2024年小学校园内道路照明系统装修施工合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年小学校园内道路照明系统装修施工合同样本本合同目录一览1.1施工概况1.2施工单位资质要求1.3施工期限1.4施工地点1.5施工内容1.6施工图纸1.7施工材料1.8施工工艺1.9施工质量要求1.10施工安全要求1.11施工进度计划1.12施工变更及索赔1.13付款方式及进度1.14合同解除及终止1.15合同争议解决方式1.16合同生效及其他1.17合同附件第一部分：合同如下：1.1施工概况1.1.1本合同施工项目为小学校园内道路照明系统装修工程，主要包括道路照明设施的更换、安装及维修。1.1.2施工单位应按照合同约定，确保工程质量和安全，按时完成施工任务。1.1.3施工单位应具备相应的资质，并取得相关部门的审批。1.2施工单位资质要求1.2.1施工单位应具备国家相关部门核发的相关资质证书，且证书有效。1.2.2施工单位应具备完善的质量管理体系和安全生产管理制度。1.3施工期限1.3.1本合同施工期限自合同签订之日起，至工程验收合格之日止。1.3.2施工单位应严格按照合同约定的工期完成施工任务。1.3.3施工单位因不可抗力等原因导致工期延误的，应及时通知甲方，并按照相关规定办理延期手续。1.4施工地点1.4.1本合同施工地点为小学校园内道路照明系统涉及的区域。1.4.2施工单位应按照合同约定，确保施工地点的整洁、安全。1.5施工内容1.5.1施工单位负责道路照明设施的更换、安装及维修，包括灯具、电缆、配电箱等。1.5.2施工单位应按照设计图纸和相关标准进行施工，确保工程质量。1.5.3施工单位应负责施工过程中产生的垃圾清理，并按照规定进行处置。1.6施工图纸1.6.1施工单位应严格按照甲方提供的施工图纸进行施工。1.6.2施工单位如需对施工图纸进行修改，应提前与甲方沟通，并获得甲方同意。1.6.3施工图纸的修改应不影响工程质量和安全。1.7施工材料1.7.1施工单位应使用符合国家标准的照明材料和设备。1.7.2施工单位应保证施工材料的品质，并接受甲方对施工材料的检验。1.7.3施工单位不得使用假冒伪劣产品进行施工。1.8施工工艺1.8.1施工单位应采用科学的施工工艺，确保施工质量。1.8.2施工单位应严格按照国家有关照明工程的技术规范和操作规程进行施工。1.8.3施工单位应确保施工过程中不得对原有建筑结构造成损害。1.9施工质量要求1.9.1施工单位应确保施工质量达到国家相关标准及合同约定。1.9.2施工单位应进行自检、互检、专检，确保施工质量。1.9.3甲方有权对施工质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程，施工单位应无条件返工。1.10施工安全要求1.10.1施工单位应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。1.10.2施工单位应配备必要的安全防护设施和用品，并确保其有效使用。1.10.3施工单位应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识。1.11施工进度计划1.11.1施工单位应编制详细的施工进度计划，并报甲方备案。1.11.2施工进度计划应明确各阶段的工作内容和时间节点。1.11.3施工单位应按计划推进施工，如遇特殊情况导致进度延误，应及时通知甲方，并采取措施调整进度计划。1.12施工变更及索赔1.12.1因设计变更、工程量增减等原因导致的施工内容变更，由甲方与施工单位协商确定。1.12.2施工单位因变更产生的费用，甲方应根据实际情况予以补偿。1.12.3因不可抗力等原因导致的合同履行障碍，双方应协商解决，必要时可提出索赔。1.13付款方式及进度1.13.1付款方式：本合同采用分阶段付款方式，具体付款节点如下：1.13.1.1签订合同后5个工作日内，支付合同总额的30%作为预付款；1.13.1.2工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；1.13.1.3工程进度达到80%时，支付合同总额的30%；1.13.1.4工程竣工验收合格后，支付合同总额的10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起一年。1.13.2付款进度：甲方应在合同约定的付款节点前，将款项支付至施工单位指定账户。1.14合同解除及终止1.14.1双方协商一致，可解除本合同。1.14.2如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。1.14.3合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。1.15合同争议解决方式1.15.1双方应本着友好协商的原则解决合同争议。1.15.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。1.16合同生效及其他1.16.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.16.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。1.16.3本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。1.17合同附件1.17.1.1施工图纸；1.17.1.2施工进度计划；1.17.1.3付款计划；1.17.1.4双方签字（或盖章）页。第二部分：第三方介入后的修正1.15.1第三方介入概述1.15.1.1本合同项下，第三方介入是指在合同履行过程中，为特定目的引入的具有专业能力的独立第三方。1.15.1.2第三方介入可能包括但不限于工程监理、造价咨询、质量检测、安全评估等。1.15.2第三方资质要求1.15.2.1第三方应具备国家相关部门核发的相应资质证书，且证书有效。1.15.3第三方责任限额1.15.3.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额为合同总额的[具体数额]%。1.15.3.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致的损失，其责任限额为[具体数额]%。1.15.3.1.3第三方在履行职责过程中，因甲方或施工单位原因导致的损失，第三方不承担任何责任。1.15.4第三方责权利界定1.15.4.1第三方权利：1.15.4.1.1第三方有权根据合同约定，独立进行工程监理、造价咨询、质量检测、安全评估等工作。1.15.4.1.2第三方有权要求甲方和施工单位提供必要的资料和信息。1.15.4.1.3第三方有权根据检测结果提出改进意见。1.15.4.2第三方责任：1.15.4.2.1第三方应按照合同约定，认真履行职责，确保工作质量。1.15.4.2.2第三方应对其提供的服务和结果负责，承担相应的法律责任。1.15.5第三方与其他各方的划分说明1.15.5.1第三方与甲方的关系：1.15.5.1.1第三方与甲方之间不存在任何隶属关系，双方独立运作。1.15.5.1.2第三方应向甲方报告工作进展和结果，接受甲方的监督。1.15.5.2第三方与施工单位的关系：1.15.5.2.1第三方对施工单位的施工过程进行监督，确保施工质量。1.15.5.2.2第三方有权要求施工单位整改不符合要求的问题。1.15.5.2.3第三方与施工单位之间不存在合同关系，但双方应保持良好沟通。1.15.6第三方介入的流程1.15.6.1第三方介入的流程如下：1.15.6.1.1甲方或施工单位提出第三方介入的需求。1.15.6.1.2双方协商确定第三方介入的方案和费用。1.15.6.1.3甲方与第三方签订服务合同。1.15.6.1.4第三方根据合同约定开展工作。1.15.7第三方介入的变更1.15.7.1如需变更第三方介入的方案、人员或服务内容，双方应协商一致，并签订补充协议。1.15.8第三方介入的终止1.15.8.1如第三方介入过程中出现严重违约或无法履行合同义务，双方可协商终止第三方介入，并按合同约定处理相关事宜。1.15.9第三方介入的保密1.15.9.1第三方在履行职责过程中，应对甲方、施工单位及其他相关方的商业秘密和保密信息予以保密。1.15.10第三方介入的争议解决1.15.10.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含施工图纸、设计说明、技术规范、材料清单等，确保施工质量符合设计要求。说明：施工图纸应由甲方提供，施工单位应仔细核对并按图施工。2.施工进度计划详细要求：明确施工各个阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。说明：进度计划应由施工单位制定，并经甲方审核批准后执行。3.施工材料及设备清单详细要求：列出所有施工所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：材料清单应由施工单位提供，甲方有权对材料进行抽样检验。4.付款进度表详细要求：明确每个付款节点的具体金额、时间及支付条件。说明：付款进度表应由双方共同制定，并作为合同附件。5.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：安全生产管理制度应由施工单位制定，并报甲方备案。6.环境保护措施详细要求：包括施工过程中的环境保护措施、废弃物处理方案等。说明：环境保护措施应由施工单位制定，并确保符合国家环保标准。7.质量保证书详细要求：包括工程质量标准、保修期限、保修范围等。说明：质量保证书应由施工单位提供，作为工程质量的重要凭证。8.第三方介入合同详细要求：包括第三方介入的资质、服务内容、费用、责任限额等。说明：第三方介入合同应由甲方与第三方签订，并作为合同附件。9.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更影响及处理措施等。说明：合同变更协议应由双方协商一致后签订，作为合同附件。10.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议处理程序、争议处理费用等。说明：争议解决协议应由双方协商一致后签订，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成施工任务。施工单位使用不合格的材料或设备。施工单位未按合同约定的质量标准进行施工。施工单位未按合同约定的安全生产规定进行施工。甲方未按合同约定支付款项。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金；修复或更换不合格的材料或设备；重新进行施工；赔偿因违约造成的损失。3.违约责任示例：施工单位未按合同约定的时间完成施工任务，延误工期一个月，应支付违约金合同总额的[具体数额]%；施工单位使用不合格的灯具，导致照明效果不佳，应更换合格灯具，并承担更换费用；施工单位未按合同约定的质量标准进行施工，导致照明系统故障，应无偿修复或更换，并承担修复或更换费用。全文完。2024年小学校园内道路照明系统装修施工合同样本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同金额二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程内容4.工程规模5.工程进度三、工程范围1.照明系统设计2.照明设备采购3.照明系统安装4.照明系统调试5.照明系统验收四、施工方案1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工安全措施4.施工质量保证措施5.施工环境保护措施五、合同价款1.合同价款组成2.合同价款支付方式3.合同价款调整4.预付款及进度款5.结算及竣工付款六、工期及延期1.工期要求2.工期计算方式3.工期延期及处理4.工期延误赔偿5.工期提前奖励七、施工质量1.施工质量标准2.施工质量控制措施3.质量验收程序4.质量问题处理5.质量保证期八、施工安全1.施工安全责任2.施工安全措施3.施工安全事故处理4.施工安全教育培训5.施工安全检查九、环境保护1.环境保护责任2.环境保护措施3.环境污染处理4.环境保护验收5.环境保护赔偿十、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更及解除赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决期限5.争议解决费用十二、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同终止条款4.违约责任条款5.合同附件十三、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效证明4.合同备案5.合同解除条件十四、合同附件1.设计图纸2.照明设备清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.质量验收标准合同编号20240001_一、合同概述1.合同名称：2024年小学校园内道路照明系统装修施工合同2.合同双方：（1）甲方：市小学（2）乙方：市照明工程有限公司3.合同签订日期：2024年3月15日4.合同有效期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结清款项止5.合同金额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）二、工程概况1.工程名称：市小学道路照明系统装修工程2.工程地点：市小学校园内3.工程内容：照明系统设计照明设备采购照明系统安装照明系统调试照明系统验收4.工程规模：平方米5.工程进度：设计阶段：2024年3月15日至2024年4月15日采购阶段：2024年4月16日至2024年5月16日施工阶段：2024年5月17日至2024年9月30日调试阶段：2024年10月1日至2024年10月10日验收阶段：2024年10月11日至2024年10月20日三、工程范围1.照明系统设计：设计方案符合国家相关标准和甲方要求提供完整的设计图纸和施工图2.照明设备采购：采购符合国家标准的照明设备设备清单及价格清单3.照明系统安装：按照设计图纸和施工图进行安装确保安装质量，符合国家相关标准4.照明系统调试：对安装完成的照明系统进行调试确保系统正常运行，满足使用要求5.照明系统验收：甲方组织验收，乙方配合验收合格后，甲方支付尾款四、施工方案1.施工组织设计：制定详细的施工组织设计确保施工安全和质量2.施工进度计划：制定详细的施工进度计划按时完成各阶段工作3.施工安全措施：制定施工安全措施确保施工人员安全4.施工质量保证措施：制定施工质量保证措施确保施工质量符合标准5.施工环境保护措施：制定施工环境保护措施减少施工对环境的影响五、合同价款1.合同价款组成：设计费设备费安装费调试费验收费2.合同价款支付方式：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%进度款：按工程进度支付，每月支付合同总额的20%结算款：工程竣工验收合格后支付合同总额的40%竣工付款：结算款支付后30日内支付合同总额的10%3.合同价款调整：因政策调整、市场价格波动等原因导致合同价款变动，按双方协商结果调整4.预付款及进度款：甲方应按时支付预付款及进度款逾期支付，乙方有权收取滞纳金5.结算及竣工付款：乙方提交结算报告，甲方审核后支付结算款竣工验收合格后支付竣工付款六、工期及延期1.工期要求：按照合同约定的工程进度计划完成工程2.工期计算方式：以自然日计算3.工期延期及处理：因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付合同总额的0.1%作为违约金因不可抗力等原因造成工期延误，经双方协商后可顺延工期4.工期延误赔偿：甲方因工期延误造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任5.工期提前奖励：若乙方提前完成工程，甲方给予乙方合同总额的0.5%作为奖励七、施工质量1.施工质量标准：符合国家相关标准和甲方要求2.施工质量控制措施：严格执行国家相关标准和规范加强施工过程中的质量检查3.质量验收程序：甲方组织验收，乙方配合验收合格后方可进入下一阶段4.质量问题处理：发现质量问题，乙方应及时整改严重质量问题，乙方应承担相应责任5.质量保证期：工程竣工验收合格后，质量保证期为一年八、施工安全1.施工安全责任：乙方负责施工过程中的安全工作，确保施工人员安全2.施工安全措施：制定施工安全措施，包括但不限于安全防护、消防设施、应急预案等3.施工安全事故处理：发生安全事故，乙方应及时上报并采取相应措施甲方协助乙方处理安全事故，并追究相关责任4.施工安全教育培训：乙方对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识5.施工安全检查：定期进行施工安全检查，确保安全措施落实到位九、环境保护1.环境保护责任：乙方负责施工过程中的环境保护工作2.环境保护措施：制定环境保护措施，减少施工对环境的影响3.环境污染处理：发现环境污染，乙方应及时处理并恢复环境原状4.环境保护验收：甲方组织环境保护验收，乙方配合5.环境保护赔偿：乙方因施工造成环境污染，应承担相应的赔偿责任十、合同变更及解除1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更2.合同变更程序：双方协商一致后，签订书面变更协议3.合同解除条件：合同一方严重违约，经对方通知后未在合理期限内纠正4.合同解除程序：违约方提出解除合同，对方确认后签订解除协议5.合同变更及解除赔偿：因变更或解除合同造成的损失，双方应协商解决，协商不成的，按法律规定处理十一、争议解决1.争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁2.争议解决程序：争议发生后，双方应在30日内提交仲裁申请3.争议解决机构：市仲裁委员会4.争议解决期限：仲裁委员会应在收到仲裁申请后6个月内作出裁决5.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外十二、其他约定1.保密条款：双方对本合同内容及履行情况负有保密义务2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任3.合同终止条款：合同履行完毕或双方协商一致解除合同4.违约责任条款：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失5.合同附件：设计图纸、设备清单、施工组织设计、施工进度计划、质量验收标准等十三、合同生效1.合同生效条件：双方签字盖章后生效2.合同生效日期：合同签订日期3.合同生效证明：双方签字盖章的合同文本4.合同备案：合同签订后30日内向相关部门备案5.合同解除条件：合同约定解除条件或双方协商一致解除合同十四、合同附件1.设计图纸2.照明设备清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.质量验收标准甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更：条款内容：甲方有权根据实际需要，对设计进行合理变更。说明：甲方应在变更设计前15个工作日通知乙方，乙方应积极配合变更工作，并调整施工计划。2.甲方主导材料采购：条款内容：甲方负责照明设备的采购，并确保材料符合国家标准。说明：甲方应将采购的设备清单及时提供给乙方，乙方按照清单进行安装和调试。3.甲方主导进度款支付：条款内容：甲方负责按合同约定支付进度款，并在每个进度节点前10个工作日通知乙方。说明：甲方应在收到乙方提交的进度款申请后15个工作日内支付款项，逾期支付的，甲方应向乙方支付相应利息。4.甲方主导验收标准：条款内容：甲方负责制定照明系统的验收标准，并组织验收。说明：验收标准应符合国家相关标准和甲方要求，验收合格后，甲方应向乙方支付结算款。5.甲方主导合同解除：条款内容：若甲方认为乙方存在严重违约行为，有权解除合同。说明：甲方应在解除合同前30个工作日书面通知乙方，并说明解除原因。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案制定：条款内容：乙方负责制定施工方案，并报甲方备案。说明：施工方案应包含施工组织设计、进度计划、安全措施等，甲方应在收到方案后10个工作日内提出修改意见。2.乙方主导材料选择：条款内容：乙方有权根据工程需要，选择合适的照明设备。说明：乙方应确保所选材料符合国家相关标准和合同要求。3.乙方主导施工进度控制：条款内容：乙方负责控制施工进度，确保按合同约定的时间完成工程。说明：乙方应定期向甲方报告施工进度，如遇特殊情况影响进度，应及时通知甲方。4.乙方主导施工质量问题处理：条款内容：乙方负责处理施工过程中出现的质量问题，并及时通知甲方。说明：质量问题处理应遵循“先报告、后处理”的原则，确保工程质量和进度。5.乙方主导合同解除：条款内容：若甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权解除合同。说明：乙方应在甲方逾期支付30个工作日后，书面通知甲方并解除合同。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：条款内容：第三方中介负责监督合同的履行，协调双方关系。说明：第三方中介应在合同履行过程中，确保双方按照合同约定履行义务。2.第三方中介费用：条款内容：第三方中介费用由甲方和乙方按比例分担。说明：双方应在合同中明确第三方中介费用的具体数额和支付方式。3.第三方中介报告：条款内容：第三方中介定期向甲方和乙方提交合同履行报告。说明：报告应包括合同履行情况、存在的问题及建议等。4.第三方中介争议解决：条款内容：第三方中介在合同履行过程中，如发现争议，应及时协调解决。说明：第三方中介应在发现争议后10个工作日内提出解决方案，双方应积极配合。5.第三方中介终止：条款内容：如第三方中介在合同履行过程中出现重大失误，甲方和乙方均有权终止其职责。说明：终止后，双方应重新选择第三方中介或自行协商解决争议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.照明设备清单3.施工组织设计4.施工进度计划5.质量验收标准6.第三方中介资质证明7.预付款及进度款支付凭证8.工程竣工验收报告9.合同变更协议10.争议解决仲裁裁决书11.第三方中介合同履行报告二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。认定：经甲方核实，乙方未按施工进度计划完成工程，超过合同约定的工期。2.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款。认定：经乙方核实，甲方未在规定的时间内支付进度款，构成违约。3.违约行为：乙方提供的照明设备不符合国家标准。认定：经甲方或第三方检测机构检测，乙方提供的照明设备不符合国家标准。4.违约行为：乙方未按合同约定进行施工安全防护。认定：经甲方或第三方安全检查，发现乙方未采取有效的施工安全防护措施。5.违约行为：甲方未按合同约定进行环境保护措施。认定：经第三方环保检测，发现甲方未采取有效的环境保护措施。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指违约方应承担的违约行为的法律责任。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁委员会进行裁决。4.仲裁委员会：指依法设立的、独立行使仲裁职权的机构。5.质量保证期：指工程竣工验收合格后，承包人对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸不合理。解决办法：及时与甲方沟通，提出修改建议，并按修改后的设计图纸进行施工。2.问题：施工进度受到影响。解决办法：分析影响进度的原因，制定相应的措施，确保工程按期完成。3.问题：质量问题处理不及时。解决办法：建立质量问题处理机制，及时处理并通知甲方。4.问题：合同变更未及时处理。解决办法：建立合同变更审批流程，确保合同变更得到及时处理。5.问题：第三方中介费用过高。解决办法：与第三方中介协商，争取合理的费用标准。五、所有应用场景：1.小学校园内道路照明系统装修工程。2.其他公共场所的道路照明系统装修工程。3.工业园区、住宅小区等道路照明系统装修工程。4.国有企业、私营企业等单位的道路照明系统装修工程。全文完。2024年小学校园内道路照明系统装修施工合同样本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：[学校名称]地址：[学校详细地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]2.乙方：[施工单位名称]地址：[施工单位详细地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]3.其他相关方：[如有其他相关方，在此处填写]二、合同前言2.1背景：鉴于[学校名称]校园内道路照明系统老旧，影响学校师生夜间出行安全，经学校研究决定，对校园内道路照明系统进行装修施工。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利、义务，确保道路照明系统装修施工顺利进行，提高校园内道路照明质量，保障师生夜间出行安全。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语，如“道路照明系统”、“装修施工”等，均按国家相关标准和行业惯例进行解释。3.2关键词解释：（1）道路照明系统：指用于照亮校园内道路、广场、停车场等场所的照明设施，包括灯具、灯杆、电缆等。（2）装修施工：指对原有道路照明系统进行拆除、改造、安装等施工活动。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行道路照明系统装修施工。（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保施工质量。（3）甲方应按合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成道路照明系统装修施工。（2）乙方应确保施工过程中的安全，防止事故发生。（3）乙方应接受甲方监督检查，及时整改问题。五、履行条款5.1合同履行时间：自合同签订之日起至[完工日期]止。5.2合同履行地点：[学校名称]校园内道路照明系统施工地点。5.3合同履行方式：乙方负责道路照明系统装修施工的拆除、改造、安装等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。（1）合同约定的履行期限届满，道路照明系统装修施工完成。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：合同终止时，甲乙双方应签署终止协议，明确双方的权利、义务。6.4终止后果：合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，并将相关资料整理归档。甲方应按合同约定支付已完成的工程款。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：包括设计费、材料费、人工费、机械使用费等。（2）管理费：包括项目管理、质量控制、安全防护等费用。（3）税费：按照国家相关税法规定应缴纳的税费。7.2支付方式（1）甲方按照合同约定，分阶段支付工程款。（2）乙方提交付款申请及相关证明材料，甲方在收到申请后[具体天数]内支付相应款项。7.3支付时间（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的[具体百分比]作为预付款。（2）工程进度达到[具体百分比]时，甲方支付工程款总额的[具体百分比]。（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款总额的[具体百分比]。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应出具正式的付款凭证。（2）乙方应在收到工程款后[具体天数]内提供相应的发票和收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[具体百分比]。（2）甲方擅自变更工程内容或要求乙方提前竣工的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程或未达到工程质量要求的，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。（2）乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程款总额的[具体百分比]。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定。（2）赔偿金额应以人民币计算，并以银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的技术秘密、商业秘密等信息。（2）甲方提供的工程图纸、设计方案等相关资料。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年数]年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的秘密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、罢工、政府行为等社会事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策变动导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的。（2）涉及他人合法权益的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对道路照明系统设计、施工的最终决定权。（2）乙方保留对施工过程中发现的设计缺陷或安全隐患提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，任何一方未经对方同意，不得将合同权利和义务转让给第三方。（2）任何一方违反合同约定的，对方有权终止合同并要求赔偿。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对合同的修改或补充，均应以书面形式提出。（2）双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切配合。（2）甲方应提供必要的施工条件和协助，包括但不限于提供图纸、现场管理等。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通工程进展情况。（2）任何一方发现问题时，应及时通知对方，共同研究解决。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同任何条款的增减，均应以书面形式进行，否则不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：[学校名称]代表人（签字）：[甲方代表人姓名]日期：____年__月__日乙方（盖章）：[施工单位名称]代表人（签字）：[乙方代表人姓名]日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.道路照明系统设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.材料清单及质量保证书4.甲方提供的现场条件说明5.工程进度表6.付款凭证及发票7.保密协议8.争议解决协议9.不可抗力事件证明10.补充协议及修改协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付工程款，认定违约。阻碍乙方正常施工，认定违约。提供的现场条件不符合约定，认定违约。2