2024版生态园林工程劳务费分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版生态园林工程劳务费分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称1.1.2.分包方地址1.1.3.分包方法定代表人1.1.4.分包方联系方式1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称1.2.2.总包方地址1.2.3.总包方法定代表人1.2.4.总包方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程工期3.劳务分包内容3.1.劳务分包范围3.2.劳务分包工作内容3.3.劳务分包工作标准4.劳务分包费用4.1.劳务分包总价4.2.劳务分包支付方式4.3.劳务分包支付节点4.4.劳务分包违约责任5.劳务分包人员5.1.劳务分包人员数量5.2.劳务分包人员资质5.3.劳务分包人员管理6.工程进度及验收6.1.工程进度计划6.2.工程验收标准6.3.工程验收程序6.4.工程验收不合格处理7.工程变更及索赔7.1.工程变更范围7.2.工程变更程序7.3.工程索赔程序7.4.工程索赔标准8.保密条款8.1.保密范围8.2.保密义务8.3.违约责任9.违约责任9.1.分包方违约责任9.2.总包方违约责任9.3.违约责任承担方式10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除程序12.合同附件12.1.合同附件一：劳务分包人员名单12.2.合同附件二：工程进度计划12.3.合同附件三：工程验收标准12.4.合同附件四：保密协议13.其他约定事项13.1.税收承担13.2.法律适用13.3.合同份数14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：生态园林工程有限公司1.1.2.分包方地址：省市区路号1.1.3.分包方法定代表人：1.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称：建设集团有限公司1.2.2.总包方地址：省市区路号1.2.3.总包方法定代表人：2.工程概况2.1.工程名称：生态公园园林工程2.2.工程地点：省市区2.3.工程规模：占地面积50000平方米，绿化面积30000平方米2.4.工程类型：城市公园生态园林工程2.5.工程工期：2024年3月1日至2024年12月31日3.劳务分包内容3.1.劳务分包范围：包括但不限于种植、养护、施肥、修剪、病虫害防治等园林工程相关劳务工作3.2.劳务分包工作内容：具体工作内容详见附件一《劳务分包工作内容明细表》3.3.劳务分包工作标准：按照国家相关园林工程标准和行业规范执行4.劳务分包费用4.1.劳务分包总价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2.劳务分包支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件二《劳务分包支付计划表》4.3.劳务分包支付节点：工程进度达到约定节点后，由总包方向分包方支付相应款项4.4.劳务分包违约责任：如分包方未按时完成工作或质量不合格，总包方有权扣除相应费用；如总包方未按时支付款项，应向分包方支付违约金5.劳务分包人员5.1.劳务分包人员数量：共计50人5.2.劳务分包人员资质：具备园林绿化相关资质证书5.3.劳务分包人员管理：分包方负责劳务分包人员的日常管理、培训、考核等工作6.工程进度及验收6.1.工程进度计划：详见附件三《工程进度计划表》6.2.工程验收标准：按照国家相关园林工程验收标准和规范执行6.3.工程验收程序：由总包方组织，分包方配合进行工程验收6.4.工程验收不合格处理：如验收不合格，分包方应在接到通知后及时整改，直至合格为止8.保密条款8.1.保密范围：本合同内容、工程图纸、技术资料、商业秘密等8.2.保密义务：双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用保密信息8.3.违约责任：如因一方违约导致保密信息泄露，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失9.违约责任9.1.分包方违约责任：如分包方未按时完成工作或质量不合格，应向总包方支付违约金；如分包方擅自终止合同，应赔偿总包方因此遭受的损失9.2.总包方违约责任：如总包方未按时支付款项，应向分包方支付违约金；如总包方擅自终止合同，应赔偿分包方因此遭受的损失9.3.违约责任承担方式：违约金按合同总价的1%计算，实际损失超过违约金部分的，由违约方另行赔偿10.争议解决10.1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁10.2.争议解决机构：市仲裁委员会10.3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合同生效及终止11.1.合同生效条件：双方签字盖章后生效11.2.合同终止条件：工程完工且验收合格，或因不可抗力等原因导致合同无法履行11.3.合同解除程序：任何一方需解除合同，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致12.合同附件12.1.合同附件一：劳务分包人员名单12.2.合同附件二：劳务分包支付计划表12.3.合同附件三：工程进度计划表12.4.合同附件四：保密协议13.其他约定事项13.1.税收承担：双方应依法承担各自应缴纳的税费13.2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.3.合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1.签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.签署地点：省市区路号会议室第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义：本合同所称第三方，包括但不限于工程监理单位、质量检测机构、造价咨询机构、安全评估机构、法律顾问等，以及任何其他根据合同约定需要介入的第三方服务提供者。15.2.第三方介入的必要性：第三方介入旨在确保合同履行过程中的公正性、专业性，以及提高工程质量、保障工程安全。15.3.第三方介入的条件：第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1.第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损失的，应承担相应的法律责任。16.2.责任限额：第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。17.第三方介入的程序17.1.第三方选择：甲乙双方应共同选择具备相应资质和能力的第三方，并签订合作协议。17.2.第三方职责：第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行相应的职责。17.3.第三方报告：第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。18.第三方与其他各方的责任划分18.1.第三方与分包方：第三方对分包方的监督和指导不代替分包方对工程质量的直接责任。18.2.第三方与总包方：第三方对总包方的监督和指导不代替总包方对工程质量和进度的责任。18.3.第三方与甲乙双方：第三方应维护甲乙双方的合法权益，确保合同履行。19.第三方介入时的额外条款19.1.通知义务：甲乙双方在决定引入第三方时，应提前通知对方，并共同确定第三方的介入时间。19.2.合作协议：甲乙双方与第三方签订的合作协议应与本合同内容相符，并作为本合同的补充部分。19.3.费用承担：第三方介入产生的费用，按照合作协议的约定由甲乙双方分摊。20.第三方介入的终止20.1.第三方介入的终止条件：当合同履行完毕或第三方职责履行完毕后，第三方介入终止。20.2.第三方介入的终止程序：甲乙双方应共同通知第三方终止介入，并按照合作协议的约定处理后续事宜。21.第三方介入的争议解决21.1.争议解决方式：第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。21.2.争议解决机构：协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。21.3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包人员名单要求：详细列出分包方派遣的劳务人员名单，包括姓名、工种、资质证书编号、联系方式等。说明：此名单用于记录和确认分包方派遣的劳务人员，确保人员资质和数量符合合同要求。2.附件二：劳务分包支付计划表要求：明确列出劳务分包费用的支付节点、金额、支付方式等。说明：此表格用于指导双方按照合同约定进行款项支付，确保工程进度与资金流动的匹配。3.附件三：工程进度计划表要求：详细列出工程各阶段的进度目标、开始时间、结束时间等。说明：此表格用于监控工程进度，确保工程按计划推进。4.附件四：工程验收标准要求：明确列出工程各部分的验收标准和验收流程。说明：此标准用于指导工程验收工作，确保工程质量符合规定。5.附件五：保密协议要求：详细规定双方在合同履行过程中的保密义务和违约责任。说明：此协议用于保护双方的商业秘密和技术信息。6.附件六：第三方合作协议要求：详细规定第三方介入的具体条款、职责、费用等。说明：此协议用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成工作或质量不合格责任认定标准：根据合同约定，分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若分包方未按合同约定时间完成绿化种植工作，导致工程进度延误，应支付每日延误费用，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：总包方未按时支付款项责任认定标准：根据合同约定，总包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：若总包方未按合同约定时间支付劳务分包费用，应支付每日滞纳金，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：第三方未履行职责或提供的服务不符合要求责任认定标准：根据合作协议和本合同约定，第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、终止合作等。示例：若第三方在工程监理过程中未能及时发现并报告质量问题，导致工程受损，应赔偿因此造成的损失。4.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：根据合同约定，不可抗力事件导致合同无法履行时，双方互不承担责任。示例：若发生地震等不可抗力事件，导致工程无法继续施工，双方应协商解决后续事宜。全文完。2024版生态园林工程劳务费分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3甲方基本信息1.4乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.分包范围3.1分包工作内容3.2分包工作质量要求3.3分包工作进度要求3.4分包工作安全要求4.劳务费用4.1劳务费用总额4.2劳务费用支付方式4.3劳务费用支付时间4.4劳务费用支付条件5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款支付条件5.4工程款结算方式6.付款保证6.1付款保证方式6.2付款保证期限6.3付款保证责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的责任10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同生效地点11.合同变更11.1合同变更程序11.2合同变更内容11.3合同变更生效12.合同解除、终止和终止后的处理12.1合同解除、终止条件12.2合同解除、终止程序12.3合同解除、终止后的处理13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定责任14.合同附件14.1附件一：劳务人员名单14.2附件二：施工方案14.3附件三：工程质量保证措施14.4附件四：安全施工措施第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：__________1.1.2分包方法定代表人：__________1.1.3分包方注册地址：__________1.1.4分包方联系电话：__________1.1.5分包方开户银行及账号：__________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：__________1.2.2总包方法定代表人：__________1.2.3总包方注册地址：__________1.2.4总包方联系电话：__________1.2.5总包方开户银行及账号：__________1.3甲方基本信息1.3.1甲方名称：__________1.3.2甲方法定代表人：__________1.3.3甲方注册地址：__________1.3.4甲方联系电话：__________1.3.5甲方开户银行及账号：__________1.4乙方基本信息1.4.1乙方名称：__________1.4.2乙方法定代表人：__________1.4.3乙方注册地址：__________1.4.4乙方联系电话：__________1.4.5乙方开户银行及账号：__________2.项目概况2.1项目名称：__________2.2项目地点：__________2.3项目规模：__________2.4项目内容：__________3.分包范围3.1分包工作内容：__________3.2分包工作质量要求：__________3.3分包工作进度要求：__________3.4分包工作安全要求：__________4.劳务费用4.1劳务费用总额：__________4.2劳务费用支付方式：__________4.3劳务费用支付时间：__________4.4劳务费用支付条件：__________5.工程款支付5.1工程款支付方式：__________5.2工程款支付时间：__________5.3工程款支付条件：__________5.4工程款结算方式：__________6.付款保证6.1付款保证方式：__________6.2付款保证期限：__________6.3付款保证责任：__________7.争议解决7.1争议解决方式：__________7.2争议解决机构：__________7.3争议解决期限：__________8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按约定完成分包工作；8.1.2分包方违反工程安全规定，造成安全事故；8.1.3分包方未按约定提供材料或设备；8.1.4分包方未按约定进行工程款结算；8.1.5总包方未按约定支付工程款；8.1.6双方约定的其他违约情形。8.2违约责任承担8.2.1分包方违约的，应向总包方支付违约金，违约金金额为__________；8.2.2总包方违约的，应向分包方支付违约金，违约金金额为__________；8.2.3违约责任承担方式：__________。8.3违约赔偿标准8.3.1因分包方违约造成的损失，由分包方承担全部责任；8.3.2因总包方违约造成的损失，由总包方承担全部责任；8.3.3双方约定的其他赔偿标准。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1分包方严重违约，经通知后仍不改正；9.1.2总包方严重违约，经通知后仍不改正；9.1.3不可抗力事件导致合同无法履行；9.1.4双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序9.2.1双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议；9.2.2因违约解除合同的，违约方应书面通知对方解除合同；9.2.3因不可抗力解除合同的，双方应提供相关证明文件。9.3合同解除后的责任9.3.1分包方解除合同后，应立即停止工作，并妥善处理现场；9.3.2总包方解除合同后，应立即安排人员接管工作；9.3.3双方应按照合同约定结算已发生费用。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2甲方确认合同内容；10.1.3合同经相关部门备案。10.2合同生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；10.2.2合同经相关部门备案后生效。10.3合同生效地点10.3.1合同生效地点为合同签订地。11.合同变更11.1合同变更程序11.1.1双方协商一致变更合同内容；11.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议。11.2合同变更内容11.2.1变更分包工作内容；11.2.2变更劳务费用；11.2.3变更工程款支付方式；11.2.4变更其他合同内容。11.3合同变更生效11.3.1变更内容经双方签字盖章后生效；11.3.2变更内容经相关部门备案后生效。12.合同解除、终止和终止后的处理12.1合同解除、终止条件12.1.1合同解除条件同第九条；12.1.2合同终止条件：__________。12.2合同解除、终止程序12.2.1合同解除、终止程序同第九条；12.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作。12.3合同解除、终止后的处理12.3.1合同解除、终止后，双方应按照合同约定结算已发生费用；12.3.2合同解除、终止后，双方应妥善处理现场。13.其他约定13.1其他约定事项13.1.1双方应遵守国家法律法规；13.1.2双方应保守商业秘密；13.1.3双方应友好协商解决争议。13.2其他约定责任13.2.1双方应按照约定承担各自的责任。14.合同附件14.1附件一：劳务人员名单14.2附件二：施工方案14.3附件三：工程质量保证措施14.4附件四：安全施工措施第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为提供专业服务、咨询、监督、评估或其他辅助服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方的类型包括但不限于：工程监理单位质量检测机构安全评估机构财务审计机构法律顾问15.1.3第三方的职责应明确，且其介入行为应符合法律法规及合同约定。16.第三方介入的条件16.1甲乙双方根据合同需要，可邀请第三方介入合同履行过程。16.2第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.3第三方的选择应基于专业能力、信誉和服务费用等因素。17.第三方的责任17.1第三方应按照合同约定，履行其职责，并对其提供的专业服务负责。17.2第三方的责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的__________%。17.2.2第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。17.2.3第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方提供服务前告知第三方。18.第三方与其他各方的权利与义务18.1第三方应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益。18.2第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，及时反馈相关信息。18.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方介入的程序19.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体程序。19.2第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。19.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的支持。20.第三方介入的变更20.1如需变更第三方，甲乙双方应书面通知对方，并重新签订书面协议。20.2第三方变更后，原有第三方协议终止。21.第三方介入的终止21.1第三方介入合同终止的条件：合同履行完毕；第三方职责已完成；第三方服务不再需要；第三方违约；双方协商一致。21.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定结算已发生费用。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。22.2第三方介入的费用包括但不限于：第三方服务费用；第三方工作所需的合理费用。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。23.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务人员名单1.1详细要求：包含劳务人员的姓名、工种、技能等级、劳动合同期限、工资标准等信息。1.2说明：劳务人员名单应真实、完整，作为合同附件，用于劳务费用的结算和人员管理。