2024年度学校工程劳务分包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.工程工期4.1工期要求4.2工期调整5.工程质量5.1质量标准5.2质量检验6.工程费用6.1费用构成6.2费用支付7.工程进度与节点7.1进度计划7.2节点确认8.材料供应8.1材料供应责任8.2材料检验9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求10.环境保护与文明施工10.1环境保护责任10.2文明施工要求11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指承担本合同约定的工程劳务分包任务的单位。1.1.2“总包方”指负责本合同工程的整体施工并承担总包责任的单位。1.1.3“工程范围”指本合同约定的具体工程内容和施工范围。1.1.4“工程内容”指本合同约定的具体工程量、施工技术和工艺要求。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同如有歧义，以合同附件和补充协议为准。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称：[分包方名称]2.1.2法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.3地址：[分包方地址]2.2总包方2.2.1名称：[总包方名称]2.2.2法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.3地址：[总包方地址]3.工程范围与内容3.1工程范围3.1.1工程地点：[工程地点]3.1.2工程规模：[工程规模]3.1.3工程类型：[工程类型]3.2工程内容3.2.1主要工程量：[主要工程量]3.2.2施工技术要求：[施工技术要求]3.2.3工程质量标准：[工程质量标准]4.工程工期4.1工期要求4.1.1计划工期：[计划工期]4.1.2实际工期：[实际工期]4.2工期调整4.2.1工期调整条件：[工期调整条件]4.2.2工期调整程序：[工期调整程序]5.工程质量5.1质量标准5.1.1国家标准：[国家标准]5.1.2行业标准：[行业标准]5.2质量检验5.2.1质量检验责任：[质量检验责任]5.2.2质量检验程序：[质量检验程序]6.工程费用6.1费用构成6.1.1工程劳务费：[工程劳务费]6.1.2材料费：[材料费]6.1.3机械设备费：[机械设备费]6.2费用支付6.2.1支付方式：[支付方式]6.2.2支付时间：[支付时间]8.材料供应8.1材料供应责任8.1.1总包方负责提供工程所需的全部材料，并确保材料质量符合合同约定。8.1.2分包方负责材料的接收、保管和使用，并承担材料损耗责任。8.2材料检验8.2.1分包方在材料进场前，应进行抽样检验，检验合格后方可使用。8.2.2材料检验不合格的，应及时通知总包方，由总包方负责更换或退货。9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.1.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2分包方应制定安全生产责任制，落实安全生产措施。9.2文明施工要求9.2.1分包方应保持施工现场整洁，遵守施工现场管理制度。9.2.2分包方应采取措施减少施工对周边环境的影响。10.环境保护与文明施工10.1环境保护责任10.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2分包方应采取措施减少施工过程中的污染排放。10.2文明施工要求10.2.1分包方应采取有效措施，防止施工噪音、粉尘和废水等对环境的影响。10.2.2分包方应积极参与文明施工活动，提高施工文明程度。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。11.1.2合同变更不得影响工程的质量、安全、工期和费用。11.2合同解除11.2.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同。11.2.2一方违约，经另一方催告后仍未纠正，另一方有权解除合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的；12.1.2总包方未按合同约定支付工程款的；12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约责任的具体金额和计算方法，按合同约定执行。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后，双方应在[争议解决期限]内协商解决。13.2.2协商不成的，任何一方均可向[仲裁机构名称]提起仲裁。14.合同生效与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同的生效不影响双方在合同签订前已经发生的权利和义务。14.2合同终止14.2.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。14.2.2合同终止后，双方应办理合同终止手续，并清算合同执行过程中的债权债务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量与安全；15.2.2确保工程进度；15.2.3优化工程成本管理；15.2.4协助解决合同履行中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订三方协议。16.2三方协议应明确第三方的职责、权利、义务及费用等事项。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由三方协议约定。17.2第三方责任限额包括但不限于：17.2.1直接经济损失；17.2.2因第三方原因导致的工期延误；17.2.3因第三方原因导致的工程质量问题。18.第三方职责与权利18.1第三方职责18.1.1按照合同约定，提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务；18.1.2对工程进度、质量、安全进行监督，并提出改进建议；18.1.3对合同履行过程中的争议进行调解或协助解决。18.2第三方权利18.2.1获得合同约定的报酬；18.2.2要求甲乙双方提供必要的资料和条件；18.2.3在合同约定范围内，对工程进度、质量、安全等进行独立判断和决策。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供独立的专业服务，不得干涉甲方对工程的管理和决策；19.1.2第三方在执行职责过程中，如需与甲方沟通，应通过乙方进行。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应按照合同约定，协助乙方完成工程任务；19.2.2第三方在执行职责过程中，如需与乙方沟通，可直接进行。19.3第三方与分包方的划分19.3.1第三方对分包方的监督和管理，应通过乙方进行；19.3.2第三方对分包方的技术指导和服务，应遵循合同约定。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式确认。20.2合同变更不得影响工程的质量、安全、工期和费用。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后，如发生争议，应由甲乙双方协商解决。21.2协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同终止22.1.1第三方介入合同终止，甲乙双方应协商确定终止后的处理事宜；22.1.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算相关费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程劳务分包合同详细要求和说明：本合同文本，包括合同双方的基本信息、工程范围、工期、质量标准、费用构成等条款。2.三方协议详细要求和说明：由甲乙双方及第三方签订的协议，明确第三方介入的目的、职责、权利、义务及费用等事项。3.工程进度计划详细要求和说明：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各节点的具体任务和目标。4.工程质量检验报告详细要求和说明：记录工程各阶段的质量检验结果，包括检验时间、检验方法、检验结果等。5.材料清单及检验报告详细要求和说明：详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息，以及材料的检验报告。6.安全生产管理计划详细要求和说明：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全培训计划等。7.环境保护措施及记录详细要求和说明：包括施工现场的环境保护措施、废水、废气、固体废弃物的处理方案及记录。8.工程变更申请及批准文件详细要求和说明：记录工程变更的原因、内容、影响及批准情况。9.争议解决文件详细要求和说明：记录争议解决的协商过程、调解结果或仲裁/诉讼判决。10.合同履行完毕验收报告详细要求和说明：记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求和说明：指合同一方未履行合同约定的义务，或未按照合同约定履行义务的行为。2.违约责任认定标准详细要求和说明：根据违约行为的性质、程度、影响等因素，确定违约方应承担的责任。3.违约责任示例违约行为：分包方未按合同约定的时间完成工程任务。违约责任认定：根据合同约定，分包方应承担工期延误的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约行为：总包方未按合同约定支付工程款。违约责任认定：根据合同约定，总包方应承担支付违约金的违约责任，并赔偿分包方因延误工程进度造成的损失。违约行为：第三方未按合同约定提供专业服务。违约责任认定：根据三方协议，第三方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约行为：甲方未按合同约定提供必要资料和条件。违约责任认定：根据合同约定，甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度学校工程劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点4.4付款条件5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收时间6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任7.安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4环保责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.合同附件12.1附件一：工程劳务分包清单12.2附件二：工程进度计划12.3附件三：合同双方盖章页13.合同变更及补充13.1合同变更程序13.2合同补充内容14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：学校乙方：劳务分包公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称学校综合教学楼改造工程2.2工程地点市区学校2.3工程规模总建筑面积为5000平方米，地上五层，地下两层。2.4工程类型建筑工程3.工程劳务分包范围3.1分包工程内容包括但不限于：室内外装修、水电安装、门窗安装、消防设施安装等。3.2分包工程量根据工程量清单，乙方分包工程量为1000万元。3.3分包工程期限自合同签订之日起，90天内完成分包工程。4.合同价款及支付方式4.1合同价款分包工程总价款为1000万元人民币。4.2支付方式甲方按照工程进度支付，具体付款节点如下：（1）工程开工前支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时支付合同价款的20%；（4）工程竣工验收合格后支付合同价款的20%。4.3付款条件乙方提交相关发票、验收报告等文件，甲方无异议后支付相应款项。5.工程进度及验收5.1工程进度安排（1）工程开工前，乙方需提交施工组织设计和进度计划；（2）工程进度每达到一个节点，乙方需提交进度报告和现场照片；（3）工程竣工后，乙方需提交竣工验收报告。5.2工程验收标准按照国家相关标准及甲方要求进行验收。5.3工程验收程序（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后，组织相关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告。5.4工程验收时间自工程竣工之日起30天内完成验收。6.质量要求及保证6.1质量标准按照国家相关标准及甲方要求进行施工。6.2质量保证措施（1）乙方选用合格的材料和设备；（2）建立健全质量管理体系，加强施工现场管理；（3）对施工人员进行培训，提高施工技能。6.3质量责任（1）乙方对分包工程的质量负责；（2）如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。8.保密条款8.1保密内容（1）甲乙双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等；（2）合同条款、合同变更及其他与合同履行相关的信息。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。9.违约责任及争议解决9.1违约责任（1）任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；（2）任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息的，应承担违约责任。9.2争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。9.3争议解决机构仲裁委员会。10.合同解除及终止10.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方通知解除；（3）经双方协商一致解除。10.2合同终止条件合同履行完毕，合同自动终止。10.3合同解除及终止程序（1）一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方；（2）合同解除后，双方应立即停止合同履行，并按照合同约定处理剩余事宜。11.合同生效及期限11.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效。11.2合同期限自合同生效之日起至合同履行完毕之日止。12.合同附件12.1附件一：工程劳务分包清单详细列出分包工程内容、工程量、单价、总价等。12.2附件二：工程进度计划详细列出各阶段工程进度及时间节点。12.3附件三：合同双方盖章页合同双方签字盖章确认的合同副本。13.合同变更及补充13.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面提出变更申请，经双方协商一致后签订书面变更协议。13.2合同补充内容合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定事项一双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。14.2其他约定事项二本合同未尽事宜，可参照相关法律法规及行业惯例处理。14.3其他约定事项三本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方的介入范围包括但不限于：（1）工程监理；（2）工程设计；（3）工程咨询；（4）工程招投标；（5）工程质量检测；（6）其他经甲乙双方同意的服务。15.3第三方选择与指定（1）第三方由甲乙双方共同选择，或由一方指定，但需经另一方同意；（2）第三方选择或指定后，甲乙双方应书面通知对方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.第三方责任16.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的责任；（2）第三方责任限额为合同总价款的10%，超过部分由甲乙双方按比例分担。16.2第三方责任免除（1）因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任；（2）因甲乙双方违反合同约定导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立行使职责，不受甲乙双方干涉；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便履行职责。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分（1）甲方负责提供工程所需场地、材料、设备等；（2）乙方负责按照合同约定完成分包工程；（3）第三方负责按照合同约定提供专业服务。18.2权利义务划分（1）甲方对第三方的选择、指定和监督负有责任；（2）乙方对第三方的服务质量和进度负有监督责任；（3）第三方对自身提供服务的结果承担责任。19.第三方介入的具体条款19.1工程监理（1）第三方作为监理单位，对工程进度、质量、安全等方面进行监督；（2）监理单位应定期向甲乙双方提交监理报告，报告内容包括但不限于：工程进度、质量检查结果、安全隐患等。19.2工程设计（1）第三方作为设计单位，负责提供符合要求的工程设计方案；（2）设计单位应按照合同约定的时间节点完成设计任务，并提交设计图纸及说明书。19.3工程咨询（1）第三方作为咨询单位，为甲乙双方提供专业咨询意见；（2）咨询单位应根据甲乙双方的需求，提供针对性的咨询服务。19.4工程招投标（1）第三方作为招投标代理机构，负责组织招投标活动；（2）招投标代理机构应确保招投标活动的公平、公正、公开。19.5工程质量检测（1）第三方作为质量检测机构，对工程材料、施工质量进行检测；（2）质量检测机构应按照国家标准和合同约定进行检测，并及时向甲乙双方报告检测结果。20.第三方介入的变更与终止20.1变更（1）甲乙双方可根据实际情况，对第三方介入的内容进行调整；（2）变更需书面通知第三方，并经第三方同意。20.2终止（1）如第三方无法履行职责或违反合同约定，甲乙双方有权终止其介入；（2）终止介入需书面通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程劳务分包清单详细列出分包工程内容、工程量、单价、总价等。要求清单内容准确无误，由甲方审核后签字确认。2.附件二：工程进度计划详细列出各阶段工程进度及时间节点。要求计划合理可行，由甲方审核后签字确认。3.附件三：合同双方盖章页合同双方签字盖章确认的合同副本。要求双方签字盖章齐全，合同内容清晰可辨。4.附件四：工程监理报告第三方监理单位在工程进度、质量、安全等方面进行的监理报告。要求报告内容真实、客观，定期提交。5.附件五：工程