建筑工程新施工合同范本

建筑工程新施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权，并委托乙方进行该工程项目的施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务、责任等事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。二、合同价格2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用。2.3合同价款支付方式：（1）开工后支付__________%，计__________元；（2）工程进度达到__________%时支付__________%，计__________元；（3）工程竣工验收合格后支付__________%，计__________元；（4）剩余__________%，作为质量保证金，待质保期满后支付。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程项目的相关审批手续，确保工程项目的合法性；（2）向乙方提供施工场地，确保乙方能顺利施工；（3）按时支付合同价款；（4）协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。3.2乙方责任：（1）严格按照国家及地方有关法律法规和施工规范进行施工；（2）按照甲方要求，按期完成工程；（3）确保工程质量，满足甲方需求；（4）做好施工现场的安全生产和环境保护工作。四、工程质量4.1工程质量标准：（1）符合国家及地方相关法律法规和施工规范的要求；（2）满足甲方的使用需求；（3）确保工程的安全、美观、实用。4.2乙方应承担的质量责任：（1）施工过程中出现质量问题，乙方应立即整改；（2）工程竣工后，乙方应承担一年的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方负责维修或更换。五、工期延误5.1因乙方原因导致工程进度延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2因甲方原因导致工程进度延误，甲方应支付乙方违约金，违约金为合同总价款的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.主要材料和设备的规格型号及技术参数4.工程量清单和报价明细表5.合同履行过程中的变更协议6.工程质量保修书7.工程验收证书和结算书二、违约行为及认定：1.甲方未按时支付合同价款，视为违约。2.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.甲方未履行合同约定的协调解决乙方施工过程中遇到的问题，视为违约。5.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指拥有工程项目所有权和决定权的甲方。2.承包方：指承担工程项目施工的乙方。3.合同价款：指双方约定的工程项目的总费用。4.工期：指双方约定的工程项目的完成时间。5.质量保证金：指作为乙方施工质量保证的一定比例的合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按时支付合同价款：乙方应与甲方沟通，要求按时支付；如甲方仍不支付，乙方可依法申请仲裁或起诉。2.乙方未按照约定的工期完成工程：甲方有权要求乙方支付违约金；如乙方确有困难，双方可协商延期。3.乙方施工质量不符合约定标准：甲方有权要求乙方整改或更换；如乙方拒绝，甲方可依法申请仲裁或起诉。4.甲方未履行合同约定的协调解决乙方施工过程中遇到的问题：乙方应与甲方沟通，要求其履行协调职责；如甲方仍不履行，乙方可依法申请仲裁或起诉。5.双方未按照约定解决争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的新施工合同签订。2.适用于双方对工程