2025建设工程施工合同示范文本(标准)

合同编号：名称：地址：法定代表人：联系电话：名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.施工方具备相应的建设施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：5.工程总投资：6.工程合同价：二、合同条款1.施工方的义务（1）按照业主的要求，按时完成工程；（2）保证工程质量，符合国家相关标准和规定；（3）负责工程的安全、环保和文物保护工作；（4）负责工程资料的整理和归档；（5）遵守国家和地方的法律法规，承担相应的法律责任。2.业主的义务（1）按时支付施工方工程款；（2）提供施工所需的水、电、通讯等基础设施；（3）协助施工方办理相关审批手续；（4）负责协调解决施工过程中的重大问题；（5）按照合同约定履行其他义务。3.价格和支付（1）本工程合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元；（2）业主自开工之日起，每月支付施工方已完成工程价款的5%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余工程款；（4）支付方式为银行转账，账户信息如下：开户行：户名：账号：4.工期本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。5.质量保修（1）施工方对工程质量负责，保修期限为年；（2）保修期内，施工方负责免费维修和更换不合格工程部分；（3）保修期满后，施工方应按照业主的要求提供有偿维修服务。6.违约责任（1）施工方未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同价的%；（2）业主未按照合同约定支付工程款，应支付违约金，违约金为应付款的%；（3）一方违反合同约定，导致工程无法正常进行，应承担相应的法律责任。7.争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保合同条款符合国家法律、法规的要求，避免因违反法律法规导致的合同无效或纠纷。2.双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整。解决办法：在合同签订前，双方应对彼此提供的信息进行核实，必要时可要求提供相关证明文件，以确保信息的真实性。3.合同价款的支付和工程进度应同步进行，确保施工方的合理收益和工程质量。解决办法：业主应按照合同约定的付款节点及时支付相应款项，施工方应按照合同约定的工期进度完成工程，确保双方权益。4.施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。解决办法：施工方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量符合国家标准。5.双方应共同努力，及时解决施工过程中的问题和争议，确保工程顺利进行。解决办法：双方应建立有效的沟通机制，遇到问题和争议时，应及时协商解决，必要时可寻求专业机构的调解或仲裁。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主，即建设工程项目的所有者和投资者。解释：甲方是合同的一方，负责委托施工方进行工程建设，并按照合同约定支付工程款。2.乙方：指合同中的施工方，即承担建设工程施工任务的企业或个人。解释：乙方是合同的一方，负责按照甲方的要求完成工程建设，并保证工程质量。3.工程价款：指双方约定的施工方完成工程后，业主应支付给施工方的报酬。解释：工程价款是业主根据合同约定，支付给施工方的对价，用于补偿施工方完成工程所付出的劳动和成本。4.工期：指双方约定的工程从开工到竣工的时间期限。解释：工期是衡量工程进度的重要指标，双方应按照约定确保工程在规定时间内完成。5.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给对方的赔偿金。解释：违约金是一种经济责任，用于约束双方履行合同义务，一旦一方违约，应支付违约金以弥补对方损失。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。解释：争议解决是保障合同履行的重要环节，双方应通过合理合法的方式解决合同纠纷，以维护双方合法权益。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、土木工程、市政工程、道路桥梁等。2.适用于施工方具备相应资质和能力，能够承担施工任务的情况。3.适用于业主对工程质量、进度、安全等方面有明确要求的情况。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应按照实际情况进行调整，并签订变更协议。2.不可抗力：因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据实际情况减轻或免除责任。3.工程保险：施工方应根据工程特点和风险，自行办理相应的工程保险，确保工程安全和风险可控。4.知识产权保护：施工方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由施工方承担相应责任。5.保密条款：双方应对合同内容和工程相关资料予以保密，未经对方同意不得泄露给第