2024年度光伏发电项目工程承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目工程承包合同范本本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目类型2.承包方2.1承包方名称2.2承包方地址2.3承包方法定代表人2.4承包方资质3.业主方3.1业主方名称3.2业主方地址3.3业主方法定代表人3.4业主方资质4.合同签订4.1签订时间4.2签订地点4.3签订双方代表5.项目范围5.1设计范围5.2施工范围5.3保修范围6.项目工期6.1计划工期6.2实际工期6.3工期延误责任7.工程质量7.1质量标准7.2质量检验7.3质量保修8.工程造价8.1工程造价构成8.2工程造价调整8.3付款方式9.保险9.1工程保险9.2人员保险9.3责任保险10.违约责任10.1承包方违约责任10.2业主方违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.合同附件14.1附件一：项目技术参数14.2附件二：合同履行进度计划14.3附件三：合同履行验收标准第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目名称：2024年度光伏发电项目1.2项目地点：省市县镇1.3项目规模：100MW1.4项目类型：地面光伏电站2.承包方2.1承包方名称：光伏科技有限公司2.2承包方地址：省市区路号2.3承包方法定代表人：2.4承包方资质：具备国家能源局颁发的光伏发电项目施工总承包一级资质3.业主方3.1业主方名称：新能源开发有限公司3.2业主方地址：省市区路号3.3业主方法定代表人：3.4业主方资质：具备国家能源局颁发的光伏发电项目开发运营资质4.合同签订4.1签订时间：2024年1月15日4.2签订地点：省市区路号4.3签订双方代表：（承包方）、（业主方）5.项目范围5.1设计范围：包括但不限于光伏发电系统设计、电气设备选型、电气图纸设计等5.2施工范围：包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、电气设备安装、电气线路敷设、电气设备调试等5.3保修范围：包括但不限于光伏组件、支架系统、电气设备等产品的质保期6.项目工期6.1计划工期：自合同签订之日起12个月6.2实际工期：根据项目进展情况，可适当调整，但不得超出计划工期30%6.3工期延误责任：因承包方原因造成工期延误，每延误一天，承包方应向业主方支付相当于每日合同金额0.5%的违约金；因业主方原因造成工期延误，承包方有权要求延长工期，并要求业主方支付相应的误期损失7.工程质量7.1质量标准：按照国家光伏发电工程相关质量标准执行7.2质量检验：在施工过程中，承包方应进行自检、互检和专检，并邀请业主方参与检验7.3质量保修：承包方对工程提供三年质保期，质保期内出现质量问题，承包方应负责修复或更换不合格产品8.工程造价8.1工程造价构成：包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、临时设施费、安全文明施工费、临时用电费、工程保险费、利润及税金等8.2工程造价调整：在合同签订后，如遇国家政策调整、市场价格波动等因素导致工程造价发生变动，双方应协商调整工程造价8.3付款方式：工程款分阶段支付，具体支付节点及比例如下：8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，业主方支付合同总额的10%作为预付款8.3.2进度款：工程进度达到设计总量的20%时，业主方支付合同总额的20%8.3.3中期款：工程进度达到设计总量的50%时，业主方支付合同总额的30%8.3.4验收款：工程验收合格后，业主方支付合同总额的30%8.3.5结算款：工程竣工验收合格并交付使用后，业主方支付合同总额的10%，剩余部分作为质保金9.保险9.1工程保险：承包方应为其施工的工程购买建筑工程一切险，保险金额应不低于工程合同价的110%9.2人员保险：承包方应对其施工人员进行工伤保险，并购买意外伤害保险9.3责任保险：承包方应购买职业责任保险，以保障其施工过程中可能发生的责任风险10.违约责任10.1承包方违约责任：如承包方未按合同约定完成工程或造成工程质量不合格，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2业主方违约责任：如业主方未按合同约定支付工程款或擅自终止合同，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.合同解除11.1.1一方违约，另一方提出解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3双方协商一致解除合同11.2合同解除程序：提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方，并说明解除合同的理由11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付工程款、赔偿损失等事宜12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构：如协商不成，双方可选择仲裁，仲裁机构为仲裁委员会12.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行13.合同生效13.1合同生效条件：本合同经双方代表签字盖章后生效13.2合同生效时间：自合同生效之日起，合同条款对双方具有法律约束力13.3合同生效地点：省市区路号14.合同附件14.1附件一：项目技术参数14.2附件二：合同履行进度计划14.3附件三：合同履行验收标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的第三方指在合同履行过程中，因特定原因需介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入原因：第三方介入的原因包括但不限于项目监理、工程质量检测、技术咨询、融资服务、保险理赔等。15.3第三方选择与指定：15.3.1监理单位：业主方有权选择具备相应资质的监理单位对项目进行全程监理，承包方应予以配合。15.3.2检测机构：项目验收和质量检测工作由业主方指定的具备资质的检测机构进行，承包方应提供必要的检测条件。15.3.3咨询公司：在项目实施过程中，如需技术咨询，业主方或承包方可聘请具有专业资质的咨询公司提供服务。15.3.4金融机构：在项目融资过程中，如需金融机构介入，双方应共同协商确定，并签订相应的金融服务协议。15.4第三方职责：15.4.1监理单位：负责对项目的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。15.4.2检测机构：负责对工程质量进行检测，确保工程质量符合国家及行业标准。15.4.3咨询公司：提供项目实施过程中的专业咨询服务，协助解决技术难题。15.4.4金融机构：提供项目融资服务，确保项目资金需求。15.5第三方责任限额：15.5.1监理单位：监理单位的责任限额不超过监理服务费用的两倍。15.5.2检测机构：检测机构的责任限额不超过检测服务费用的两倍。15.5.3咨询公司：咨询公司的责任限额不超过咨询服务费用的两倍。15.5.4金融机构：金融机构的责任限额按其金融服务协议的约定执行。15.6第三方与其他各方的关系：15.6.1第三方与承包方：第三方与承包方之间的关系由具体服务协议约定，承包方应配合第三方的工作。15.6.2第三方与业主方：第三方与业主方之间的关系由具体服务协议约定，业主方应支付第三方相应的服务费用。15.6.3第三方与甲方：第三方与甲方之间的关系由具体服务协议约定，甲方应支付第三方相应的服务费用。15.6.4第三方与乙方：第三方与乙方之间的关系由具体服务协议约定，乙方应支付第三方相应的服务费用。15.7第三方介入的流程：15.7.1业主方或承包方提出第三方介入的需求。15.7.2双方协商确定第三方介入的具体事项、服务内容和费用。15.7.3签订具体服务协议，明确各方的权利和义务。15.7.4第三方按照协议约定提供服务，承包方、业主方和甲方应予以配合。15.7.5第三方服务结束后，由业主方或承包方进行评估，并支付相应的服务费用。15.8第三方介入的变更：15.8.1如因特殊原因需要变更第三方，双方应协商一致，并签订新的服务协议。15.8.2变更第三方后，原服务协议中与第三方相关的条款自动失效。15.9第三方介入的争议解决：15.9.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。15.9.2协商不成的，可按照具体服务协议的约定或本合同的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目技术参数要求：详细列出项目所需光伏组件、逆变器、支架等设备的技术参数，包括规格、型号、性能指标等。说明：本附件作为项目设计和施工的重要依据。2.附件二：合同履行进度计划要求：制定详细的工程进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。说明：本附件用于监控工程进度，确保项目按时完成。3.附件三：合同履行验收标准要求：明确工程质量验收的标准，包括设计要求、施工规范、检验方法等。说明：本附件用于指导验收工作，确保工程质量达到合同约定标准。4.附件四：设计图纸要求：提供完整的设计图纸，包括电气图纸、结构图纸、设备布置图等。说明：本附件是项目施工和验收的重要依据。5.附件五：工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括材料、人工、机械等费用。说明：本附件用于工程款的结算和支付。6.附件六：施工组织设计要求：提供施工组织设计，包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明：本附件用于指导施工过程，确保施工安全、有序。7.附件七：设备清单要求：详细列出项目所需设备清单，包括设备名称、型号、数量等。说明：本附件用于设备的采购、验收和安装。8.附件八：合同变更记录要求：记录合同履行过程中发生的变更，包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明：本附件用于明确合同变更的具体情况。9.附件九：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明：本附件用于证明工程已按合同约定完成。10.附件十：其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件，如会议纪要、沟通记录等。说明：本附件用于补充合同履行过程中的相关信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成工程工程质量不符合合同约定标准未按合同约定支付工程款未按合同约定进行验收其他违反合同约定的行为2.责任认定标准：违约行为的认定依据合同约定和相关法律法规责任认定标准按照违约行为对合同履行的影响程度和损失金额确定违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等3.违约责任示例：承包方未按合同约定时间完成工程，导致业主方损失工期和收益，承包方应支付每日合同金额0.5%的违约金。工程质量不合格，经检测机构认定，承包方应负责修复或更换不合格部分，并赔偿业主方因此遭受的损失。业主方未按合同约定支付工程款，承包方有权要求支付利息，并追究业主方的违约责任。全文完。2024年度光伏发电项目工程承包合同范本1合同目录第一章合同概述1.1合同签订双方1.2项目背景及目的1.3合同有效期1.4合同金额及支付方式1.5合同履行地点第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目进度安排第三章技术规格及要求3.1设备材料规格3.2工程质量标准3.3安全生产要求3.4环保要求第四章合同双方责任4.1承包方责任4.2业主方责任4.3第三方责任第五章工程设计5.1设计单位5.2设计内容5.3设计进度5.4设计变更第六章施工组织与管理6.1施工单位6.2施工队伍6.3施工进度计划6.4施工现场管理第七章材料采购与供应7.1材料采购责任7.2材料供应方式7.3材料质量要求7.4材料验收标准第八章验收与保修8.1验收标准8.2验收程序8.3保修期限及内容8.4保修责任第九章合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除合同条件9.4解除合同程序第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三章附则13.1合同份数13.2合同附件13.3其他约定事项第十四章合同签订及签署日期14.1合同签订日期14.2合同签署日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订双方1.1.1甲方（业主方）：[甲方全称]1.1.2乙方（承包方）：[乙方全称]1.2项目背景及目的1.2.1项目背景：[项目背景描述]1.2.2项目目的：[项目目的描述]1.3合同有效期1.3.1合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。1.4合同金额及支付方式1.4.1合同总金额：[合同总金额]1.4.2支付方式：[支付方式描述，如分期支付、按进度支付等]1.5合同履行地点1.5.1合同履行地点：[项目地点]第二章项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点2.2.1项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模2.3.1项目规模：[项目规模描述，如装机容量、占地面积等]2.4项目类型2.4.1项目类型：[项目类型描述，如并网光伏发电站等]2.5项目进度安排2.5.1项目进度安排：[项目进度计划表]第三章技术规格及要求3.1设备材料规格3.1.1设备材料清单：[设备材料详细清单]3.2工程质量标准3.2.1工程质量标准：[工程质量标准描述]3.3安全生产要求3.3.1安全生产要求：[安全生产要求描述]3.4环保要求3.4.1环保要求：[环保要求描述]第四章合同双方责任4.1承包方责任4.1.1按照合同约定完成工程建设任务。4.1.2保证工程质量和安全。4.1.3按时提交工程进度报告。4.1.4按时提交竣工资料。4.2业主方责任4.2.1提供项目用地和必要的施工条件。4.2.2按时支付工程款项。4.2.3配合承包方进行工程验收。4.3第三方责任4.3.1明确第三方责任和义务。第五章工程设计5.1设计单位5.1.1设计单位：[设计单位全称]5.2设计内容5.2.1设计内容：[设计内容描述]5.3设计进度5.3.1设计进度计划：[设计进度计划表]5.4设计变更5.4.1设计变更程序：[设计变更程序描述]第六章施工组织与管理6.1施工单位6.1.1施工单位：[施工单位全称]6.2施工队伍6.2.1施工队伍：[施工队伍描述]6.3施工进度计划6.3.1施工进度计划：[施工进度计划表]6.4施工现场管理6.4.1施工现场管理要求：[施工现场管理要求描述]第七章材料采购与供应7.1材料采购责任7.1.1材料采购责任：[材料采购责任描述]7.2材料供应方式7.2.1材料供应方式：[材料供应方式描述]7.3材料质量要求7.3.1材料质量要求：[材料质量要求描述]7.4材料验收标准7.4.1材料验收标准：[材料验收标准描述]第八章验收与保修8.1验收标准8.1.1验收标准应按照国家相关标准和规范执行。8.1.2验收内容包括但不限于设备安装、电气系统、控制系统、安全防护等方面。8.2验收程序8.2.1乙方应按照合同约定的进度完成工程，并通知甲方进行验收。8.2.2甲方应在收到通知后[验收时间]内进行验收。8.2.3验收不合格的，乙方应在[整改期限]内进行整改，直至合格。8.3保修期限及内容8.3.1保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体期限为[保修期限]。8.3.2保修内容包括但不限于设备故障、系统故障、质量问题等。8.4保修责任8.4.1乙方在保修期内应负责解决保修范围内的质量问题。8.4.2甲方应配合乙方进行保修工作。第九章合同变更与解除9.1变更条件9.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.2变更程序a.双方提出变更请求；b.双方协商确定变更内容；c.双方签订变更协议；d.双方按照变更协议执行。9.3解除合同条件a.双方协商一致；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.一方严重违约；d.法律法规规定的其他情形。9.4解除合同程序a.提出解除合同请求；b.双方协商确定解除条件；c.签订解除合同协议；d.执行解除合同协议。第十章违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程建设的；10.1.2甲方未按合同约定支付工程款的；10.1.3双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据违约情形及损失程度确定。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.2争议解决程序a.仲裁；b.诉讼。11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构应具有合法资质和独立性。第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同因履行完毕、解除、终止等情形而终止。12.3合同终止程序a.双方确认合同终止；b.结算双方债权债务；c.完成合同终止手续。第十三章附则13.1合同份数13.1.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于：a.项目设计方案；b.施工组织设计；c.材料清单；d.验收报告。13.3其他约定事项13.3.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第十四章合同签订及签署日期14.1合同签订日期14.1.1本合同签订日期为[签订日期]。14.2合同签署日期14.2.1甲方代表签字：14.2.2乙方代表签字：[甲方代表签字][乙方代表签字][日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对项目进行全面管理，包括但不限于设计变更、施工进度、质量监督等。1.1.2甲方应设立项目管理机构，负责项目的日常管理工作。1.2甲方决策权1.2.1甲方对项目重大决策享有决定权，包括但不限于项目投资、融资、设备采购等。1.2.2乙方应服从甲方的决策，并配合甲方进行项目实施。1.3甲方监督权1.3.1甲方有权对乙方的工作进行监督，确保乙方按照合同约定履行义务。1.3.2甲方监督方式包括但不限于现场检查、资料审查、进度报告审核等。1.4甲方协调权1.4.1甲方负责协调项目涉及的政府部门、供应商、施工单位等各方关系。1.4.2甲方应确保项目顺利进行，避免因协调问题导致项目延误。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工自主权2.1.1乙方在保证工程质量的前提下，有权自主选择施工方法、施工工艺和施工材料。2.1.2乙方应向甲方报告施工过程中的重大事项，并取得甲方同意。2.2乙方进度管理权2.2.1乙方有权制定施工进度计划，并负责实施和调整。2.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时通知甲方可能影响项目进度的因素。2.3乙方质量控制权2.3.1乙方负责项目的质量管理工作，包括但不限于材料检验、施工过程质量控制等。2.3.2乙方应确保工程质量达到合同约定的标准。2.4乙方成本控制权2.4.1乙方有权根据项目实际情况，合理控制施工成本。2.4.2乙方应向甲方报告成本控制措施和实施情况。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应具备相应的资质和经验，负责项目的咨询服务和协调工作。3.1.2第三方中介应独立、客观、公正地履行职责。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方承担，具体费用根据中介服务内容和合同约定确定。3.2.2第三方中介费用支付方式及时间应在合同中明确约定。3.3第三方中介变更3.3.1如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订补充协议。3.3.2更换第三方中介不影响原合同的执行。3.4第三方中介责任3.4.1第三方中介应对其提供的服务质量承担责任，如因中介原因导致项目损失，应承担相应的赔偿责任。3.4.2第三方中介应遵守国家法律法规，不得泄露项目商业秘密。3.5第三方中介监督3.5.1甲方和乙方有权对第三方中介的工作进行监督，确保其履行合同约定的职责。3.5.2第三方中介应定期向甲方和乙方报告工作进展情况。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目设计方案2.施工组织设计3.材料清单4.验收报告5.项目进度计划表6.设计进度计划表7.施工进度计划表8.变更协议9.解除合同协议10.第三方中介服务合同11.第三方中介服务报告12.甲方项目管理机构设置文件13.乙方施工组织机构设置文件14.合同签订及签署日期证明文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程建设任务。b.甲方未按合同约定支付工程款。c.双方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定：a.根据合同约定和相关法律法规，由甲方或第三方中介机构进行认定。b.违约行为的认定应基于事实和证据，确保公正、公平。三、法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，就项目实施达成的一致协议。2.甲方：指在合同中承担业主方职责的一方。3.乙方：指在合同中承担承包方职责的一方。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。5.违约责任：指违约方应承担的赔偿责任或其他法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方协商确定变更内容，签订变更协议，并调整施工进度计划。2.问题：材料供应不及时，影响工程进度。解决办法：与材料供应商协商，采取应急措施，确保材料供应。3.问题：工程验收不合格，需进行整改。解决办法：乙方按验收标准进行整改，直至合格。五、所有应用场景：1.新建光伏发电项目工程承包。2.光伏发电项目扩建或改造工程承包。3.光伏发电项目设备采购与安装工程承包。4.光伏发电项目运营维护服务合同。全文完。2024年度光伏发电项目工程承包合同范本2合同编号_________一、合同主体3.其他相关方：二、合同前言2.1背景随着我国能源结构的调整和新能源政策的推广，光伏发电项目在近年来得到了快速发展。为了进一步推进光伏发电项目的实施，甲方决定委托乙方进行2024年度光伏发电项目工程承包，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度光伏发电项目工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）光伏发电：指利用太阳能光伏电池将太阳光能直接转化为电能的一种新型能源。（2）光伏组件：指由多个光伏电池片串联或并联组成的、具有发电功能的单元。（3）逆变器：指将直流电能转换为交流电能的装置。3.2关键词解释（1）工程承包：指乙方按照甲方要求，承担光伏发电项目工程的设计、施工、安装、调试等工作。（2）工程质量：指光伏发电项目工程在施工过程中，符合国家及行业相关标准，满足甲方使用要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时完成光伏发电项目工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。（3）甲方有权要求乙方提供项目工程的有关资料、文件。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定，收取工程承包费。（2）乙方应按照甲方要求，按时完成光伏发电项目工程。（3）乙方应确保工程质量和安全，遵守国家及行业相关法律法规。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为一年。5.2合同履行地点光伏发电项目工程地点：_______5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，分阶段完成光伏发电项目工程，包括设计、施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满，合同自动终止。（2）经甲乙双方协商一致，可以解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应提前通知另一方。（2）双方协商一致解除合同，应当签署书面协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照甲方要求，将项目工程交付甲方使用。（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续，结清款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程承包费：根据工程量清单及市场价格，经双方协商确定的工程承包费用。（2）材料费：包括光伏组件、逆变器、支架等材料费用。（3）人工费：包括施工人员工资、管理费用等。（4）其他费用：包括设计费、监理费、验收费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和比例，通过银行转账或现金支付给乙方工程承包费用。（2）材料费、人工费等其他费用，甲方应根据乙方提交的发票和结算单据，在约定的时间内支付。7.3支付时间（1）工程承包费：甲方应在合同签订后10个工作日内支付首期工程承包费，剩余款项按工程进度分阶段支付。（2）材料费、人工费等其他费用：甲方应在乙方提交发票和结算单据后10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项，不得用于抵扣乙方应支付给第三方的费用。（2）甲方支付给乙方的款项，乙方应出具合法、有效的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按约定提供施工所需材料或设备的，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。（2）乙方施工过程中出现质量问题的，应立即进行整改，并承担由此产生的全部费用。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的支付方式，按照合同约定的支付方式执行。（2）违约金和赔偿金额的支付时间，应与合同约定的付款时间一致。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同签订之日起，至合同终止后三年内，双方均应履行保密义务。9.3保密履行方式（1）双方应建立健全保密制度，采取必要措施确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，由于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致合同无法履行或履行困难的情形。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府命令、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，或解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致工程无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的。（2）涉及他人合法权益的。（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对光伏发电项目工程的设计、施工、安装、调试等环节进行监督的权利。（2）乙方保留对光伏发电项目工程的技术、质量、进度等方面进行管理的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在必要时对光伏发电项目工程进行变更的权利。（2）乙方保留在遇到不可抗力等特殊情况下，要求甲方协助解决问题的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容，应以书面形式进行。14.2修改和补充效力（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决工程中遇到的技术、材料、资金等方面的困难。（2）乙方应协助甲方进行工程验收、运行维护等工作。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，沟通工程进展情况。（2）双方应按照约定，及时提供相关资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，对本合同内容的任何修改或补充，均应以书面形式进行。16.3增减条款本合同中未列明的其他条款，由甲乙双方另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.光伏发电项目工程量清单2.光伏发电项目设计图纸3.光伏发电项目施工方案4.光伏发电项目材料清单5.光伏发电项目合同变更记录6.光伏发电项目验收报告7.光伏发电项目付款凭证8.光伏发电项目相关法律法规及标准二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：（1）未按约定支付费用的，认定为违约行为。（2）未按约定提供施工所需材料或设备的，认定为违约行为