建筑抗震三方施工合同范本

建筑抗震三方施工合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：地址：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同主体2.1甲方（业主）应按照本合同的约定，向乙方（承包商）支付工程款项。2.2乙方（承包商）应按照本合同的约定，完成工程的施工，并保证工程质量。2.3丙方（监理）应按照本合同的约定，对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量。第三条合同价格3.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方（承包商）应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成工程的施工。3.3甲方（业主）应按照本合同约定的付款方式，向乙方（承包商）支付工程款项。第四条工程质量4.1乙方（承包商）应对工程的施工质量负责，确保工程达到设计要求和质量标准。4.2丙方（监理）应对工程的施工过程进行监督管理，对工程质量进行评估，并提出整改意见。4.3乙方（承包商）应按照丙方（监理）的整改意见，及时整改，并承担整改费用。第五条工程进度5.1乙方（承包商）应按照本合同约定的工期要求，完成工程的施工。5.2丙方（监理）应按照本合同约定的工期要求，对工程的施工进度进行监督管理。5.3乙方（承包商）如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第六条付款方式6.1甲方（业主）应按照本合同约定的付款方式，向乙方（承包商）支付工程款项。6.2付款方式如下：（1）工程进度款：按照工程进度的实际情况，支付工程进度款的__________%。（2）验收合格后支付至__________%。（3）质保期满后支付至__________%。6.3甲方（业主）支付工程款项时，应提供合法的发票。第七条违约责任7.1乙方（承包商）如未按照本合同约定的质量要求完成工程的施工，应承担相应的违约责任。7.2乙方（承包商）如未按照本合同约定的工期要求完成工程的施工，应承担相应的违约责任。7.3甲方（业主）如未按照本合同约定的付款方式支付工程款项，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________丙方（监理）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.材料检测报告5.工程验收标准6.质保期限及服务承诺7.付款凭证8.进度报告9.整改通知10.索赔文件二、违约行为及认定：1.乙方（承包商）未按照约定质量完成工程施工，或工程质量未达到约定标准的，视为违约。2.乙方（承包商）未按照约定工期完成工程施工，或造成工期延误的，视为违约。3.甲方（业主）未按照约定付款方式支付工程款项，或延迟支付的，视为违约。4.丙方（监理）未按照约定对工程施工过程进行监督管理，或未提出整改意见的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同约定的工程的所有权人或者使用权人。2.乙方（承包商）：指合同约定的承担工程施工任务的一方。3.丙方（监理）：指合同约定的对工程施工过程进行监督管理的一方。4.工程质量：指工程满足设计要求、规范标准和使用功能的能力。5.工期：指合同约定的工程完成的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：如发现工程质量不符合约定，乙方应立即进行整改，并承担整改费用。整改合格后，继续履行合同。2.工期延误：如乙方因自身原因导致工期延误，应按照约定承担违约责任。如甲方原因导致工期延误，应顺延工期。3.付款问题：如甲方未按照约定付款，乙方可以催告甲方支付，甲方应在合理期限内支付。如甲方延迟支付，应支付延迟付款的利息。4.监理问题：如丙方未按照约定进行监督管理，甲