建设工程施工合同中标结果2025年

建设工程施工合同中标结果2025年通用合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：2.承包商具备完成该工程所需的资质和技术能力；3.双方希望通过签订本合同明确双方的权利义务，确保工程的顺利进行。基于上述情况，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的__________%；（4）剩余的合同总价款作为质量保证金，在工程保修期内无质量问题的情况下，业主在保修期结束后支付。第三条合同履行3.1承包商应按照约定的工程内容、规模和质量标准，按时完成工程建设。3.2承包商应按照合同约定的时间和金额向业主支付进度款。3.3业主应按照约定的时间和金额向承包商支付预付款、进度款和质量保证金。3.4业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并确保施工期间畅通无阻。3.5双方应共同参加工程验收，工程验收合格的，业主支付剩余合同价款。第四条违约责任4.1承包商未按照约定的时间、质量完成工程的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。4.2业主未按照约定的时间和金额支付预付款、进度款和质量保证金的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为应支付金额的__________%。4.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决办法，必要时可终止或修改合同。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.2双方在争议解决过程中，应保证工程的顺利进行，避免损失的扩大。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.承包商资质证明文件

4.业主授权书

5.工程保修条款

6.施工安全协议

7.工程变更协议

8.工程验收报告

9.付款凭证和收据二、违约行为及认定：

1.承包商未能按照约定的时间和质量完成工程，视为违约。

2.业主未能按照约定的时间和金额支付预付款、进度款和质量保证金，视为违约。

3.双方未能履行合同约定的其他义务，视为违约。

4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.合同总价：指合同约定的完成工程所需支付的总金额。

4.预付款：指合同签订后，业主支付给承包商的合同总价款的一部分。

5.进度款：指工程进度达到约定比例时，业主支付给承包商的合同总价款的一部分。

6.质量保证金：指工程验收合格后，业主留存的合同总价款的一部分，作为保证工程质量的资金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：承包商应及时与业主沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：承包商应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。

3.付款延误：业主应按照合同约定的时间支付进度款，如有延误，应支付违约金。

4.施工安全事故：承包商应严格遵守施工安全规定，发生安全事故时，应立即报告并采取措施。

5.工程变更：双方应签订工程变更协议，明确变更内容和相应的价款调整。五、所有应用场景：

1.新建住宅小区的施工建设

2.商业建筑群的施工建设

3.公共设施