2025标施工合同书

合同编号：甲方：地址：联系人：联系电话：乙方：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的建设方，乙方为工程项目的施工方，双方为了共同做好该工程项目的施工工作，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，签订本施工合同书。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价包含了完成本工程施工所需的人工、材料、设备、机具、临时设施、现场管理、税费等一切费用。第三条合同工期3.1合同约定的工期为日，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延期，应提前向甲方申请，并经甲方批准。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准为：。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款分为三次，具体付款比例及付款时间如下：（1）第一次付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）第二次付款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）第三次付款：工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。5.2乙方应按照约定的付款比例和时间向甲方提交付款申请，并提供相关发票。第六条违约责任6.1乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：。6.2甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并交付使用后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.注意合同条款的准确性和完整性，确保双方的权益得到保障。解决办法：仔细阅读合同条款，如有不清楚或需要解释的地方，应及时向对方询问清楚，并在合同中进行明确记录。2.注意工程质量和安全问题，确保施工过程中不出现质量问题和安全事故。解决办法：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，加强质量管理，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。3.注意合同款项的支付和收取，确保双方的财务权益得到保障。解决办法：双方应按照合同约定的付款比例和时间进行支付和收取款项，提供相关发票和付款凭证。4.注意合同的履行期限，确保工程能够按时完成。解决办法：乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延期，应提前向甲方申请，并经甲方批准。5.注意合同争议的解决，避免因争议导致合同无法正常履行。解决办法：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同：合同是双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：甲方是合同的一方，即委托人、发包人或买方。3.乙方：乙方是合同的另一方，即受托人、承包人或卖方。4.工程项目的建设方：指负责工程项目的投资、组织、管理和监督的当事人。5.工程项目的施工方：指负责按照建设方的要求进行工程施工的当事人。6.合同总价：指双方约定的完成工程施工所需支付的总金额。7.工期：指双方约定的完成工程施工所需的时间。8.质量标准：指双方约定的工程质量应达到的要求和标准。9.违约金：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。10.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向对方支付的逾期付款的违约金。11.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方为工程项目的建设方，乙方为工程项目的施工方之间签订的工程施工合同。2.适用于各类工程项目，包括但不限于建筑、装修、安装、土建、园林绿化等。3.适用于双方明确双方权利义务，确保工程施工的质量和进度。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商一致，并签订补充协议。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方应协商解决。3.保密条款：双方应对合同内容、商业秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.知识产权：双方应对施工过程中涉及的知识产权归属和保护作出明确约定。5.环境保护：乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护。附件列表：1.