建筑施工合同台账模板(2025年)

建筑施工合同台账模板(2025年)合同编号：__________建筑施工合同台账模板（2025年）地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付方式2.1合同总价：__________元（大写：_______________________元整）。2.2支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的关键节点时，施工方提交进度报告，业主按照实际完成工程量的80%支付工程进度款；（3）工程验收合格后，业主支付剩余的20%作为工程尾款。三、工程质量与标准3.1施工方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及相关规定。3.2工程质量标准：__________3.3施工方应在施工过程中对工程质量进行自检、互检和验收，确保工程质量达到约定标准。四、工程进度4.1施工方应按照约定的工期完成工程施工，如因施工方原因导致工程延期，应按照违约责任赔偿甲方损失。4.2工程进度计划：__________五、安全生产与环保5.1施工方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2施工方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染，确保环保要求得到满足。六、违约责任6.1施工方未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×1%。6.2施工方未按照约定标准完成工程，甲方有权要求施工方返工、整改，并承担由此产生的费用。6.3甲方未按照约定时间支付工程进度款，施工方有权拒绝继续施工，并按照实际停工天数向甲方收取违约金，违约金计算方式同6.1。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。8.2双方应相互配合，共同完成工程验收、结算等工作。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求

4.工程进度计划

5.安全生产管理制度

6.环保措施方案

7.违约金计算公式

8.工程验收标准

9.工程质量检测报告

10.工程变更协议

11.补充协议二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指施工方未按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约行为。

2.未按照约定标准完成工程：指施工方完成的工程质量未达到合同约定的标准，视为违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付工程进度款：指甲方未按照合同约定的时间支付相应的工程进度款，视为违约行为。

4.擅自变更、解除合同：指双方未经协商一致，单方面变更或解除合同，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托施工方进行工程施工。

2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程施工。

3.工程质量：指工程施工过程中，工程的安全性、可靠性、功能性、美观性等方面的综合体现。

4.工期：指合同约定的工程施工完成的时间。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。

6.工程验收：指施工完成后，对工程的质量、安全、功能等方面进行检查，以确定工程是否符合合同约定标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇到不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应及时沟通，根据实际情况调整工程进度计划。

2.工程质量问题：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方整改，乙方应按照要求进行整改，并承担相应费用。

3.支付纠纷：如甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并按照违约金计算公式向甲方收取违约金。

4.合同变更：如双方同意变更合同内容，应签订补充协议，明确变更后的内容。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权