2024年建筑工程混凝土材料循环利用合同文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工程混凝土材料循环利用合同文本本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订日期1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.双方基本信息2.1施工单位基本信息2.2材料供应商基本信息2.3监理单位基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.混凝土材料循环利用原则4.1循环利用目标4.2循环利用范围4.3循环利用方式5.材料供应5.1材料种类5.2材料规格5.3材料数量5.4材料质量要求5.5材料供应时间5.6材料运输6.循环利用实施6.1循环利用方案6.2循环利用过程6.3循环利用设备6.4循环利用人员7.质量控制7.1质量检查标准7.2质量检验机构7.3质量责任与处理8.工程进度与验收8.1工程进度计划8.2工程验收标准8.3工程验收程序9.付款方式与结算9.1付款方式9.2付款期限9.3结算方式9.4逾期付款责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：材料供应计划13.3附件三：循环利用方案13.4附件四：质量控制措施13.5附件五：付款计划13.6附件六：争议解决协议14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同签订与生效1.1合同签订日期：本合同于2024年1月15日签订。1.2合同生效条件：双方按约定完成合同签订手续，并经监理单位审核确认后生效。1.3合同生效日期：自监理单位审核确认之日起，本合同正式生效。2.双方基本信息2.1施工单位基本信息：甲方（施工单位）名称：建筑工程有限公司；法定代表人：；住所地：市区路号。2.2材料供应商基本信息：乙方（材料供应商）名称：混凝土有限公司；法定代表人：；住所地：市区路号。2.3监理单位基本信息：丙方（监理单位）名称：建设工程监理有限公司；法定代表人：；住所地：市区路号。3.工程概况3.1工程名称：市区住宅小区建设项目。3.2工程地点：市区路。3.3工程规模：建筑面积约10万平方米。3.4工程类型：住宅、商业及配套设施。4.混凝土材料循环利用原则4.1循环利用目标：提高资源利用效率，降低建筑垃圾排放，实现环境保护。4.2循环利用范围：包括混凝土、钢筋、水泥等建筑材料。4.3循环利用方式：采用回收、再生、利用等手段，实现材料循环。5.材料供应5.1材料种类：混凝土、钢筋、水泥等。5.2材料规格：按照设计要求及国家标准执行。5.3材料数量：总计10000立方米混凝土，5000吨钢筋，20000吨水泥。5.4材料质量要求：符合国家标准及设计要求。5.5材料供应时间：自合同签订之日起30日内完成首批材料供应。5.6材料运输：乙方负责将材料运输至施工现场。6.循环利用实施6.1循环利用方案：制定详细的混凝土材料循环利用方案，包括回收、再生、利用等环节。6.2循环利用过程：严格按照循环利用方案执行，确保材料循环利用效果。6.3循环利用设备：配备必要的循环利用设备，确保循环利用过程顺利进行。6.4循环利用人员：培训合格的循环利用人员，负责循环利用工作的实施。8.工程进度与验收8.1工程进度计划：双方应根据工程实际情况，共同制定详细的工程进度计划，包括各个阶段的完成时间和关键节点。8.2工程验收标准：工程验收应按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求。8.3工程验收程序：工程完成后，由监理单位组织验收，双方共同参与，验收合格后方可进入下一阶段。9.付款方式与结算9.1付款方式：合同价款采用分期付款方式，具体付款节点和金额根据工程进度和验收情况确定。9.2付款期限：每阶段工程完成后，甲方应在收到乙方提交的验收合格证明后的10个工作日内支付相应款项。9.3结算方式：双方应按照合同约定的结算方式，在工程竣工后进行最终结算。9.4逾期付款责任：如甲方逾期付款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于材料供应不及时、质量不达标、工程进度延误等。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿：赔偿金额应根据实际情况和合同约定确定，双方协商不成可提交仲裁或诉讼解决。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会。11.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在3个月内达成和解或提交仲裁。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等情况。12.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除或终止后的处理：双方应按照合同约定处理已发生的费用和剩余工作。13.合同附件13.1附件一：工程概况13.2附件二：材料供应计划13.3附件三：循环利用方案13.4附件四：质量控制措施13.5附件五：付款计划13.6附件六：争议解决协议14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件清单：本合同附件清单详见附件七。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲、乙、丙三方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的专业性、公正性和效率。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入条件：甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前协商一致，并明确第三方介入的具体事项和目的。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙双方应共同确定第三方人选，并通知丙方。16.2.2第三方应具备相应的资质和条件，甲乙双方应要求第三方提供相关证明材料。16.2.3第三方介入后，应与甲乙双方签订书面协议，明确各方的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在介入过程中，如因自身原因导致合同履行受阻或出现损失，应承担相应的责任。17.2责任限额：17.2.1第三方责任限额应在本合同约定的赔偿范围内确定。17.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的5%。17.2.3第三方责任限额的确定应考虑第三方介入的具体事项和可能产生的风险。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合同约定和介入目的，对合同履行情况进行监督和检查。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.1.3第三方有权对合同履行中出现的问题提出建议和解决方案。18.2第三方义务：18.2.1第三方应按照合同约定和介入目的，公正、客观、及时地履行职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.2.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分：19.1.1甲乙双方负责合同的履行，包括材料供应、工程进度、质量验收等。19.1.2丙方负责监理工作，确保合同履行符合国家相关标准和规范。19.1.3第三方负责专业监督和咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。19.2权利划分：19.2.1甲乙双方有权要求第三方提供专业意见和解决方案。19.2.2丙方有权要求第三方提供监督报告和检查结果。19.2.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和配合。20.第三方介入的变更与解除20.1变更：如甲乙双方认为有必要变更第三方介入的内容或方式，应提前协商一致，并书面通知丙方。20.2解除：如第三方因自身原因无法履行职责，或甲乙双方协商一致要求解除第三方介入，应提前书面通知丙方，并协商解除事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构：仲裁委员会。21.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在3个月内达成和解或提交仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况要求：详细描述工程名称、地点、规模、类型、施工范围等基本信息。说明：附件一用于明确合同所涉及的具体工程项目，为后续的合同履行提供基础信息。2.附件二：材料供应计划要求：列出材料种类、规格、数量、供应时间、质量要求等详细信息。说明：附件二用于明确材料供应的具体细节，确保材料供应与工程进度相匹配。3.附件三：循环利用方案要求：详细说明循环利用的目标、范围、方式、设备、人员等。说明：附件三用于明确混凝土材料循环利用的具体措施，提高资源利用效率。4.附件四：质量控制措施要求：列出质量控制标准、检验机构、责任与处理方式等。说明：附件四用于明确工程质量控制的具体措施，确保工程质量符合要求。5.附件五：付款计划要求：列出付款方式、付款期限、结算方式、逾期付款责任等。说明：附件五用于明确付款的具体安排，确保合同款项的及时支付。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、期限等。说明：附件六用于明确争议解决的具体流程，确保争议的及时解决。7.附件七：合同附件清单要求：列出所有附件的名称和编号。说明：附件七用于汇总所有合同附件，方便查阅和管理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1材料供应不及时或质量不达标；1.2工程进度延误；1.3质量问题导致工程返工；1.4逾期付款；1.5未经同意擅自变更合同内容；1.6未能履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。2.3违约金按逾期付款金额的千分之五计算。3.示例说明：3.1若乙方未能按照合同约定的时间供应材料，导致工程进度延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿工期延误造成的损失。3.2若丙方在监理过程中发现工程质量问题，并经第三方检测确认，乙方应承担返工责任，包括但不限于返工费用和工期延误的损失。3.3若甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。全文完。2024年建筑工程混凝土材料循环利用合同文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.合同标的2.1混凝土材料名称2.2混凝土材料规格型号2.3混凝土材料数量2.4混凝土材料质量标准2.5混凝土材料价格2.6混凝土材料交付方式3.合同履行期限3.1合同签订日期3.2合同履行起始日期3.3合同履行终止日期3.4合同履行地点4.合同履行方式4.1混凝土材料生产4.2混凝土材料运输4.3混凝土材料验收4.4混凝土材料使用4.5混凝土材料回收5.混凝土材料质量保证5.1混凝土材料质量标准5.2质量检验机构5.3质量保证期5.4质量违约责任6.混凝土材料价格及支付方式6.1混凝土材料价格6.2价格调整方式6.3付款方式6.4付款时间6.5付款地点7.交货期限及违约责任7.1交货期限7.2违约责任8.验收标准及程序8.1验收标准8.2验收程序8.3验收期限8.4验收不合格的处理9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力事件定义11.2不可抗力通知11.3不可抗力处理12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：混凝土材料有限公司1.2合同双方地址甲方：省市区路号乙方：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方：联系人：，联系电话：138xxxx5678乙方：联系人：，联系电话：139xxxx56781.4合同双方法定代表人甲方：乙方：1.5合同双方授权代表甲方：乙方：2.合同标的2.1混凝土材料名称预拌商品混凝土2.2混凝土材料规格型号C302.3混凝土材料数量5000立方米2.4混凝土材料质量标准符合GB501642011《预拌混凝土》标准2.5混凝土材料价格每立方米600元人民币2.6混凝土材料交付方式甲方指定地点，乙方负责运输3.合同履行期限3.1合同签订日期2024年3月1日3.2合同履行起始日期2024年3月15日3.3合同履行终止日期2024年6月30日3.4合同履行地点省市区路号4.合同履行方式4.1混凝土材料生产乙方按照甲方要求，在合同履行期限内完成混凝土材料的生产。4.2混凝土材料运输乙方负责将混凝土材料运输至甲方指定地点。4.3混凝土材料验收甲方在收到混凝土材料后，按照合同约定进行验收。4.4混凝土材料使用甲方按照合同约定，在合同履行期限内使用混凝土材料。4.5混凝土材料回收合同履行结束后，甲方将剩余混凝土材料交由乙方回收。5.混凝土材料质量保证5.1混凝土材料质量标准符合GB501642011《预拌混凝土》标准5.2质量检验机构市建设工程质量检测中心5.3质量保证期自混凝土材料使用之日起，保证期为6个月5.4质量违约责任如乙方提供的混凝土材料不符合质量标准，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、更换、赔偿等。6.混凝土材料价格及支付方式6.1混凝土材料价格每立方米600元人民币，不含运输费用6.2价格调整方式如市场价格波动，价格调整以合同签订日的市场价格为准6.3付款方式甲方在混凝土材料验收合格后，按照合同约定支付价款6.4付款时间每月5日前支付上一个月的价款6.5付款地点省市区路号7.交货期限及违约责任7.1交货期限乙方应在合同履行期限内完成混凝土材料的供应7.2违约责任如乙方未能按时完成交货，每逾期一天，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%8.验收标准及程序8.1验收标准混凝土材料的验收标准应符合国家相关标准和合同约定。8.2验收程序8.2.1甲方应在混凝土材料到货后2日内通知乙方进行验收。8.2.2乙方应在接到通知后1日内到达现场，与甲方共同进行验收。8.2.3验收内容包括混凝土材料的品种、规格、数量、质量等。8.2.4验收过程中，如发现质量问题，应立即停止使用，并通知乙方。8.2.5验收完成后，双方应在验收记录上签字确认。8.2.6如验收不合格，乙方应立即采取措施，直至符合要求为止。8.3验收期限验收期限为混凝土材料到货后7日内完成。9.保密条款9.1保密信息范围包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。9.2保密义务双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于逾期交货、质量不合格、未按时支付款项等。10.2违约责任承担10.2.1乙方未能按时完成交货，每逾期一天，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。10.2.2如乙方提供的混凝土材料不符合质量标准，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、更换、赔偿等。10.2.3甲方未按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的1%。11.不可抗力11.1不可抗力事件定义包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力通知一方因不可抗力导致不能履行合同义务时，应及时通知对方，并提供相应的证明。11.3不可抗力处理11.3.1双方应协商解决因不可抗力导致的问题。11.3.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商解除合同。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力事件等。12.2合同解除程序12.2.1一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方。12.2.2双方应在接到解除通知后15日内协商解决相关事宜。12.2.3如协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。12.3合同解除后处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定，处理未履行完毕的义务。12.3.2双方应相互退还已支付款项。13.争议解决13.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议。13.2争议解决机构如协商不成，双方同意提交省市仲裁委员会仲裁。13.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于验收记录、付款凭证等。14.3其他约定事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中提及的第三方，是指除合同双方之外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1中介方：在合同履行过程中，如需引入中介方，双方应共同选择具有合法资质的中介机构，中介方负责协调合同双方的沟通与执行。15.2.2咨询方：在合同履行过程中，如需引入咨询方，双方应共同选择具有专业能力的咨询机构，咨询方负责提供专业意见。15.2.3监理方：在合同履行过程中，如需引入监理方，双方应共同选择具有资质的监理机构，监理方负责监督合同履行过程，确保工程质量。15.2.4检测方：在合同履行过程中，如需引入检测方，双方应共同选择具有资质的检测机构，检测方负责对混凝土材料进行质量检测。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中，应严格遵守合同约定和相关法律法规，履行其职责。15.3.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或违约，应承担相应的违约责任。16.甲乙方增加条款16.1甲方的额外条款16.1.1在第三方介入的情况下，甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其行为负责。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。16.2乙方的额外条款16.2.1在第三方介入的情况下，乙方应配合第三方的工作，确保合同履行不受影响。16.2.2乙方应确保第三方在合同履行过程中，不得损害甲方的合法权益。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义本合同中第三方责任限额，是指第三方因违约行为给甲方或乙方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。17.2.2如合同中未明确第三方责任限额，则第三方责任限额为合同总价款的10%。17.3第三方责任限额的适用17.3.1第三方责任限额适用于第三方因违约行为给甲方或乙方造成的直接经济损失。17.3.2第三方责任限额不适用于因第三方违约行为导致的人身伤害或环境污染等间接损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。18.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的管理，乙方有权对第三方的工作进行监督和指导。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方对甲方或乙方造成的损失，应承担相应的责任。18.3.2第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同履行受阻或违约，应自行承担后果。18.3.3第三方在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同履行受阻，应根据实际情况，由双方协商解决。19.争议解决19.1第三方介入产生的争议，应由第三方与甲乙方进行协商解决。19.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：混凝土材料质量检测报告要求：由具备资质的检测机构出具；检测报告应包含检测日期、检测项目、检测数据、检测结论；检测报告需与合同约定的质量标准相符。2.附件二：混凝土材料运输清单要求：清单应包含运输日期、运输数量、运输地点、运输方式；清单需由乙方签字确认。3.附件三：混凝土材料验收记录要求：记录应包含验收日期、验收人员、验收项目、验收结论；验收记录需由甲乙双方签字确认。4.附件四：付款凭证要求：付款凭证应包含付款日期、付款金额、付款方式、付款依据；付款凭证需由乙方签字确认。5.附件五：第三方介入协议要求：协议应包含第三方名称、服务内容、服务期限、费用；协议需由甲乙双方及第三方签字确认。6.附件六：合同履行情况报告要求：报告应包含合同履行情况、存在的问题、改进措施；报告需由乙方提交给甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间、地点交付混凝土材料；乙方提供的混凝土材料质量不符合合同约定；甲方未按合同约定的时间、金额支付款项；第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：乙方未按时交付混凝土材料，每逾期一天，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的0.5%；乙方提供的混凝土材料质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、更换、赔偿等；甲方未按时支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的0.5%；第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的违约责任。3.违约责任示例说明：乙方逾期交付混凝土材料3天，应向甲方支付违约金，违约金为15000元；乙方提供的混凝土材料检测不合格，乙方应负责更换合格材料，并赔偿甲方因此造成的损失；甲方逾期支付款项5天，应向乙方支付违约金，违约金为3000元；第三方在监理过程中发现质量问题，但未及时通知甲方，第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024年建筑工程混凝土材料循环利用合同文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.合同标的物2.1混凝土材料类型2.2混凝土材料规格2.3混凝土材料数量2.4混凝土材料质量要求3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额3.2价格计算方式3.3付款期限3.4付款方式4.合同履行期限4.1合同开始日期4.2合同结束日期4.3合同履行地点5.材料供应与验收5.1材料供应责任5.2材料验收标准5.3材料验收程序5.4验收不合格的处理6.混凝土材料循环利用方案6.1循环利用方式6.2循环利用目标6.3循环利用设施要求6.4循环利用技术要求7.材料运输与保管7.1运输责任7.2运输方式7.3运输费用7.4保管责任7.5保管要求8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一：混凝土材料质量标准12.2附件二：混凝土材料循环利用方案12.3附件三：合同履行记录13.其他约定事项13.1合同保密13.2合同解除后的责任13.3合同解除后的债权债务处理14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：混凝土材料有限公司1.2合同双方地址甲方：省市区街道号乙方：省市区街道号1.3合同双方法定代表人或授权代表甲方：（法定代表人）乙方：（法定代表人）1.4合同双方联系方式2.合同标的物2.1混凝土材料类型普通混凝土、高强度混凝土、自密实混凝土等2.2混凝土材料规格C20、C30、C35、C40等2.3混凝土材料数量共计10000立方米2.4混凝土材料质量要求符合国家标准GB500812019《混凝土质量控制标准》3.合同价款及支付方式3.1合同价款总额人民币壹佰万元整（￥1000000.00）3.2价格计算方式按照实际供应数量和合同约定单价计算3.3付款期限合同签订后30日内支付30%，余款在混凝土材料验收合格后10日内支付3.4付款方式银行转账4.合同履行期限4.1合同开始日期2024年1月1日4.2合同结束日期2024年12月31日4.3合同履行地点省市区街道号施工现场5.材料供应与验收5.1材料供应责任乙方负责按照合同约定供应混凝土材料5.2材料验收标准按照国家标准GB502042015《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.3材料验收程序甲方收到乙方提供的材料后，应在3日内进行验收，如验收合格，签署验收报告5.4验收不合格的处理如验收不合格，乙方应在接到通知后3日内整改，并重新进行验收6.混凝土材料循环利用方案6.1循环利用方式废混凝土破碎、再生骨料生产等6.2循环利用目标6.3循环利用设施要求具备混凝土破碎设备、再生骨料生产线等6.4循环利用技术要求采用先进的技术，确保再生骨料的质量满足工程要求7.材料运输与保管7.1运输责任乙方负责材料运输，确保运输安全7.2运输方式货车运输7.3运输费用包含在合同价款内7.4保管责任甲方负责施工现场的混凝土材料保管，确保材料安全7.5保管要求按照国家标准GB502042015《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行保管8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1任何一方需对合同内容进行变更，应提前30日书面通知对方。8.1.2变更内容应经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2合同解除条件8.2.1因不可抗力导致合同无法履行；8.2.2一方严重违约，经对方催告后仍未纠正；8.2.3双方协商一致解除合同。8.3合同变更及解除程序8.3.1发生变更或解除合同的情况时，一方应立即书面通知对方。8.3.2双方应在收到通知后15日内达成书面协议，并办理相应的变更或解除手续。9.违约责任9.1违约行为及认定9.1.1未能按合同约定时间、数量、质量供应混凝土材料的；9.1.2未能按合同约定进行验收或擅自修改验收标准的；9.1.3因自身原因导致混凝土材料损坏或丢失的；9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的计算方式为每日违约金额的0.5%。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议；10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼的一方应向法院提交书面起诉状及有关证据；10.2.2法院应依法受理并审理案件，并及时作出判决。10.3争议解决费用10.3.1诉讼费用由败诉方承担，但法院另有判决的除外。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章；11.1.2合同签订地政府有关部门审批；11.2合同终止条件11.2.1合同约定的履行期限届满；11.2.2合同解除；11.3合同终止程序11.3.1双方应共同确认合同终止的事实；11.3.2双方应办理合同终止手续，包括但不限于退还预付款、结算工程款等。12.合同附件12.1附件一：混凝土材料质量标准12.2附件二：混凝土材料循环利用方案12.3附件三：合同履行记录13.其他约定事项13.1合同保密13.1.1双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露；13.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后2年。13.2合同解除后的责任13.2.1合同解除后，双方应按照合同约定履行各自的责任和义务；13.2.2合同解除后，任何一方不得因合同解除而追究对方的责任。13.3合同解除后的债权债务处理13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算债权债务；13.3.2合同解除后，任何一方不得以合同解除为由拒绝履行合同约定的债务。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方，是指为甲乙双方提供中介服务、技术支持、工程监理、质量检测等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不得与甲乙双方存在利益冲突，确保其独立性。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入的具体内容、范围和期限应在合作协议中明确约定。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议履行其职责，对因其工作过失或故意行为导致的损失，应承担相应的法律责任。15.3.2第三方的责任限额应在合作协议中约定，不得超过其注册资本或合同金额的一定比例。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息，以确保其工作的顺利进行。15.4.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方之间的关系由合作协议约定，与合同关系分开。15.5.2第三方与甲乙双方的权利义务关系不涉及合同之外的第三方。15.5.3第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入时的费用承担16.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定分担。16.1.2如第三方介入导致合同履行