2024版建筑工程施工质量监督合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工质量监督合同本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同订立的法律依据2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资3.质量监督职责3.1质量监督的范围3.2质量监督的内容3.3质量监督的方法3.4质量监督的责任4.质量标准与规范4.1国家质量标准4.2行业质量规范4.3企业内部质量要求5.质量监督程序5.1质量检查5.2质量评定5.3质量整改5.4质量验收6.质量监督措施6.1监督人员配备6.2监督设备设施6.3监督制度与规程6.4监督经费保障7.质量监督责任7.1施工单位的质量责任7.2监督单位的质量责任7.3质量事故的处理8.合同履行与变更8.1合同履行的时间8.2合同履行的方式8.3合同变更的条件8.4合同变更的程序9.合同终止与解除9.1合同终止的条件9.2合同解除的条件9.3合同终止与解除的程序10.违约责任10.1违约责任的承担10.2违约责任的计算10.3违约责任的赔偿11.争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3争议解决的期限12.合同生效与终止12.1合同生效的条件12.2合同生效的时间12.3合同终止的条件12.4合同终止的时间13.附件13.1质量标准与规范13.2质量监督程序与措施13.3其他相关文件14.合同签署14.1合同签署的时间14.2合同签署的地点14.3合同签署的人员第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.1.1施工单位名称：____________________1.1.2施工单位地址：____________________1.1.3施工单位法定代表人：_____________1.1.4监督单位名称：____________________1.1.5监督单位地址：____________________1.1.6监督单位法定代表人：_____________1.2合同订立的时间与地点1.2.1合同订立时间：____________________1.2.2合同订立地点：____________________1.3合同订立的法律依据1.3.1《中华人民共和国建筑法》1.3.2《建筑工程质量管理条例》1.3.3《建筑工程施工质量验收统一标准》2.工程概况2.1工程名称：____________________2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程类型：____________________2.5工程投资：____________________3.质量监督职责3.1质量监督的范围3.1.1施工图纸及施工组织设计3.1.2施工过程中的质量控制3.1.3工程质量的验收3.2质量监督的内容3.2.1材料质量监督3.2.2施工过程质量监督3.2.3工程实体质量监督3.3质量监督的方法3.3.1文件审查3.3.2巡视检查3.3.3样品检测3.4质量监督的责任3.4.1监督单位对施工质量的监督责任3.4.2施工单位对施工质量的主体责任4.质量标准与规范4.1国家质量标准4.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》4.1.2《建筑工程质量验收规范》4.2行业质量规范4.2.1《建筑工程施工质量验收规范》4.2.2《建筑防水工程技术规范》4.3企业内部质量要求4.3.1施工单位内部质量管理制度4.3.2施工单位内部质量标准5.质量监督程序5.1质量检查5.1.1施工前质量检查5.1.2施工过程质量检查5.1.3工程实体质量检查5.2质量评定5.2.1材料质量评定5.2.2施工过程质量评定5.2.3工程实体质量评定5.3质量整改5.3.1发现质量问题后的整改措施5.3.2整改效果的验证5.4质量验收5.4.1验收标准5.4.2验收程序6.质量监督措施6.1监督人员配备6.1.1监督人员数量及资格要求6.1.2监督人员职责6.2监督设备设施6.2.1监督设备清单6.2.2设备的维护与保养6.3监督制度与规程6.3.1质量监督管理制度6.3.2质量监督操作规程6.4监督经费保障6.4.1监督经费来源6.4.2经费使用规定8.合同履行与变更8.1合同履行的时间8.1.1合同开始日期：____________________8.1.2合同结束日期：____________________8.2合同履行的方式8.2.1质量监督的具体实施方式8.2.2双方沟通协调的方式8.3合同变更的条件8.3.1工程设计变更8.3.2工程进度调整8.3.3自然灾害或其他不可抗力因素8.4合同变更的程序8.4.1变更请求的提出8.4.2变更内容的协商8.4.3变更协议的签订9.合同终止与解除9.1合同终止的条件9.1.1合同履行完毕9.1.2合同双方协商一致9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同解除的条件9.2.1违约行为9.2.2一方丧失履约能力9.2.3合同目的无法实现9.3合同终止与解除的程序9.3.1提出终止或解除合同的通知9.3.2双方协商确定终止或解除的具体事宜9.3.3书面确认终止或解除合同10.违约责任10.1违约责任的承担10.1.1质量问题导致的违约责任10.1.2未按合同约定履行监督责任的违约责任10.1.3其他违约行为的违约责任10.2违约责任的计算10.2.1直接经济损失的计算10.2.2间接经济损失的计算10.2.3违约金的计算标准10.3违约责任的赔偿10.3.1赔偿责任的确定10.3.2赔偿金额的支付10.3.3赔偿期限的规定11.争议解决11.1争议解决的方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3诉讼解决11.2争议解决的程序11.2.1争议通知11.2.2协商或仲裁/诉讼程序的启动11.2.3争议解决结果的执行11.3争议解决的期限11.3.1协商解决期限11.3.2仲裁解决期限11.3.3诉讼解决期限12.合同生效与终止12.1合同生效的条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容完整12.1.3合同符合法律法规12.2合同生效的时间12.2.1合同签订之日12.2.2合同登记之日12.3合同终止的条件12.3.1合同履行完毕12.3.2合同解除12.3.3合同双方协商一致终止12.4合同终止的时间12.4.1合同履行完毕之日12.4.2合同解除之日12.4.3合同双方协商一致终止之日13.附件13.1质量标准与规范13.1.1国家质量标准文本13.1.2行业质量规范文本13.2质量监督程序与措施13.2.1质量监督操作规程13.2.2质量监督记录表格13.3其他相关文件13.3.1施工图纸13.3.2施工组织设计13.3.3相关合同及协议14.合同签署14.1合同签署的时间14.1.1合同签署日期：____________________14.2合同签署的地点14.2.1合同签署地点：____________________14.3合同签署的人员14.3.1施工单位代表签名：____________________14.3.2监督单位代表签名：____________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义1.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务或咨询的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围1.2.1质量检测与分析1.2.2技术咨询与支持1.2.3工程监理与验收1.2.4争议调解与仲裁2.第三方介入的程序2.1第三方的选定2.1.1甲乙双方共同决定第三方的选定2.1.2第三方应具备相关资质和经验2.2第三方合同的签订2.2.1第三方合同应在甲乙双方监督下签订2.2.2第三方合同应明确服务内容、费用、期限等2.3第三方的职责2.3.1第三方应按照合同约定提供专业服务2.3.2第三方应保守合同内容及相关秘密3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应对其提供的服务质量负责3.1.2第三方应承担因其服务导致的合同违约责任3.2第三方的权利3.2.1第三方有权获得合同约定的报酬3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合4.第三方的责任限额4.1责任限额的确定4.1.1第三方责任限额应根据其提供服务的内容和风险程度确定4.1.2责任限额应在第三方合同中明确约定4.2超出责任限额的处理4.2.1超出责任限额的部分由甲乙双方根据实际情况分担4.2.2超出责任限额的争议通过争议解决机制解决5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方对甲方提供的服务质量负责5.1.2甲方对第三方的工作成果进行验收5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方对乙方提供的施工质量负责5.2.2乙方对第三方的服务进行配合5.3第三方与甲乙双方的划分5.3.1第三方对甲乙双方共同约定的质量标准负责5.3.2甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价6.第三方介入的监督与协调6.1监督与协调机构的设立6.1.1甲乙双方共同设立监督与协调机构6.1.2监督与协调机构负责对第三方介入的过程进行监督和协调6.2监督与协调机构的职责6.2.1确保第三方按照合同约定提供服务6.2.2协调解决第三方介入过程中出现的问题6.2.3对第三方的工作成果进行评估7.第三方介入的变更与终止7.1变更的条件7.1.1第三方合同约定的变更条件7.1.2甲乙双方共同决定变更第三方介入7.2变更的程序7.2.1提出变更请求7.2.2协商确定变更内容7.2.3签订变更协议7.3终止的条件7.3.1第三方合同约定的终止条件7.3.2甲乙双方共同决定终止第三方介入7.4终止的程序7.4.1提出终止请求7.4.2协商确定终止事宜7.4.3签订终止协议8.第三方介入的费用承担8.1费用承担原则8.1.1第三方合同约定的费用承担原则8.1.2甲乙双方根据实际情况分担费用8.2费用支付方式8.2.1按照合同约定的支付方式8.2.2按照实际发生的服务内容支付9.第三方介入的保密义务9.1保密内容9.1.1第三方介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密9.1.2第三方介入过程中知悉的工程信息9.2保密义务9.2.1第三方应遵守保密义务，不得泄露保密内容9.2.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任10.第三方介入的争议解决10.1争议解决方式10.1.1合同约定的争议解决方式10.1.2甲乙双方共同决定的争议解决方式10.2争议解决程序10.2.1提出争议10.2.2协商解决10.2.3仲裁或诉讼解决第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.质量标准与规范《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程质量验收规范》《建筑防水工程技术规范》企业内部质量管理制度施工单位内部质量标准2.质量监督程序与措施质量监督操作规程质量监督记录表格质量检查报告质量整改通知书质量验收报告3.第三方合同第三方服务合同第三方费用结算单第三方服务评价表4.相关合同及协议工程施工合同材料采购合同设备租赁合同人员服务合同5.施工图纸初步设计图纸施工图设计图纸施工组织设计6.施工记录施工日志材料进场记录施工验收记录7.争议解决文件争议调解协议仲裁裁决书人民法院判决书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定的时间完成工程或提供服务质量质量不符合合同约定的标准未按合同约定支付费用未按合同约定履行其他义务2.责任认定标准违约行为对工程或服务质量的影响程度违约行为的持续时间违约行为造成的经济损失3.违约责任认定示例施工单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，责任认定为施工单位承担工期延误的违约责任，包括赔偿因此造成的经济损失。监督单位未按合同约定履行监督责任，导致工程质量不合格，责任认定为监督单位承担因质量问题造成的经济损失，并可能面临合同解除。乙方未按合同约定支付第三方服务费用，责任认定为乙方承担违约责任，包括支付逾期付款的违约金。全文完。2024版建筑工程施工质量监督合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同当事人信息1.3合同签订日期及地点1.4合同生效日期1.5合同履行期限第二章工程概况2.1工程名称及编号2.2工程地点2.3工程规模及结构类型2.4工程质量标准2.5工程进度计划第三章质量监督机构与人员3.1质量监督机构设置3.2质量监督人员资质要求3.3质量监督人员职责第四章质量监督工作内容4.1质量监督范围4.2质量监督检查方式4.3质量监督记录要求4.4质量监督报告制度第五章质量监督程序5.1质量监督启动程序5.2质量监督检查程序5.3质量问题处理程序5.4质量监督结束程序第六章质量责任与义务6.1施工单位质量责任6.2监督单位质量责任6.3政府部门质量责任6.4质量纠纷处理第七章质量监督费用7.1质量监督费用构成7.2质量监督费用支付方式7.3质量监督费用调整第八章合同变更与解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约赔偿标准第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点第十一章合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理第十二章附则12.1合同份数12.2合同附件12.3其他约定事项第十三章附件13.1附件一：质量监督方案13.2附件二：质量监督检查记录表13.3附件三：质量监督报告第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》1.1.2依据《建筑工程质量管理条例》1.1.3依据《建筑工程施工质量监督办法》1.2合同当事人信息1.2.1质量监督单位名称、地址、法定代表人1.2.2施工单位名称、地址、法定代表人1.3合同签订日期及地点1.3.1签订日期：____年____月____日1.3.2签订地点：____市____区____街道____号1.4合同生效日期1.4.1合同自双方签字盖章之日起生效1.5合同履行期限1.5.1合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止第二章工程概况2.1工程名称及编号2.1.1工程名称：____工程项目2.1.2工程编号：____2.2工程地点2.2.1地址：____市____区____街道____号2.3工程规模及结构类型2.3.1建筑面积：____平方米2.3.2结构类型：____2.4工程质量标准2.4.1符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》2.4.2符合设计文件及相关技术规范要求2.5工程进度计划2.5.1工程总工期：____个月2.5.2各分部工程进度计划第三章质量监督机构与人员3.1质量监督机构设置3.1.1质量监督机构名称：____3.1.2质量监督机构地址：____3.2质量监督人员资质要求3.2.2具备相应的执业资格证书3.3质量监督人员职责3.3.1对施工过程中的质量进行监督检查3.3.2对质量问题进行整改督促3.3.3对工程质量验收进行监督第四章质量监督工作内容4.1质量监督范围4.1.1施工准备阶段4.1.2施工过程阶段4.1.3竣工验收阶段4.2质量监督检查方式4.2.1定期检查4.2.2不定期抽查4.2.3对重点部位、关键工序进行专项检查4.3质量监督记录要求4.3.1对检查情况进行详细记录4.3.2对发现的问题及时反馈4.3.3对整改情况进行跟踪验证4.4质量监督报告制度4.4.1定期编制质量监督报告4.4.2对重大质量事故进行专项报告第五章质量监督程序5.1质量监督启动程序5.1.1质量监督单位在工程开工前向施工单位发出质量监督通知书5.1.2施工单位在接到通知书后及时报送相关资料5.2质量监督检查程序5.2.1质量监督人员按照检查计划进行现场检查5.2.2对检查结果进行记录和分析5.2.3对发现的问题及时通知施工单位整改5.3质量问题处理程序5.3.1施工单位对质量问题进行整改5.3.2质量监督单位对整改情况进行验证5.4质量监督结束程序5.4.1工程竣工验收合格后，质量监督单位出具质量监督报告5.4.2合同双方签署质量监督结束确认书第六章质量责任与义务6.1施工单位质量责任6.1.1严格按照设计文件和施工规范进行施工6.1.2确保工程质量达到合同约定的标准6.1.3对施工过程中发现的质量问题及时整改6.2监督单位质量责任6.2.1依法履行质量监督职责6.2.2对发现的质量问题及时通知施工单位整改6.2.3对整改情况进行跟踪验证6.3政府部门质量责任6.3.1对建筑工程施工质量进行监督管理6.3.2对违反质量规定的行为进行查处6.4质量纠纷处理6.4.1施工单位与质量监督单位协商解决6.4.2协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第七章质量监督费用7.1质量监督费用构成7.1.1人员费用7.1.2日常办公费用7.1.3专项检查费用7.2质量监督费用支付方式7.2.1按月支付7.2.2以施工单位工程进度款支付7.3质量监督费用调整7.3.1在合同履行过程中，如遇国家政策调整，质量监督费用可相应调整第八章合同变更与解除8.1合同变更程序8.1.1合同变更应经双方协商一致8.1.2变更内容应以书面形式确认8.2合同解除条件8.2.1双方协商一致8.2.2因不可抗力导致合同无法履行8.2.3违约行为导致合同无法履行8.3合同解除程序8.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方8.3.2双方应在接到通知之日起____日内确认解除8.3.3合同解除后，双方应按约定处理相关事宜第九章违约责任9.1违约情形9.1.1未按合同约定履行质量监督职责9.1.2未按合同约定支付质量监督费用9.1.3因质量监督失误导致工程质量问题9.2违约责任承担方式9.2.1支付违约金9.2.2恢复原状9.2.3赔偿损失9.3违约赔偿标准9.3.1违约金按合同约定比例计算9.3.2损失赔偿按实际损失计算第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3诉讼解决10.2争议解决程序10.2.1双方应尝试协商解决10.2.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁10.2.3仲裁不成的，可向人民法院提起诉讼10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地所在人民法院第十一章合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同履行完毕11.1.2合同解除11.1.3合同约定终止条件成就11.2合同终止程序11.2.1双方应书面确认合同终止11.2.2双方应处理合同终止后的遗留问题11.3合同终止后的处理11.3.1双方应结清合同款项11.3.2双方应妥善处理工程资料和设备第十二章附则12.1合同份数12.1.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力12.2合同附件12.2.1本合同附件包括但不限于：质量监督方案质量监督检查记录表质量监督报告12.3其他约定事项12.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充第十三章附件13.1附件一：质量监督方案13.2附件二：质量监督检查记录表13.3附件三：质量监督报告第十四章合同签署14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同签署地点14.2.1合同签署地点：____市____区____街道____号14.3合同签署人签字盖章14.3.1质量监督单位（盖章）：14.3.2施工单位（盖章）：14.3.3质量监督单位法定代表人（签字）：14.3.4施工单位法定代表人（签字）：14.3.5日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导权条款1.1甲方有权对施工单位的施工计划、施工方案进行审批，并对施工过程中的重大决策进行最终决定。1.2甲方有权指定质量监督人员，并对质量监督人员的职责和权限进行明确。2.甲方监督责任条款2.1甲方应确保施工过程中的质量监督工作得到充分保障，对质量监督人员的监督工作进行监督。2.2甲方应对施工单位提交的质量报告进行审核，确保其真实性和准确性。3.甲方费用承担条款3.1甲方承担质量监督费用，包括人员费用、日常办公费用、专项检查费用等。3.2甲方应按照合同约定及时支付质量监督费用。4.甲方决策变更条款4.1当甲方对施工计划、施工方案等进行变更时，应提前通知乙方，并取得乙方的同意。4.2甲方变更决策可能导致工期延误或费用增加，甲方应承担相应的责任。附件二：当乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导权条款1.1乙方有权对施工单位的施工计划、施工方案进行审批，并对施工过程中的重大决策进行最终决定。1.2乙方有权指定质量监督人员，并对质量监督人员的职责和权限进行明确。2.乙方监督责任条款2.1乙方应确保施工过程中的质量监督工作得到充分保障，对质量监督人员的监督工作进行监督。2.2乙方应对施工单位提交的质量报告进行审核，确保其真实性和准确性。3.乙方费用承担条款3.1乙方承担质量监督费用，包括人员费用、日常办公费用、专项检查费用等。3.2乙方应按照合同约定及时支付质量监督费用。4.乙方决策变更条款4.1当乙方对施工计划、施工方案等进行变更时，应提前通知甲方，并取得甲方的同意。4.2乙方变更决策可能导致工期延误或费用增加，乙方应承担相应的责任。附件三：当有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介条款1.1合同中引入第三方中介机构，负责对施工单位的施工质量进行监督。1.2第三方中介机构应具备相应的资质和经验，且在合同中明确其职责和权限。2.第三方中介费用条款2.1第三方中介费用由合同双方按比例分摊，具体比例由合同约定。2.2第三方中介费用应按月支付，支付方式由合同约定。3.第三方中介监督责任条款3.1第三方中介机构应对施工单位的施工质量进行定期和不定期的监督检查。3.2第三方中介机构应将监督检查结果及时反馈给合同双方。4.第三方中介争议解决条款4.1合同双方对第三方中介的监督结果有异议时，可请求第三方中介进行复核。4.2第三方中介的复核结果为最终决定，合同双方应予以接受。5.第三方中介终止条款5.1在合同履行期间，如第三方中介无法履行职责或存在重大失误，合同双方可解除与第三方中介的合作关系。5.2第三方中介的终止应提前通知合同双方，并按合同约定处理相关事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.质量监督方案2.质量监督检查记录表3.质量监督报告4.第三方中介资质证明文件5.第三方中介服务协议6.施工单位施工计划7.施工单位施工方案8.施工单位质量报告9.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定履行质量监督职责。认定：质量监督人员未按照合同规定进行监督检查，或监督检查不到位。2.违约行为：未按合同约定支付质量监督费用。认定：合同双方未按照约定的支付方式和时间支付质量监督费用。3.违约行为：因质量监督失误导致工程质量问题。认定：由于质量监督人员的失误，导致工程质量不达标，出现质量问题。4.违约行为：未按合同约定进行决策变更。认定：一方未在合同规定的时间内通知对方，或未取得对方同意进行决策变更。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间因合同关系产生的民事权利义务关系的法律规范。2.建筑工程质量管理条例：规定建筑工程质量管理的基本制度、质量责任和监督检查的法律规范。3.执业资格证书：从事特定职业的资格证明文件。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当根据违约情况向对方支付一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：第三方中介机构不履行职责。解决办法：合同双方可解除与第三方中介的合作关系，并要求其承担相应责任。2.问题：施工单位质量问题反复出现。解决办法：加强质量监督，督促施工单位整改，必要时可暂停施工。3.问题：合同双方对质量监督结果有异议。解决办法：请求第三方中介进行复核，或提交仲裁机构或人民法院解决。五、所有应用场景：1.建筑工程项目施工过程中的质量监督。2.施工单位与质量监督单位之间的质量纠纷处理。3.政府部门对建筑工程施工质量的监督管理。4.第三方中介机构在建筑工程施工质量监督中的服务。全文完。2024版建筑工程施工质量监督合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________1.2乙方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________1.3其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，为加强建筑工程施工质量监督，确保工程质量，保障人民群众生命财产安全，经甲乙双方友好协商，达成如下协议。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工质量监督过程中的权利义务，确保工程质量，维护甲乙双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）建筑工程：指为满足人们生活、生产和工作需要，按照设计要求，运用一定的技术手段，进行建筑物、构筑物、道路、桥梁等工程建设活动。（2）施工质量监督：指在建筑工程施工过程中，对施工单位的质量管理、质量控制、质量检验等方面进行监督检查。（3）工程质量：指建筑工程在施工过程中，按照设计要求、相关标准和规范，达到预期功能和使用效果的程度。3.2关键词解释：（1）合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利和义务的行为。（2）合同变更：指在合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，对合同内容进行修改的行为。（3）合同解除：指在合同履行过程中，因法定或约定事由，甲乙双方终止合同的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对建筑工程施工质量进行监督。（2）甲方有权要求乙方对施工过程中的质量问题进行处理，确保工程质量。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，提供相关资料和证明文件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有义务按照合同约定，对建筑工程施工质量进行监督。（2）乙方有义务对施工过程中的质量问题进行处理，确保工程质量。（3）乙方有义务按照合同约定，提供相关资料和证明文件。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____年。5.2合同履行地点：本合同履行地点为_________________________。5.3合同履行方式：（1）甲方对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查；（2）乙方对施工过程中的质量问题进行处理，确保工程质量；（3）甲乙双方按照合同约定，定期召开工程质量协调会，共同研究解决工程质量问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的履行期限届满；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同；（4）法律法规规定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应按照合同约定，完成各自的权利义务；（2）合同终止后，甲乙双方应按照法律法规规定，办理相关手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，承担相应的责任；（2）合同终止后，甲乙双方应按照法律法规规定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）监督费用：乙方按照国家规定和相关收费标准，对建筑工程施工质量进行监督的费用；（2）服务费用：乙方提供相关咨询服务和技术支持的费用；（3）资料费用：乙方提供工程质量资料、检测报告等所需的费用；（4）其他费用：根据合同约定或实际情况发生的其他费用。7.2支付方式：（1）银行转账：甲方将费用直接汇入乙方指定的银行账户；（2）现金支付：甲方在合同约定的地点向乙方支付现金。7.3支付时间：（1）监督费用：甲方应在合同签订后____个工作日内支付；（2）服务费用：甲方应在服务完成后____个工作日内支付；（3）资料费用：甲方应在乙方提供资料后____个工作日内支付；（4）其他费用：按照合同约定或实际情况确定支付时间。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，应提供支付凭证，乙方收到凭证后应及时予以确认；（2）乙方应在收到甲方支付的费用后____个工作日内完成相应的监督、服务或资料提供工作；（3）如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止合同约定的服务。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金；（2）甲方违反合同约定，导致工程质量出现严重问题的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成监督、服务或提供资料的，应向甲方支付_____%的违约金；（2）乙方在监督过程中，未履行职责，导致工程质量出现严重问题的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总金额的_____%；（2）赔偿金额应以现金或银行转账方式支付，支付时间与违约金支付时间相同。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及到的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方对本合同中的保密内容负有保密义务，不得向任何第三方泄露；（2）甲乙双方应采取必要措施，防止保密内容被泄露或被不正当使用。十、不可抗力10.1不可抗力定义：本合同所指的不可抗力，是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政府政策调整、法律法规变化；（3）战争、恐怖袭击等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失；（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，协商不成的，可按照法律法规规定处理。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害；（2）政府政策调整，如征收、征用等；（3）战争、恐怖袭击等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）调解：由双方共同选择的中立第三方进行调解；（2）仲裁：将争议提交仲裁机构进行仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形：（1）合同主体资格受到限制；（2）合同内容涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息；（3）法律法规规定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：本合同签订后，除非双方另有约定，甲方保留对建筑工程施工质量监督的权利。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对乙方施工过程中出现的质量问题的监督权；（2）甲方保留对乙方提供的资料的真实性和完整性的审查权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：本合同的修改和补充，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力：经甲乙双方签字盖章的合同修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互协作，共同完成合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开会议，沟通项目进展情况；（2）甲乙双方应按照合同约定，及时提供相关资料和证明文件；（3）甲乙双方应共同解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于建筑工程施工质量监督的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款：本合同的增减条款，经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：_________________________法定代表人或授权代表（签字）：_________________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________________法定代表人或授权代表（签字）：_________________________日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲乙双方的身份证明文件；2.工程施工图纸及设计文件；3.施工单位资质证明文件；4.施工现场平面布置图；5.质量监督方案及实施计划；6.质量检测报告；7.争议解决协议；8.不可抗力事件证明；9.合同修改和补充文件；10.其他与合同履行相关的文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付费用；乙方未按时完成监督、服务或提供资料；甲方或乙方违