2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同3篇_第1页
2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同3篇_第2页
2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同3篇_第3页
2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同3篇_第4页
2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方(借款人)基本信息1.2乙方(房地产开发商)基本信息2.借款金额及用途2.1借款金额2.2借款用途3.借款期限及利率3.1借款期限3.2借款利率4.还款方式及期限4.1还款方式4.2还款期限5.抵押物及抵押权5.1抵押物5.2抵押权设立6.财产保全担保服务6.1财产保全担保服务内容6.2财产保全担保服务期限7.保险条款7.1保险范围7.2保险金额7.3保险期限8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:抵押物清单11.2附件二:保险合同12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1甲方责任13.2乙方责任14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方(借款人)基本信息1.1.1甲方名称:________1.1.2甲方住所:________1.1.3甲方法定代表人:________1.1.4甲方联系电话:________1.2乙方(房地产开发商)基本信息1.2.1乙方名称:________1.2.2乙方住所:________1.2.3乙方法定代表人:________1.2.4乙方联系电话:________2.借款金额及用途2.1借款金额:人民币________元整(¥________元)2.2借款用途:用于购买位于________的房产,房产证号为________。3.借款期限及利率3.1借款期限:自本合同签订之日起________年,共计________个月。3.2借款利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,利率调整按中国人民银行规定执行。4.还款方式及期限4.1还款方式:采用等额本息还款方式。4.2还款期限:借款期限届满后________天内一次性还清全部本金及利息。5.抵押物及抵押权5.1抵押物:甲方以其拥有的位于________的房产作为抵押物。5.2抵押权设立:乙方在抵押物上设立抵押权,并依法办理抵押登记手续。6.财产保全担保服务6.1财产保全担保服务内容:乙方提供财产保全担保服务,包括但不限于:6.1.1对甲方在合同履行期间可能发生的债务提供担保;6.1.2对甲方因违反合同而产生的违约责任提供担保;6.1.3在必要时,乙方有权采取必要措施保全甲方财产。6.2财产保全担保服务期限:自本合同签订之日起至借款期限届满之日止。7.保险条款7.1保险范围:乙方对甲方抵押物办理财产保险,保险范围包括但不限于火灾、盗窃等意外损失。7.2保险金额:保险金额不低于抵押物的市场价值,具体金额由双方协商确定。7.3保险期限:自本合同签订之日起至借款期限届满之日止。8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1若甲方未能按照约定的期限偿还借款,每逾期一日,应向乙方支付借款总额的万分之五作为违约金。8.1.2若甲方未按照约定用途使用借款,乙方有权解除合同,并要求甲方立即归还全部借款及相应的利息和违约金。8.2乙方违约责任8.2.1若乙方未能按照约定的期限提供财产保全担保服务,应向甲方支付借款总额的万分之五作为违约金。8.2.2若乙方违反保险条款,未能及时办理或解除保险,应承担由此产生的全部责任。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点:合同履行地为________,争议解决地点为________。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件:借款期限届满且甲方履行完毕还款义务后,本合同自动终止。11.合同附件11.1附件一:抵押物清单11.1.1抵押物名称:________11.1.2抵押物位置:________11.1.3抵押物价值:________元11.2附件二:保险合同11.2.1保险合同编号:________11.2.2保险公司名称:________11.2.3保险金额:________元12.合同变更及解除12.1合同变更条件:经双方协商一致,可以对本合同进行变更。任何变更均应以书面形式作出,并经双方签字(或盖章)后生效。12.2.1甲方严重违约,经乙方催告后仍未改正;12.2.2乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正;12.2.3由于不可抗力导致合同无法履行。13.合同解除后的处理13.1甲方责任:合同解除后,甲方应立即归还乙方所有借款及利息,并承担相应的违约责任。13.2乙方责任:合同解除后,乙方应解除对甲方抵押物的抵押权,并退还甲方已支付的全部款项。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定参与合同履行或提供相关服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、担保公司、律师事务所、评估机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方的专业能力、市场惯例以及合同履行的具体需求确定,并在合同中明确约定。15.2.2第三方责任限额的调整:在合同履行过程中,如因市场变化或其他原因需要调整第三方责任限额,应由甲乙双方与第三方协商一致,并签订补充协议。16.第三方介入条款16.1第三方介入方式:第三方介入本合同,应当以书面形式通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。16.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于提供咨询服务、办理手续、监督执行等。17.第三方权利与义务17.1第三方权利:17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的文件和信息,以便履行其职责。17.1.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.1.3第三方有权在合同履行过程中提出建议或要求甲乙双方采取相应措施。17.2第三方义务:17.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、及时、准确的服务。17.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私。17.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方合同履行的辅助方,其行为后果由甲方承担。18.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方合同履行的辅助方,其行为后果由乙方承担。18.3第三方与甲乙双方的关系:第三方与甲乙双方之间为合作关系,各自承担相应的法律责任。19.第三方介入时的额外条款19.1.1第三方介入的具体范围和职责;19.1.2第三方介入的费用承担;19.1.3第三方介入的期限和条件;19.1.4第三方介入的保密条款。20.第三方责任限制20.1第三方责任限制的约定:在本合同中,应明确约定第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,其责任限额。20.2第三方责任限制的例外:如因不可抗力、甲乙双方故意或重大过失等原因导致的损失,第三方不承担赔偿责任。21.第三方介入后的合同变更21.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。22.第三方介入后的争议解决22.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三方不参与争议解决过程,但应按照合同约定履行其职责。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:抵押物清单详细要求:清单应包括抵押物的名称、位置、面积、评估价值等信息。说明:抵押物清单作为合同附件,用于明确抵押物的具体信息,确保抵押权的设立和执行。2.附件二:保险合同详细要求:保险合同应包含保险范围、保险金额、保险期限、保险费等信息。说明:保险合同作为合同附件,用于明确保险责任和保险条款,保障抵押物的安全。3.附件三:第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的身份、职责、权利、义务以及费用承担等。说明:第三方介入协议作为合同附件,用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。4.附件四:借款合同详细要求:借款合同应包含借款金额、借款期限、利率、还款方式、违约责任等信息。说明:借款合同作为合同附件,用于明确借款的具体条款和条件。5.附件五:还款计划表详细要求:还款计划表应包含还款日期、还款金额、还款方式等信息。说明:还款计划表作为合同附件,用于明确还款的具体安排和执行。6.附件六:争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决的方式、地点、程序等信息。说明:争议解决协议作为合同附件,用于明确争议解决的具体途径和规则。7.附件七:合同变更协议详细要求:协议应明确合同变更的内容、生效条件、签署日期等信息。说明:合同变更协议作为合同附件,用于明确合同变更的具体细节和执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时偿还借款。未按约定用途使用借款。未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为:未按时提供财产保全担保服务。未履行合同约定的其他义务。违反保险条款,未能及时办理或解除保险。2.责任认定标准:违约责任认定标准根据合同约定和法律规定确定。甲方违约责任:每逾期一日,支付借款总额的万分之五作为违约金。未按约定用途使用借款,乙方有权解除合同并要求甲方立即归还全部借款及利息。乙方违约责任:每逾期一日,支付借款总额的万分之五作为违约金。违反保险条款,乙方承担由此产生的全部责任。3.违约责任示例说明:甲方逾期还款:若甲方逾期还款一天,应支付借款总额的万分之五作为违约金。乙方未提供担保服务:若乙方未在约定时间内提供财产保全担保服务,应支付借款总额的万分之五作为违约金。全文完。2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.定义与解释3.房地产开发商信息4.借款人信息5.借款金额与期限6.借款利率与还款方式7.借款用途与监督8.房地产开发商财产保全担保9.担保范围与责任10.担保期限与解除条件11.保险与赔偿12.违约责任与争议解决13.合同生效、变更与解除14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规及政策规定订立。第二条定义与解释2.1“本合同”指本购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同。2.2“借款人”指向开发商申请购房借款的自然人、法人或其他组织。2.3“开发商”指提供购房借款及财产保全担保服务的房地产开发商。2.4“借款金额”指借款人向开发商申请的购房借款总额。2.5“借款期限”指借款人从取得借款之日起至全部借款本息还清之日止的期间。2.6“财产保全担保”指开发商以其合法拥有的财产为借款人提供担保,确保借款人按时偿还借款。第三条房地产开发商信息3.1开发商名称:________3.2开发商住所:________3.3开发商法定代表人:________3.4开发商联系电话:________3.5开发商开户银行及账号:________第四条借款人信息4.1借款人名称:________4.2借款人住所:________4.3借款人法定代表人:________4.4借款人联系电话:________4.5借款人开户银行及账号:________第五条借款金额与期限5.1借款金额:人民币________元整。5.2借款期限:自借款合同签订之日起________年,具体还款计划如下:5.2.1第一年还款额:人民币________元整。5.2.2第二年还款额:人民币________元整。5.2.3以此类推,直至借款本息还清。第六条借款利率与还款方式6.1借款利率:按照中国人民银行同期贷款基准利率执行,具体利率以借款合同签订时为准。6.2还款方式:按月等额本息还款方式,每月还款日为________日。第七条借款用途与监督7.1借款用途:借款人仅可用于购买________房产,不得用于其他用途。7.2借款监督:开发商有权对借款人的借款用途进行监督,如发现借款人未按规定用途使用借款,有权要求借款人立即归还借款本息,并追究其违约责任。第八条房地产开发商财产保全担保8.1开发商同意以其合法拥有的位于________房产作为借款人的财产保全担保。8.2担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金等借款人应向开发商支付的款项。8.3开发商承诺在借款人未按时偿还借款时,承担相应的担保责任。第九条担保范围与责任9.1担保范围包括借款本金、利息、逾期罚息、违约金以及因借款人违约而产生的其他费用。9.2开发商对借款人因违约而产生的损失承担连带责任。9.3开发商的担保责任不因借款人将借款用于本合同约定以外的用途而免除。第十条担保期限与解除条件10.1担保期限自借款合同生效之日起至借款本息全部清偿之日止。10.2.1借款人按时偿还了全部借款本息;10.2.2借款人提前偿还了全部借款本息;10.2.3借款人破产、清算或因其他原因无法履行还款义务;10.2.4法律法规规定的其他解除担保的情形。第十一条保险与赔偿11.1开发商应为其担保的房产投保相关保险,包括但不限于火灾保险、盗窃保险等。11.2保险赔偿金优先用于偿还借款人欠开发商的款项。11.3若因保险事故导致担保房产受损,开发商应负责修复或赔偿。第十二条违约责任与争议解决12.1借款人如未按时偿还借款,应向开发商支付逾期罚息,罚息利率为_____%。12.2借款人如违反本合同约定,开发商有权要求其立即改正或赔偿损失。12.3双方因本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向借款人住所地人民法院提起诉讼。第十三条合同生效、变更与解除13.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2本合同在履行过程中,如需变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式作出变更或解除协议。13.3本合同的解除不影响双方因违约行为产生的权利和赔偿请求。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自签订之日起至借款本息全部清偿之日止,任何一方不得擅自更改合同内容。14.4本合同自签订之日起,借款人应按照约定用途使用借款,不得挪作他用。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、协调双方关系、监督合同履行、提供担保等。16.第三方介入的同意与选择16.2第三方的选择应由甲乙双方共同决定,并签订相应的合作协议。17.第三方的职责与权利17.1.1提供专业服务,包括但不限于评估、咨询、监督等;17.1.2协调甲乙双方的关系,促进合同的顺利履行;17.1.3在必要时,代表甲乙双方进行协商和调解;17.1.4依法维护甲乙双方的合法权益。17.2.1获取甲乙双方提供的相关信息;17.2.2要求甲乙双方履行合同约定的义务;17.2.3在必要时,请求甲乙双方承担违约责任。18.第三方的责任限额18.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过合作协议中规定的最高赔偿额。18.3如第三方因不可抗力或甲乙双方共同原因导致损失的,第三方不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同关系,仅作为第三方独立主体介入。19.2第三方对甲乙双方的权利义务仅限于合作协议的约定,不涉及本合同的其他条款。19.3第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。20.第三方介入的程序20.1甲乙双方需就第三方介入达成一致意见,并签订合作协议。20.2协议签订后,第三方应按照协议约定履行职责。20.3如第三方在履行职责过程中出现争议,甲乙双方应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。21.第三方介入的终止21.1如第三方因故无法继续履行职责,甲乙双方应协商确定替代方案或终止第三方介入。21.2第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行本合同的约定。22.特别约定22.1本合同中关于第三方介入的条款,不影响甲乙双方根据本合同约定的权利义务。22.2如第三方介入导致合同履行成本增加,甲乙双方应根据实际情况分担增加的成本。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房地产开发商营业执照副本复印件要求:提供加盖公章的复印件,证明开发商的合法经营资格。2.房地产开发商法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证复印件,证明法定代表人身份。3.借款人身份证复印件要求:提供借款人身份证复印件,证明借款人身份。4.房地产开发商与借款人签订的购房借款合同要求:提供合同原件或加盖公章的复印件,证明借款关系。5.房地产开发商提供的财产保全担保材料要求:提供担保物的权属证明、评估报告等,证明担保物的合法性。6.第三方合作协议要求:提供加盖双方公章的合作协议,明确第三方的职责和权利。7.借款人还款计划表要求:提供借款人制定的还款计划,包括每月还款金额、还款日期等。8.保险单及保险合同要求:提供保险单和保险合同,证明担保房产已投保。9.任何一方提供的其他证明材料要求:提供相关证明材料,以支持本合同的履行。说明二:违约行为及责任认定:1.借款人违约行为及责任认定1.1违约行为:借款人未按时偿还借款本息。1.2责任认定:借款人应支付逾期罚息,并承担违约责任。1.3示例说明:借款人未在每月还款日偿还当月应还借款,应支付逾期罚息。2.开发商违约行为及责任认定2.1违约行为:开发商未按时提供借款或提供担保。2.2责任认定:开发商应承担违约责任,并赔偿借款人因此遭受的损失。2.3示例说明:开发商未在合同约定的时间内提供借款,应支付违约金并赔偿借款人因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:第三方未按合作协议履行职责。3.2责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.3示例说明:第三方未在约定时间内完成评估工作,应支付违约金并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.其他违约行为及责任认定4.1违约行为:任何一方违反本合同约定的其他义务。4.2责任认定:违约方应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。4.3示例说明:任何一方泄露对方商业秘密,应承担违约责任并赔偿对方损失。全文完。2024年度购房借款与房地产开发商财产保全担保服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2房地产项目1.3借款金额1.4借款期限1.5借款利率1.6还款方式1.7逾期利息1.8保管费1.9保险费2.合同生效与解除2.1合同生效条件2.2合同解除条件2.3解除通知与程序3.房地产开发商责任与义务3.1项目交付3.2财产保全3.3担保责任3.4财产保全担保方式3.5财产保全担保期限4.借款人责任与义务4.1借款用途4.2借款还款4.3逾期还款责任4.4借款信息披露5.保险事项5.1保险范围5.2保险金额5.3保险期限5.4保险费用6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力通知与证明8.3不可抗力对合同的影响9.合同附件9.1附件一:房地产项目信息9.2附件二:借款合同9.3附件三:财产保全担保协议9.4附件四:保险合同10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更通知11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除通知12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止通知13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署代表14.其他约定14.1合同份数14.2合同语言14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同当事人1.2房地产项目1.2.1项目名称:[具体项目名称]1.2.2项目位置:[具体项目地址]1.2.3项目类型:[具体项目类型,如住宅、商业等]1.3借款金额1.3.1借款总额:人民币[具体金额]元整1.4借款期限1.4.1借款期限:自[具体日期]起至[具体日期]止,共计[具体期限]个月1.5借款利率1.5.1借款利率:年利率为[具体利率]%,按月计息1.6还款方式1.6.1还款方式:等额本息还款法1.7逾期利息1.7.1逾期利息:逾期本金按每日[具体逾期利率]%计收1.8保管费1.8.1保管费:借款金额的[具体百分比]%,按月收取1.9保险费1.9.1保险费:按[具体金额]元收取,一次性支付2.合同生效与解除2.1合同生效条件2.1.1双方签署本合同并加盖公章2.1.2甲方将借款金额划入乙方指定账户2.2合同解除条件2.2.1任何一方违约,经另一方书面通知后,合同自通知之日起解除2.2.2发生不可抗力事件,经双方协商一致,可以解除合同2.3解除通知与程序2.3.1解除通知应以书面形式发出,并加盖公章2.3.2解除通知应在[具体期限]内送达对方3.房地产开发商责任与义务3.1项目交付3.1.1开发商应确保在借款期限内,将符合合同约定的房地产项目交付给借款方3.1.2项目交付时,应提供完整的权属证明文件3.2财产保全3.2.1开发商应提供房地产项目的财产保全担保,确保借款方的债权得到保障3.2.2财产保全担保方式为抵押担保,抵押物为开发商名下的房地产项目3.3担保责任3.3.1开发商承担抵押担保责任,保证借款方按期偿还借款本息3.3.2如借款方违约,开发商应在接到通知后[具体期限]内履行担保责任3.4财产保全担保方式3.4.1抵押担保3.4.2抵押物为开发商名下的房地产项目3.4.3抵押物价值不低于借款金额3.5财产保全担保期限3.5.1财产保全担保期限与借款期限一致,自借款期限届满之日起[具体期限]内有效4.借款人责任与义务4.1借款用途4.1.1借款方仅可用于购买本合同约定的房地产项目4.1.2借款方不得将借款用于非法用途4.2借款还款4.2.1借款方应按合同约定的还款方式、期限和金额偿还借款本息4.2.2借款方应按时足额支付利息和保管费4.3逾期还款责任4.3.1借款方如逾期还款,应支付逾期利息4.3.2逾期还款超过[具体期限],出借方有权解除合同并要求借款方承担违约责任4.4借款信息披露4.4.1借款方应及时向出借方提供借款用途的相关证明材料4.4.2借款方应如实披露借款信息,不得隐瞒或虚假陈述5.保险事项5.1保险范围5.1.1保险范围包括借款本金、利息、保管费及开发商的抵押担保责任5.2保险金额5.2.1保险金额不低于借款总额5.3保险期限5.3.1保险期限与借款期限一致5.4保险费用5.4.1保险费用由借款方承担,一次性支付6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1争议解决方式为协商6.1.2协商不成,提交[具体地点]仲裁委员会仲裁6.2争议解决机构6.2.1[具体仲裁委员会名称]6.3争议解决程序6.3.1双方应友好协商解决争议6.3.2协商不成,任何一方均可向争议解决机构提起仲裁7.违约责任7.1违约情形7.1.1任何一方违反本合同约定的义务7.1.2任何一方未按约定履行合同7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等7.2.2违约金按违约金额的[具体百分比]%计算7.3违约赔偿7.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的损失7.3.2赔偿金额由双方协商确定,协商不成,提交争议解决机构裁决8.不可抗力8.1不可抗力定义8.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等8.2不可抗力通知与证明8.2.1发生不可抗力事件的一方应在[具体期限]内向对方发出书面通知8.2.2通知应附有不可抗力事件的证明文件8.3不可抗力对合同的影响8.3.1不可抗力事件发生,导致合同无法履行或履行困难的,合同可以部分或全部免除履行责任8.3.2双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题9.合同附件9.1附件一:房地产项目信息9.1.1房地产项目规划许可证9.1.2房地产项目施工许可证9.1.3房地产项目竣工验收报告9.2附件二:借款合同9.2.1借款合同正本9.2.2借款合同副本9.3附件三:财产保全担保协议9.3.1财产保全担保协议正本9.3.2财产保全担保协议副本9.4附件四:保险合同9.4.1保险合同正本9.4.2保险合同副本10.合同变更10.1变更条件10.1.1双方同意变更合同内容10.1.2变更内容不得违反法律法规10.2变更程序10.2.1双方应以书面形式提出变更请求10.2.2变更请求经双方协商一致后,签署变更协议10.3变更通知10.3.1变更协议签署后,双方应将变更内容通知对方11.合同解除11.1解除条件11.1.1合同约定的解除条件成就11.1.2任何一方违约,经对方书面通知后[具体期限]内未履行义务11.2解除程序11.2.1提出解除方应以书面形式通知对方11.2.2收到解除通知的一方应在[具体期限]内予以确认11.3解除通知11.3.1解除通知应以书面形式发出,并加盖公章12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的终止条件成就12.1.2合同履行完毕12.1.3合同解除12.2终止程序12.2.1双方应以书面形式确认合同终止12.2.2双方应清理债权债务关系12.3终止通知12.3.1终止通知应以书面形式发出,并加盖公章13.合同签署13.1签署时间13.1.1合同签署时间为[具体日期]13.2签署地点13.2.1合同签署地点为[具体地点]13.3签署代表13.3.1甲方代表:[甲方代表姓名]13.3.2乙方代表:[乙方代表姓名]13.3.3丙方代表:[丙方代表姓名]14.其他约定14.1合同份数14.1.1本合同一式[具体份数]份,甲、乙、丙三方各执[具体份数]份,具有同等法律效力14.2合同语言14.2.1本合同使用中文书写14.3合同生效日期14.3.1本合同自各方代表签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的第三方主体,包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、审计机构等。15.1.2第三方介入的目的是为了协助合同各方更好地履行合同义务,确保合同目的的实现。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方的责任限额为本合同借款金额的[具体百分比]%,具体数额由甲乙双方在合同中约定。16.2责任免除16.2.1第三方在履行职责过程中,因不可抗力、甲乙双方提供的信息错误或自身能力限制等原因造成的损失,不承担赔偿责任。17.第三方介入程序17.1第三方介入申请17.1.1甲乙双方任何一方需第三方介入时,应提前[具体期限]向对方提出书面申请,并说明介入的原因和目的。1.第三方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等;2.第三方的专业资质证明;3.第三方介入的具体职责和权限;4.第三方介入的预期效果和时间安排。18.第三方介入职责18.1第三方在合同履行过程中的职责包括:18.1.1协助甲乙双方进行合同履行情况的监督和检查;18.1.2提供专业意见,协助解决合同履行过程中出现的问题;18.1.3对合同履行情况进行评估和报告。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系19.1.1第三方是甲乙双方共同委托的专业机构,其职责仅限于协助合同履行,不参与合同的权利义务分配。19.1.2第三方与甲乙双方之间不存在利益冲突,应保持独立、客观、公正的立场。20.第三方权利20.1第三方在合同履行过程中的权利包括:20.1.1获取合同履行所需的信息;20.1.2对合同履行情况进行评估和报告;20.1.3要求甲乙双方提供必要的协助和支持。21.第三方义务21.1第三方在合同履行过程中的义务包括:21.1.1按照合同约定履行职责,确保合同目的的实现;21.1.2保守甲乙双方的商业秘密;21.1.3在合同履行过程中,如发现甲乙双方有违约行为,应及时通知甲乙双方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论