版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年环保型建筑涂料涂装劳务分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1承包方信息2.2招标方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.工程量及质量要求4.1工程量清单4.2质量标准5.工程进度安排5.1进度计划5.2进度调整5.3进度验收6.工程款项及支付方式6.1工程款项总额6.2工程款项支付方式6.3付款进度7.材料及设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料及设备验收8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3安全责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同变更与补充12.1合同变更12.2合同补充13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效与解除的程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用14.3合同份数及生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.1.1本合同是指招标方与承包方就环保型建筑涂料涂装劳务分包事宜所签订的具有法律约束力的协议。1.1.2本合同中的“环保型建筑涂料”指符合国家环保标准,对人体和环境无害的涂料产品。1.1.3本合同中的“涂装劳务”指承包方按照招标方要求,对指定建筑进行环保型建筑涂料涂装的工作。1.2术语解释1.2.1“招标方”指委托承包方进行环保型建筑涂料涂装劳务的单位或个人。1.2.2“承包方”指承担环保型建筑涂料涂装劳务的单位或个人。1.2.3“工程量”指环保型建筑涂料涂装劳务的实际工作量。1.2.4“质量标准”指环保型建筑涂料涂装劳务的质量要求,应符合国家相关标准和规范。2.双方基本信息2.1承包方信息2.1.1名称:____________________2.1.2地址:____________________2.1.3联系人:____________________2.1.4联系电话:____________________2.2招标方信息2.2.1名称:____________________2.2.2地址:____________________2.2.3联系人:____________________2.2.4联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目内容:3.4.1涂装面积:____________________3.4.2涂装材料:____________________3.4.3涂装工艺:____________________4.工程量及质量要求4.1工程量清单:4.1.1涂装面积:____________________4.1.2涂装层厚度:____________________4.1.3涂装遍数:____________________4.2质量标准:4.2.1涂装涂层应均匀、光滑、无气泡、无脱落。4.2.3涂装涂层应符合国家环保标准。5.工程进度安排5.1进度计划:5.1.1涂装前期准备:____________________5.1.2涂装施工:____________________5.1.3涂装验收:____________________5.2进度调整:5.2.1因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。5.2.2进度调整应书面通知对方,并经双方确认。5.3进度验收:5.3.1涂装施工完成后,承包方应通知招标方进行验收。5.3.2验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。6.工程款项及支付方式6.1工程款项总额:____________________6.2工程款项支付方式:6.2.1按工程进度分期支付。6.2.2每期支付比例:____________________6.2.3支付时间:____________________6.3付款进度:6.3.1涂装前期准备完成:支付总额的____________________%6.3.2涂装施工完成:支付总额的____________________%6.3.3涂装验收合格:支付总额的____________________%8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.1.1承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2承包方应制定施工安全措施,对施工人员进行安全教育和培训。8.1.3施工现场应设置必要的安全警示标志,并采取有效措施防止安全事故发生。8.2环境保护8.2.1承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施减少施工过程中的环境污染。8.2.2施工过程中产生的废弃物应分类收集,并及时清运处理。8.2.3承包方应采取有效措施,防止施工过程中对周边环境造成污染。8.3安全责任8.3.1承包方对施工过程中的安全事故承担主要责任。8.3.2招标方应协助承包方处理安全事故,并承担相应的法律责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1发生争议后,双方应在争议发生之日起30日内进行协商。9.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同。10.1.2一方违约,另一方有权解除合同。10.1.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1工程施工完成,合同约定的各项义务履行完毕。10.2.2合同解除后,合同终止。10.3合同解除与终止的程序10.3.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事宜。10.3.2解除或终止合同后,双方应进行财产清算。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程。11.1.2招标方未按合同约定支付工程款项。11.1.3一方违反合同约定的保密义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。11.3违约责任赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。11.3.2违约方应承担因违约导致合同解除或终止而产生的损失。12.合同变更与补充12.1合同变更12.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.1.2合同变更应以书面形式进行。12.2合同补充12.2.1合同补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签署本合同,且合同内容完整、合法。13.1.2合同经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件13.2.1合同解除条件见第十条。13.3合同生效与解除的程序13.3.1合同生效后,双方应严格遵守合同约定。13.3.2合同解除程序见第十条。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及履行过程中的信息负有保密义务。14.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数及生效日期14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除招标方和承包方之外,为履行本合同而介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、咨询方、中介方等。15.2第三方责任15.2.1第三方在本合同中的责任和义务应根据其提供的具体服务内容进行界定。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据其服务内容,获得相应的报酬和费用。15.4第三方介入程序15.4.1第三方的介入需经招标方和承包方协商一致,并签订相应的合作协议。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与招标方、承包方之间的关系由合作协议约定。15.5.2第三方在履行职责时,应遵守本合同的相关规定,并对招标方和承包方负责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因其过错导致招标方或承包方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由合作协议约定,但不得超过本合同总金额的_____%。16.2责任承担方式16.2.1第三方责任承担方式包括但不限于:16.2.1.1直接赔偿;16.2.1.2采取补救措施;16.2.1.3承担违约责任。16.3责任保险16.3.1第三方应为其提供的服务购买相应的责任保险,确保在发生责任事故时,能够及时赔偿损失。17.第三方变更17.1第三方变更程序17.1.1如需更换第三方,招标方和承包方应协商一致,并书面通知对方。17.2第三方变更责任17.2.1第三方变更后,原第三方责任终止,新第三方应承担相应的责任。18.第三方介入的合同内容18.1第三方介入的合同内容应包括但不限于:18.1.1第三方介入的目的和范围;18.1.2第三方介入的具体职责和权利;18.1.3第三方介入的费用和支付方式;18.1.4第三方介入的期限和终止条件;18.1.5第三方介入的责任和赔偿。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议解决方式19.1.1第三方介入的争议应通过协商解决。19.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方介入的争议解决程序19.2.1发生争议后,双方应在争议发生之日起30日内进行协商。19.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告1.1详细说明项目的可行性,包括技术、经济、社会、环境等方面。1.2由具有相应资质的机构出具。2.工程设计图纸2.1包含施工图、效果图、结构图等。2.2由具有相应资质的设计单位提供。3.环保型建筑涂料产品合格证明3.1由涂料生产厂商提供,证明涂料符合国家环保标准。3.2包含产品技术参数、检测报告等。4.施工组织设计4.1包含施工方案、进度计划、人员安排、材料设备等。4.2由承包方提供,经招标方审核通过。5.施工合同5.1包含合同双方的基本信息、工程概况、工程量、质量标准、进度安排、款项支付等。5.2由双方签署,具有法律效力。6.施工安全措施6.1包含施工现场安全管理制度、安全操作规程、安全防护措施等。6.2由承包方制定,经招标方审核通过。7.环境保护措施7.1包含施工现场环境保护管理制度、环境保护措施、废弃物处理等。7.2由承包方制定,经招标方审核通过。8.质量检验报告8.1包含施工过程中的质量检验结果,包括材料、工艺、成品等。8.2由具有相应资质的检测机构出具。9.工程验收报告9.1包含工程验收结果、验收日期、验收人员等。9.2由招标方和承包方共同签署。10.争议解决协议10.1包含争议解决方式、程序、机构等。10.2由双方协商一致后签署。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工程:承包方应承担违约责任,赔偿招标方因此遭受的损失。示例:承包方未按期完成涂装工程,导致招标方遭受额外损失,承包方应赔偿损失。1.2工程质量不合格:承包方应承担违约责任,修复不合格工程,并赔偿招标方因此遭受的损失。示例:涂装工程涂层脱落,承包方应修复涂层,并赔偿招标方因此遭受的损失。1.3工程进度延误:承包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿招标方因此遭受的损失。示例:承包方延误工程进度,导致招标方遭受额外损失,承包方应支付违约金。2.招标方违约行为及责任认定2.1未按合同约定支付工程款项:招标方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。示例:招标方未按期支付工程款项,导致承包方遭受额外损失,招标方应支付违约金。2.2未按合同约定提供施工条件:招标方应承担违约责任,赔偿承包方因此遭受的损失。示例:招标方未按期提供施工场地,导致承包方遭受额外损失,招标方应赔偿损失。2.3未按合同约定验收工程:招标方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。示例:招标方未按期验收工程,导致承包方遭受额外损失,招标方应支付违约金。全文完。2024年环保型建筑涂料涂装劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专有名词解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目工期4.涂料及材料4.1涂料品牌及型号4.2材料规格及要求4.3材料供应商5.施工工艺与要求5.1施工工艺流程5.2施工质量标准5.3施工安全要求6.施工进度6.1施工计划6.2进度调整6.3进度验收7.质量保证7.1质量保证体系7.2质量检测与验收7.3质量纠纷处理8.风险与责任8.1风险分类8.2风险责任划分8.3风险防范措施9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解释第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.2“涂装劳务分包”指分包方按照总包方的要求,负责环保型建筑涂料的施工、涂装及相关配套工作。1.1.3“施工工艺”指为实现涂料涂装效果而采取的具体施工方法和步骤。1.1.4“施工质量标准”指涂料涂装工程完成后,应达到的质量要求。1.2专有名词解释1.2.1“VOC”指挥发性有机化合物,包括但不限于苯、甲苯、二甲苯等。1.2.2“涂装面积”指需要涂装的区域面积。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:_________________2.1.2分包方法定代表人:_________________2.1.3分包方注册地址:_________________2.2总包方信息2.2.1总包方名称:_________________2.2.2总包方法定代表人:_________________2.2.3总包方注册地址:_________________3.项目概述3.1项目名称:_________________3.2项目地点:_________________3.3项目内容:环保型建筑涂料涂装工程3.4项目工期:自合同签订之日起____个月4.涂料及材料4.1涂料品牌及型号:_________________4.2材料规格及要求:符合国家相关环保标准,具体要求详见附件《材料清单》。4.3材料供应商:_________________5.施工工艺与要求5.1施工工艺流程:详见附件《施工工艺流程图》。5.2施工质量标准:详见附件《施工质量标准》。5.3施工安全要求:遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。6.施工进度6.1施工计划:详见附件《施工进度计划表》。6.2进度调整:如遇不可抗力等因素导致施工进度延误,双方应协商调整施工计划。6.3进度验收:施工完成后,总包方组织验收,验收合格后方可交付使用。7.质量保证7.1质量保证体系:分包方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量。7.2质量检测与验收:详见附件《质量检测与验收标准》。7.3质量纠纷处理:如出现质量纠纷,双方应友好协商解决;协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.风险与责任8.1风险分类8.1.1自然灾害风险:如地震、洪水等不可抗力因素。8.1.2技术风险:如施工工艺不当、材料质量不合格等。8.1.3管理风险:如项目管理不善、进度延误等。8.2风险责任划分8.2.1自然灾害风险:由不可抗力因素造成,双方互不承担责任。8.2.2技术风险:由分包方负责,如因分包方原因导致质量问题,分包方应承担相应责任。8.2.3管理风险:由双方共同承担,如因管理不善导致进度延误或成本增加,双方应协商解决责任分配。8.3风险防范措施8.3.1自然灾害风险:分包方应密切关注气象预报,做好应急预案。8.3.2技术风险:分包方应严格按照施工工艺进行施工,确保材料质量。8.3.3管理风险:双方应加强沟通协调,确保项目顺利进行。9.付款方式与进度9.1付款方式9.1.1分阶段付款:根据施工进度和工程质量验收情况,分阶段支付工程款。9.1.2付款比例:详见附件《付款比例表》。9.2付款进度9.2.1首付款:合同签订后____个工作日内支付。9.2.2进度款:根据施工进度,每月支付一次。9.2.3验收款:工程验收合格后支付剩余款项。9.3付款条件9.3.1付款凭证:分包方提供发票、验收报告等合法有效凭证。9.3.2付款时间:按约定的付款进度及时支付。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1变更条件:因不可抗力、政策调整等原因,导致合同内容需变更。10.1.2变更程序:双方协商一致后,签订书面变更协议。10.2合同解除10.2.1解除条件:一方严重违约或发生不可抗力,导致合同无法履行。10.2.2解除程序:违约方发出解除通知,合同自通知到达对方时解除。10.3合同终止10.3.1终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。10.3.2终止程序:双方签订书面终止协议,合同终止。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成施工任务。11.1.2分包方施工质量不符合合同约定。11.1.3分包方逾期付款。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担违约责任,赔偿损失。11.2.2违约金:详见附件《违约金标准》。11.3违约赔偿11.3.1分包方应按约定的违约金标准支付违约金。11.3.2因违约造成损失,分包方应承担赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1友好协商:双方协商解决争议。12.1.2仲裁:协商不成,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会:_________________12.3争议解决程序12.3.1仲裁申请:一方提出仲裁申请,另一方应按时出庭。12.3.2仲裁裁决:仲裁委员会作出裁决,双方应履行裁决。13.法律适用与管辖13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院:合同履行地或被告住所地人民法院。14.其他约定14.1合同附件14.1.1《材料清单》14.1.2《施工工艺流程图》14.1.3《施工质量标准》14.1.4《付款比例表》14.1.5《违约金标准》14.2合同生效14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解释14.3.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方机构包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司等。15.1.3第三方个人指具备相关资质的专业人士。15.2第三方责任15.2.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,独立、客观、公正地履行职责。15.2.2第三方在合同履行过程中产生的费用由甲乙双方另行约定。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履约情况进行监督、检查和评估。15.3.2第三方有权根据检查结果,提出改进建议或要求甲乙双方采取相应措施。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方对甲方提供的服务或产品进行监督,确保符合合同要求。15.4.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。15.4.1.3第三方对甲方履约情况的评估报告,甲方应予以重视并采取相应措施。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方对乙方施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。15.4.2.2乙方应按照合同约定,接受第三方的监督和检查。15.4.2.3第三方对乙方施工质量的评估报告,乙方应予以重视并采取相应措施。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额不得低于合同总价的____%。16.2责任限额的计算16.2.1责任限额的计算依据合同总价,按比例确定。16.2.2责任限额的计算公式:责任限额=合同总价×责任比例。16.3责任限额的履行16.3.1第三方在责任限额范围内承担赔偿责任。16.3.2超过责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的程序17.1.1甲乙双方协商一致,确定第三方介入事宜。17.1.2签订《第三方介入协议》,明确第三方介入的具体事项和责任。17.1.3第三方介入后,甲乙双方应按照《第三方介入协议》履行各自义务。17.2第三方介入的变更17.2.1如需变更第三方介入事宜,甲乙双方应重新协商并签订《第三方介入协议》。17.2.2变更后的《第三方介入协议》具有同等法律效力。17.3第三方介入的终止17.3.1如第三方在履行职责过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权终止其介入。17.3.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《材料清单》要求:详细列出项目所需环保型建筑涂料的品牌、型号、规格、数量等信息。说明:本清单作为合同附件,与合同具有同等法律效力。2.《施工工艺流程图》要求:清晰展示涂料涂装工程的施工步骤、顺序和注意事项。说明:本流程图作为合同附件,用于指导施工过程,确保施工质量。3.《施工质量标准》要求:明确涂料涂装工程的质量要求,包括表面质量、涂层厚度、附着力等。说明:本标准作为合同附件,用于评估施工质量,确保工程质量。4.《付款比例表》要求:详细列出分阶段付款的比例和时间节点。说明:本表格作为合同附件,用于明确付款方式,确保资金流动。5.《违约金标准》要求:明确各类违约行为的违约金计算标准。说明:本标准作为合同附件,用于约束双方履行合同义务,保障合法权益。6.《第三方介入协议》要求:明确第三方介入的具体事项、责任、权利及终止条件。说明:本协议作为合同附件,用于规范第三方介入行为,确保合同履行。7.《争议解决协议》要求:明确争议解决方式、机构及程序。说明:本协议作为合同附件,用于解决合同履行过程中的争议,维护双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成施工任务。1.2分包方施工质量不符合合同约定。1.3分包方逾期付款。1.4甲方未按合同约定支付工程款。1.5第三方在履行职责过程中出现严重违约行为。2.责任认定标准:2.1分包方未按合同约定完成施工任务:分包方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。2.2分包方施工质量不符合合同约定:分包方应承担违约责任,修复或重新施工,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3分包方逾期付款:分包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。2.4甲方未按合同约定支付工程款:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿分包方因此遭受的损失。2.5第三方在履行职责过程中出现严重违约行为:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期一个月。分包方应承担违约责任,赔偿甲方因延期造成的损失,包括额外的人工费、材料费等。3.2分包方施工质量不符合合同约定,导致涂层脱落。分包方应承担违约责任,重新施工,并赔偿甲方因此遭受的损失,包括修复费用、工期延误损失等。3.3分包方逾期付款一个月。分包方应承担违约责任,支付一个月的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年环保型建筑涂料涂装劳务分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及结构2.4工程内容3.劳务分包内容3.1涂装材料及设备要求3.2涂装工艺及标准3.3涂装进度安排3.4涂装施工人员要求4.合同价格4.1分包劳务费4.2材料费4.3设备租赁费4.4其他费用5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3付款条件6.质量要求及验收6.1质量标准6.2质量验收6.3质量保证7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全生产措施8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同其他约定13.1合同变更13.2合同补充13.3合同附件14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同履行14.4合同终止14.5合同争议解决14.6合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方地址:________1.1.3分包方法定代表人:________1.1.4分包方联系电话:________1.2总包方1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方地址:________1.2.3总包方法定代表人:________1.2.4总包方联系电话:________第二条合同签订日期及地点2.1合同签订日期:____年____月____日2.2合同签订地点:________第三条合同期限3.1合同生效日期:____年____月____日3.2合同终止日期:____年____月____日3.3合同期限:____个月第四条工程概况4.1工程名称:________4.2工程地点:________4.3工程规模及结构:________4.4工程内容:________第五条劳务分包内容5.1涂装材料及设备要求5.1.1涂装材料品牌及型号:________5.1.2涂装材料规格:________5.1.3涂装设备型号:________5.1.4涂装设备数量:________5.2涂装工艺及标准5.2.1涂装工艺流程:________5.2.2涂装质量标准:________5.2.3涂装验收标准:________5.3涂装进度安排5.3.1涂装施工开始日期:____年____月____日5.3.2涂装施工结束日期:____年____月____日5.3.3涂装施工阶段划分:________5.4涂装施工人员要求5.4.1涂装施工人员资质:________5.4.2涂装施工人员数量:________5.4.3涂装施工人员培训:________第六条合同价格6.1分包劳务费6.1.1分包劳务费总额:________6.1.2分包劳务费支付方式:________6.2材料费6.2.1材料费总额:________6.2.2材料费支付方式:________6.3设备租赁费6.3.1设备租赁费总额:________6.3.2设备租赁费支付方式:________6.4其他费用6.4.1其他费用总额:________6.4.2其他费用支付方式:________第七条付款方式及期限7.1付款方式7.1.1分期付款:________7.1.2一次性付款:________7.2付款期限7.2.1分包劳务费支付期限:________7.2.2材料费支付期限:________7.2.3设备租赁费支付期限:________7.2.4其他费用支付期限:________第八条质量要求及验收8.1质量标准8.1.1国家及行业标准:________8.1.2企业内部标准:________8.2质量验收8.2.1验收标准:________8.2.2验收程序:________8.2.3验收时间:________8.3质量保证8.3.1质量保证期限:____年8.3.2质量保证措施:________第九条安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.1.1分包方安全生产责任:________9.1.2总包方安全生产责任:________9.2文明施工要求9.2.1施工现场文明施工标准:________9.2.2文明施工措施:________9.3安全生产措施9.3.1安全生产管理制度:________9.3.2安全生产培训:________第十条违约责任10.1违约情形10.1.1分包方违约:________10.1.2总包方违约:________10.2违约责任10.2.1违约赔偿:________10.2.2违约解除合同:________10.3违约处理10.3.1违约通知:________10.3.2违约处理程序:________第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决:________11.1.2仲裁解决:________11.1.3司法解决:________11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构:________11.2.2法院:________11.3争议解决期限11.3.1争议解决时间:________第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1分包方解除条件:________12.1.2总包方解除条件:________12.2合同解除程序12.2.1解除通知:________12.2.2解除确认:________12.3合同解除后果12.3.1赔偿损失:________12.3.2费用结算:________第十三条合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期满:________13.1.2合同解除:________13.1.3其他终止条件:________13.2合同终止程序13.2.1终止通知:________13.2.2终止确认:________13.3合同终止后果13.3.1赔偿损失:________13.3.2费用结算:________第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章:________14.1.2法律手续完备:________14.2合同生效日期14.2.1合同生效日期:____年____月____日14.3合同履行14.3.1合同履行地点:________14.3.2合同履行方式:________14.4合同终止14.4.1合同终止原因:________14.4.2合同终止程序:________14.5合同争议解决14.5.1争议解决机构:________14.5.2争议解决方式:________第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念及范围15.1第三方的定义15.1.1第三方是指本合同双方之外的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的协调、监督、咨询、检测、评估等服务。第十六条第三方介入的条件及程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方协商一致,同意引入第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足本合同履行的需要。16.2第三方介入的程序16.2.1双方共同确定第三方介入的具体事项和范围。16.2.2双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.2.3第三方根据合作协议或服务合同履行相关职责。第十七条第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失或损害的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的赔偿责任不得超过本合同约定的第三方责任限额。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由双方在签订合作协议或服务合同时协商确定。17.2.2第三方责任限额应合理反映第三方在合同履行过程中的潜在风险。第十八条第三方的责权利划分18.1第三方的权利18.1.1第三方有权根据合作协议或服务合同的规定,独立行使职权,履行职责。18.1.2第三方有权要求本合同双方提供必要的信息和资料。18.2第三方的义务18.2.1第三方应按照合作协议或服务合同的规定,履行相关职责。18.2.2第三方应保证其提供的咨询、检测、评估等服务的客观、公正和准确性。18.3第三方的责任18.3.1第三方对其提供的咨询、检测、评估等服务承担相应的法律责任。18.3.2第三方对其在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失或损害承担责任。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与分包方的关系19.1.1第三方与分包方之间不存在直接的合同关系,其职责仅限于对分包方的施工质量、进度等进行监督和评估。19.1.2第三方对分包方的监督和评估结果
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 15MW农光互补发电项目-接入系统设计报告
- 2024年二级造价师考试题库4
- 第05课 网络协议分层设 教学设计 2024-2025学年人教版(2024)初中信息技术七年级全一册
- 商贸公司进货合同范例
- 郑州餐饮连锁加盟合同范例
- 写字楼商铺招租合同范例
- 电瓶定采购合同范例
- 以店面入股合同范例
- 园林购树合同范例
- 土地合作建设合同范例
- 2019新人教版高中化学选择性必修一全册重点知识点归纳总结(复习必背)
- 压铸岗位的安全要求
- DB43-T 140-2023 造林技术规程
- 微机原理课设(电子时钟)
- 落实“双减”政策全面提高教育教学质量 论文
- 合肥工业大学-物理化学习题-第六章、相平衡合并
- 急诊急救药品用法作用一览表
- 急性失血性休克液体复苏专家共识
- GB/T 3917.1-2009纺织品织物撕破性能第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 19418-2003钢的弧焊接头缺陷质量分级指南
- 高中语文文言文断句课件
评论
0/150
提交评论