经甲方、乙方和设计单位三方协商一致,并签订设计变更协议。5.工程施工5.1施工单位:建筑工程有限公司。5.2施工范围:包括土建工程、装饰装修工程、设备安装工程等。5.3施工进度:按照施工组织设计执行,分阶段完成。5.4施工质量:按照国家标准和设计文件要求,确保工程质量。5.5施工安全:严格执行国家和地方的安全生产法规,确保施工安全。5.6施工环境保护:采取有效措施,减少施工对环境的影响。6.材料设备供应6.1材料设备供应商:材料设备供应有限公司。6.2材料设备清单:详见附件一。6.3材料设备质量:符合国家标准和设计要求。6.4材料设备价格:详见附件二。6.5材料设备交货:按照合同约定的时间和地点交货。7.预付款与进度款7.1预付款比例:合同总价的10%。7.2预付款支付时间:合同签订后10个工作日内支付。7.3进度款支付比例:根据工程进度分期支付,每完成一个阶段的工程,支付该阶段合同价的20%。7.4进度款支付时间:每个阶段工程完成后5个工作日内支付。7.5验收合格后支付:工程验收合格后,支付剩余合同价的70%。8.验收与保修8.1验收标准:按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求进行验收。8.2验收程序:验收分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和竣工验收。8.3验收时间:隐蔽工程验收在施工前进行,分项工程验收在施工过程中进行,分部工程验收在分部工程完成后进行,竣工验收在工程全部完成后进行。8.4保修期限:自竣工验收合格之日起计算,保修期限为5年。8.5保修责任:在保修期内,因工程质量问题造成的损失,由乙方负责修复,修复费用由乙方承担。9.违约责任9.1违约情形:包括逾期付款、未按时完成工程、工程质量不符合要求等。9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构:仲裁委员会。10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同解除11.1合同解除条件:包括一方违约导致合同无法履行、不可抗力等。11.2合同解除程序:一方提出解除合同的通知,经对方确认后生效。11.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定进行清算,处理剩余事宜。12.合同终止12.1合同终止条件:包括合同期满、双方协商一致解除合同等。12.2合同终止程序:合同终止前,双方应进行必要的通知和确认。12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定进行清算,处理剩余事宜。13.合同附件13.1设计文件:包括总体设计、建筑设计、结构设计、设备设计等。13.2施工图纸:包括施工图、设计变更等。13.3材料设备清单:详见附件一。13.4其他附件:包括合同补充协议、验收报告、付款凭证等。14.其他约定14.1合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同修改:合同修改需经双方协商一致,并签订书面修改协议。14.3合同份数:本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。14.4合同签署:本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、评估等职能的个人或机构,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2.1甲乙双方认为有必要引入第三方进行专业咨询或监督;15.2.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;15.2.3法律法规规定必须引入第三方进行监督或评估。15.3第三方责任限额:15.3.1第三方在履行职责过程中,因其过失导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.3.3若第三方责任限额未在合同中约定,则按照相关法律法规执行。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项、范围和期限。16.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。16.3第三方介入期间,甲乙双方应积极配合第三方的各项工作。17.第三方与其他各方的责权利划分17.1第三方与甲方的责任划分:17.1.1第三方对甲方提供的服务或咨询负责,甲方对第三方的服务或咨询结果负责。17.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲方损失,由第三方承担赔偿责任。17.2第三方与乙方的责任划分:17.2.1第三方对乙方提供的服务或咨询负责,乙方对第三方的服务或咨询结果负责。17.2.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致乙方损失,由第三方承担赔偿责任。17.3第三方与甲乙双方的责任划分:17.3.1第三方对甲乙双方均负责,确保其提供的服务或咨询符合合同约定。17.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失,由第三方承担赔偿责任。17.3.3若第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲乙双方原因导致损失,责任由各方根据实际情况分担。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由甲乙双方根据第三方介入协议约定承担。18.2若第三方介入费用未在协议中约定,则按照市场合理价格或相关法律法规执行。19.第三方介入的终止19.1第三方介入结束后,甲乙双方应与第三方进行结算,确认第三方介入费用的支付。19.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定继续履行各自的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包括总体设计、建筑设计、结构设计、设备设计等文件,需符合国家标准和甲方要求。说明:设计文件是工程实施的基础,需在合同签订前提交甲方审核。2.施工图纸详细要求:包括施工图、设计变更等,需清晰、完整,符合施工要求。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,需在施工前提交乙方。3.材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、数量、品牌、价格等信息。说明:材料设备清单是材料设备供应的重要依据,需在合同签订前提交甲方。4.合同补充协议详细要求:包括合同修改、变更、补充等内容的协议。说明:合同补充协议是对合同内容的补充和细化,需在合同签订后或履行过程中签订。5.验收报告详细要求:包括工程验收的日期、内容、结果、责任人等信息。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需在工程验收完成后提交甲方。6.付款凭证详细要求:包括付款日期、金额、款项用途等信息。说明:付款凭证是证明付款行为的文件,需在付款后提交乙方。7.其他附件详细要求:包括与合同履行相关的其他文件和资料。说明:其他附件包括但不限于合同履行过程中的通信记录、会议纪要、变更通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款违约行为:甲方未按照合同约定的时间支付款项。责任认定标准:甲方应支付逾期付款的利息,并承担违约责任。示例:若合同约定预付款支付时间为合同签订后10个工作日内,甲方逾期支付,则应支付逾期利息。2.未按时完成工程违约行为:乙方未按照合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应承担工期延误的责任,并支付违约金。示例:若合同约定工程竣工时间为2025年12月31日,乙方未按期完成,则应支付每日一定数额的违约金。3.工程质量不符合要求违约行为:工程不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:乙方应修复质量问题,并承担修复费用。示例:若工程墙体出现裂缝,乙方应负责修复,并承担修复费用。4.未按约定进行验收违约行为:甲乙双方未按照合同约定的时间进行工程验收。责任认定标准:延误验收的责任由责任方承担,并承担相应的违约金。示例:若合同约定验收时间为工程完工后5个工作日内,双方未按期验收,则应支付每日一定数额的违约金。5.违反合同保密条款违约行为:未经对方同意,泄露合同内容或相关商业秘密。责任认定标准:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿损失。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,应承担法律责任,并赔偿甲方损失。全文完。2024版基本建设工程合同(含绿色建筑设计)1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2相关术语解释2.合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程设计4.1设计原则4.2设计要求4.3设计变更5.工程施工5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工质量保证5.4施工安全措施6.材料与设备6.1材料采购6.2设备采购6.3材料与设备验收7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款结算8.绿色建筑设计8.1绿色设计原则8.2绿色设计标准8.3绿色设计措施9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3工程交付10.保修与维护10.1保修范围10.2保修期限10.3维护责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效与解除14.1合同生效条件14.2合同解除条件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义本合同是指发包人与承包人之间就2024版基本建设工程(含绿色建筑设计)所签订的具有法律约束力的协议。1.2相关术语解释(1)发包人:指负责组织、投资、建设和管理本工程项目的单位或个人。(2)承包人:指承担本工程项目的施工、设计、材料供应等任务的单位或个人。(3)工程:指本合同约定的基本建设工程,包括建筑物、构筑物、设备及配套设施等。(4)绿色建筑设计:指在工程设计、施工过程中,充分考虑环境保护、资源节约和可持续发展等因素,降低建筑全生命周期碳排放的设计。2.合同主体2.1发包人信息(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)法定代表人:____________________(4)联系方式:____________________2.2承包人信息(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)法定代表人:____________________(4)联系方式:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程类型:____________________4.工程设计4.1设计原则(1)遵循国家相关设计规范和标准。(2)满足绿色建筑设计要求。(3)确保工程质量和安全。4.2设计要求(1)设计文件应完整、准确、清晰。(2)设计应满足发包人提出的各项功能要求。(3)设计应充分考虑施工条件,确保施工顺利进行。4.3设计变更(1)设计变更应经双方协商一致。(2)设计变更应按实际发生的工作量计算费用。(3)设计变更不得影响工程质量和安全。5.工程施工5.1施工组织设计(1)承包人应编制施工组织设计,明确施工方案、进度计划、质量保证措施等。(2)施工组织设计应经发包人审核批准。5.2施工进度计划(1)承包人应根据合同约定,编制施工进度计划。(2)施工进度计划应包含关键线路、关键节点等。(3)施工进度计划应定期报送发包人审核。5.3施工质量保证(1)承包人应建立健全质量保证体系,确保工程质量符合国家相关标准和规范。(2)承包人应定期对施工现场进行质量检查,发现问题及时整改。5.4施工安全措施(1)承包人应建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全。(2)承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。(3)承包人应加强施工人员的安全教育培训,提高安全意识。6.材料与设备6.1材料采购(1)承包人应根据工程设计要求,采购符合质量标准、环保要求的建筑材料。(2)材料采购应经发包人审核批准。6.2设备采购(1)承包人应根据工程设计要求,采购符合质量标准、环保要求的设备。(2)设备采购应经发包人审核批准。6.3材料与设备验收(1)材料与设备到货后,承包人应组织验收,确保符合质量要求。(2)验收不合格的材料与设备,承包人应予以退换或更换。8.绿色建筑设计8.1绿色设计原则(1)遵循国家及地方关于绿色建筑设计的法律法规和政策。(2)采用环保、节能、节水、节地、节材的设计理念。(3)提高建筑物的能源利用效率,降低碳排放。(4)注重室内外环境的和谐统一,提升居住舒适度。8.2绿色设计标准(1)建筑物的节能率达到国家标准要求。(2)采用可再生能源系统,如太阳能、风能等。(3)使用环保材料,减少有害物质排放。(4)实施雨水收集利用、中水回用等措施。8.3绿色设计措施(1)建筑布局合理,提高采光和通风效果。(2)采用高效节能的建筑材料和设备。(3)设置绿化带和景观,改善生态环境。(4)实施建筑废弃物分类处理和资源化利用。9.验收与交付9.1验收标准(1)工程应符合国家及地方相关设计、施工标准。(2)工程应达到合同约定的质量要求。(3)工程应满足绿色建筑设计要求。9.2验收程序(1)承包人完成工程后,应向发包人提交验收申请。(2)发包人应在收到验收申请后15日内组织验收。(3)验收合格后,双方签署验收报告。9.3工程交付(1)验收合格后,承包人应将工程交付发包人使用。(2)工程交付后,承包人应提供必要的使用说明书和技术资料。(3)发包人应在收到工程交付通知后15日内办理工程交付手续。10.保修与维护10.1保修范围(1)工程主体结构、基础、地面、墙面等。(2)给排水、电气、通风、空调等系统。(3)门窗、玻璃、瓷砖等装修材料。10.2保修期限(1)主体结构、基础、地面、墙面等保修期为5年。(2)给排水、电气、通风、空调等系统保修期为2年。(3)门窗、玻璃、瓷砖等装修材料保修期为1年。10.3维护责任(1)发包人负责工程交付后的日常维护。(2)承包人负责保修期内出现的质量问题。(3)保修期内,发包人应配合承包人进行维修工作。11.违约责任11.1违约情形(1)承包人未按合同约定完成工程。(2)发包人未按合同约定支付工程款。(3)一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约金按合同约定比例计算。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,提交仲裁委员会仲裁。(3)仲裁裁决为终局裁决。12.2争议解决程序(1)提交仲裁申请,仲裁委员会受理。(2)仲裁委员会组织仲裁庭,审理争议。(3)仲裁庭作出裁决,双方履行裁决。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成。(2)合同约定的期限届满。(3)双方协商一致终止合同。14.合同生效与解除14.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同经有关部门备案。(3)合同符合法律法规规定。14.2合同解除条件(1)合同解除条件成就。(2)双方协商一致解除合同。(3)合同约定的解除条件成就。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供咨询、监理、检测、评估、保险、融资等服务的法人、其他组织或个人。15.2第三方介入形式(1)咨询服务:第三方提供专业咨询意见或建议。(2)监理服务:第三方对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。(3)检测服务:第三方对工程材料、设备、环境等进行检测。(4)评估服务:第三方对工程价值、风险等进行评估。(5)保险服务:第三方提供工程保险或其他相关保险服务。(6)融资服务:第三方提供资金支持或融资安排。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方应协商确定第三方介入的事宜。(2)甲乙双方与第三方签订相关服务合同,明确服务内容、期限、费用等。(3)第三方按照服务合同履行职责。15.4第三方责权利(1)责任:第三方应按照服务合同约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的服务缺陷或损失承担相应责任。(2)权利:第三方有权根据服务合同收取服务费用。(3)义务:第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露合同内容。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系,第三方对甲乙双方不承担直接责任。(2)第三方在履行服务职责时,应遵守国家法律法规和行业规范。(3)第三方在服务过程中,应接受甲乙双方的监督和指导。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额,是指第三方在履行服务过程中,因自身原因造成损失,按照服务合同约定的最高赔偿限额。16.2责任限额约定(1)甲乙双方在与第三方签订服务合同时,应明确约定责任限额。(2)责任限额应根据第三方服务的性质、风险程度等因素合理确定。(3)责任限额不得超过服务合同约定的服务费用。16.3责任限额执行(1)第三方在履行服务过程中,如发生损失,应按照责任限额承担赔偿责任。(2)甲乙双方在第三方责任限额范围内,有权要求第三方承担赔偿责任。(3)第三方在责任限额范围内赔偿后,如仍有损失,甲乙双方有权要求赔偿。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更程序(1)甲乙双方协商一致,决定对第三方介入的相关条款进行变更。(2)甲乙双方与第三方协商一致,对服务合同进行变更。17.2合同变更内容(1)服务内容、期限、费用等。(2)责任限额、赔偿方式等。(3)其他与第三方介入相关的条款。17.3合同变更生效(1)甲乙双方与第三方签署变更协议。(2)变更协议经有关部门备案后生效。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式(1)甲乙双方与第三方协商解决。(2)提交仲裁委员会仲裁。(3)向人民法院提起诉讼。18.2争议解决程序(1)甲乙双方与第三方协商不成,可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(2)仲裁委员会或人民法院依法审理争议,作出裁决。(3)甲乙双方与第三方应遵守裁决结果。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同主体资格证明文件发包人:营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。承包人:营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.工程设计文件初步设计文件施工图设计文件绿色建筑设计专项方案3.工程施工图纸施工图设计文件施工组织设计文件施工进度计划表4.材料与设备清单材料采购清单设备采购清单材料与设备质量检验报告5.工程款支付凭证工程款支付申请工程款支付凭证工程款结算报告6.验收与交付文件验收报告工程交付证书使用说明书和技术资料7.保修与维护文件保修承诺书保修记录维护保养计划8.第三方介入相关文件第三方服务合同第三方责任限额协议第三方服务报告9.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书人民法院判决书10.其他相关文件政府审批文件保险合同融资协议附件的详细要求和说明:所有附件应真实、完整、合法,符合国家相关法律法规和行业标准。附件应由甲乙双方签字盖章,并由第三方确认无误。附件应与合同内容相一致。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定完成工程。发包人未按合同约定支付工程款。第三方未按服务合同约定履行职责。一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约行为的性质、严重程度、影响范围等因素。违约行为造成损失的大小、直接因果关系等。3.违约责任认定示例:承包人未按合同约定完成工程,导致工程延期,经核实,承包人应承担工程延期责任,赔偿发包人因此遭受的损失。发包人未按合同约定支付工程款,导致承包人无法正常施工,经核实,发包人应承担违约责任,支付违约金。第三方未按服务合同约定履行职责,导致工程损失,经核实,第三方应承担违约责任,赔偿损失。全文完。2024版基本建设工程合同(含绿色建筑设计)2本合同目录一览1.合同订立及生效1.1合同双方当事人1.2合同订立时间及地点1.3合同生效条件及时间2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目投资额3.工程设计3.1设计依据及标准3.2设计单位及资质3.3设计内容与深度3.4设计变更及费用4.工程施工4.1施工单位及资质4.2施工范围及内容4.3施工进度安排4.4施工组织设计4.5施工现场管理5.材料供应5.1材料采购及供应方式5.2材料质量要求5.3材料检验及验收5.4材料费用及结算6.工程监理6.1监理单位及资质6.2监理范围及内容6.3监理方法及程序6.4监理费用及结算7.工程验收7.1验收标准及程序7.2验收组织及人员7.3验收结果及处理8.绿色建筑设计8.1绿色建筑设计原则8.2绿色建筑设计内容8.3绿色建筑设计评审8.4绿色建筑设计费用9.工程保险9.1保险种类及范围9.2保险公司及资质9.3保险费用及结算10.合同履行与变更10.1合同履行原则10.2合同变更程序10.3合同变更费用11.付款方式及期限11.1付款方式11.2付款期限11.3付款条件12.违约责任12.1违约情形及责任12.2违约金计算及支付12.3违约纠纷解决方式13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分:合同如下:1.合同订立及生效1.1合同双方当事人1.1.1甲方(建设单位):[甲方全称]1.1.2乙方(施工单位):[乙方全称]1.2合同订立时间及地点1.2.1合同订立时间:[具体日期]1.2.2合同订立地点:[具体地点]1.3合同生效条件及时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2.1甲方提供相关批准文件和建设资金证明。1.3.2.2乙方提供施工资质证书和安全生产许可证。2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:[项目全称]2.2项目地点2.2.1项目地址:[具体地址]2.3项目规模及类型2.3.1项目规模:[具体规模]2.3.2项目类型:[具体类型]2.4项目投资额2.4.1项目总投资:[具体金额]2.4.2投资资金来源:[具体来源]3.工程设计3.1设计依据及标准3.1.1设计依据:[相关法规、标准、规范等]3.1.2设计标准:[具体标准]3.2设计单位及资质3.2.1设计单位:[设计单位全称]3.2.2设计单位资质:[具体资质等级]3.3设计内容与深度3.3.1设计内容:[具体设计内容]3.3.2设计深度:[具体设计深度]3.4设计变更及费用3.4.1设计变更程序:[具体变更程序]3.4.2设计变更费用:[具体费用计算方式]4.工程施工4.1施工单位及资质4.1.1施工单位:[施工单位全称]4.1.2施工单位资质:[具体资质等级]4.2施工范围及内容4.2.1施工范围:[具体施工范围]4.2.2施工内容:[具体施工内容]4.3施工进度安排4.3.1施工工期:[具体工期]4.3.2施工进度计划:[具体进度计划]4.4施工组织设计4.4.1施工组织设计内容:[具体内容]4.4.2施工组织设计审批:[具体审批程序]5.材料供应5.1材料采购及供应方式5.1.1材料采购方式:[具体采购方式]5.1.2材料供应方式:[具体供应方式]5.2材料质量要求5.2.1材料质量标准:[具体质量标准]5.2.2材料检验要求:[具体检验要求]5.3材料检验及验收5.3.1材料检验程序:[具体检验程序]5.3.2材料验收标准:[具体验收标准]5.4材料费用及结算5.4.1材料费用计算方式:[具体计算方式]5.4.2材料费用结算程序:[具体结算程序]6.工程监理6.1监理单位及资质6.1.1监理单位:[监理单位全称]6.1.2监理单位资质:[具体资质等级]6.2监理范围及内容6.2.1监理范围:[具体监理范围]6.2.2监理内容:[具体监理内容]6.3监理方法及程序6.3.1监理方法:[具体监理方法]6.3.2监理程序:[具体监理程序]6.4监理费用及结算6.4.1监理费用计算方式:[具体计算方式]6.4.2监理费用结算程序:[具体结算程序]7.工程验收7.1验收标准及程序7.1.1验收标准:[具体验收标准]7.1.2验收程序:[具体验收程序]7.2验收组织及人员7.2.1验收组织:[具体验收组织]7.2.2验收人员:[具体验收人员]7.3验收结果及处理7.3.1验收结果:[具体验收结果]7.3.2验收处理:[具体处理方式]8.绿色建筑设计8.1绿色建筑设计原则8.1.1原则一:节约资源与保护环境8.1.2原则二:提高能效与减少污染8.1.3原则三:健康舒适与可持续发展8.2绿色建筑设计内容8.2.1能源利用:太阳能、地热能等可再生能源的利用8.2.2节水与水资源利用:雨水收集、中水回用等8.2.3材料选择:环保材料、可回收材料的使用8.2.4室内环境:空气质量、室内光环境、热环境等8.3绿色建筑设计评审8.3.1评审机构:[具体评审机构名称]8.3.2评审标准:[具体评审标准]8.3.3评审程序:[具体评审程序]8.4绿色建筑设计费用8.4.1费用计算:[具体费用计算方式]8.4.2费用结算:[具体费用结算程序]9.工程保险9.1保险种类及范围9.1.1保险种类:建筑工程一切险、第三者责任险等9.1.2保险范围:包括但不限于施工期间、材料运输等9.2保险公司及资质9.2.1保险公司:[具体保险公司名称]9.2.2保险公司资质:[具体资质等级]9.3保险费用及结算9.3.1保险费用计算:[具体费用计算方式]9.3.2保险费用结算:[具体费用结算程序]10.合同履行与变更10.1合同履行原则10.1.1诚信履行10.1.2及时履行10.1.3适当履行10.2合同变更程序10.2.1变更申请:变更双方应书面提出变更申请10.2.2变更审批:变更需经双方协商一致,并经甲方批准10.2.3变更通知:变更双方应及时通知对方及第三方10.3合同变更费用10.3.1变更费用计算:[具体费用计算方式]10.3.2变更费用结算:[具体费用结算程序]11.付款方式及期限11.1付款方式11.1.1预付款:合同签订后,乙方提交相关资料,甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款11.1.2进度款:根据工程进度分期支付11.1.3验收款:工程验收合格后支付剩余款项11.2付款期限11.2.1预付款期限:[具体期限]11.2.2进度款期限:[具体期限]11.2.3验收款期限:[具体期限]11.3付款条件11.3.1乙方提交发票及结算资料11.3.2甲方确认发票及结算资料无误12.违约责任12.1违约情形及责任12.1.1乙方违约:包括但不限于工期延误、质量不合格等12.1.2甲方违约:包括但不限于未按时付款、变更未及时批准等12.2违约金计算及支付12.2.1违约金计算:[具体计算方式]12.2.2违约金支付:违约方应在收到违约通知后[具体期限]内支付违约金12.3违约纠纷解决方式12.3.1协商解决12.3.2仲裁解决:如协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1甲方解除条件:如乙方严重违约13.1.2乙方解除条件:如甲方严重违约13.2合同终止条件13.2.1工程竣工13.2.2合同期限届满13.3合同解除与终止的程序13.3.1解除或终止通知:一方违约时,另一方应书面通知对方13.3.2解除或终止后果:合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1协商解决:双方应友好协商解决争议14.1.2仲裁解决:如协商不成,提交[具体仲裁机构]仲裁14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构:[具体仲裁机构名称]14.3争议解决费用14.3.1争议解决费用:[具体费用计算方式]14.3.2费用承担:根据争议解决结果由责任方承担第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监督、检验、鉴定、调解或其他相关服务的独立法人、非法人组织或个人。15.1.2第三方不包括合同双方当事人及其关联企业、员工或代理人。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2保证工程安全和环境保护15.2.3解决合同履行中的争议15.3第三方介入程序15.3.1第三方选择:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方资质审查:甲乙双方对第三方的资质、能力进行审查,确保其符合合同要求。16.第三方责任限额16.1第三方责任范围16.1.1第三方应在其专业领域内提供专业服务,并对提供的服务质量承担相应责任。16.1.2第三方责任不涵盖因甲乙双方原因导致的合同履行问题。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额应根据其提供服务的性质、规模和风险等因素确定。16.2.2第三方责任限额应在合作协议中明确,并在合同中予以确认。16.2.3第三方责任限额的最高额不得超过合同总价款的[百分比]%。17.甲乙方责任划分17.1甲乙双方责任17.1.1甲方责任:提供必要的工程资料、支付相关费用、配合第三方工作等。17.1.2乙方责任:按照合同要求完成施工任务、提供合格工程、配合第三方检验等。17.2第三方责任17.2.1第三方责任:根据合作协议和合同约定,提供专业服务,并对服务质量承担责任。18.第三方权利18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.1.2第三方有权对甲乙双方的工作进行监督和检查。18.1.3第三方有权对合同履行过程中的问题提出意见和建议。19.第三方义务19.1第三方义务
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度跨境贸易专用全新抵押合同版本3篇
- 2025年度公厕智能厕所设备研发与生产承包施工合同范本3篇
- 二零二五年度股权众筹合作协议范本3篇
- 二零二五年度典当行业务培训与人才培养合同3篇
- 2025年度公司代个人缴纳社保及补充养老保险服务协议3篇
- 二零二五年度虚拟现实体验公司转让合同3篇
- 二零二五年度冷链物流中心冷库租赁服务合同
- 二零二五年度宠物寄养宠物医疗一体化服务合同3篇
- 二零二五年度员工职务秘密及竞业限制补充协议3篇
- 二零二五年度农村土地流转与农业废弃物资源化利用合作协议
- 物 理2024-2025学年苏科版物理八年级上学期 期末综合测试卷
- 防静电服装订购
- 房地产模型招标文件
- 2024新能源光伏电站运行规程
- 河北医大护理管理学教案08沟通与冲突
- 中医儿科病例
- 2024年中国光电耦合市场调查研究报告
- 2024年高中语文课内文言文复习《五代史伶官传序》课后练习、探究性阅读含答案解析翻译
- 《4 平平安安回家来》教学设计-2024-2025学年道德与法治一年级上册统编版
- 员工宿舍固定资产管理制度
- 2023中国人工智能系列白皮书-大模型技术(2023版)
评论
0/150
提交评论