2024年度数据中心弱电施工合同范本（争议解决版）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心弱电施工合同范本（争议解决版）本合同目录一览1.合同当事人及基本信息1.1当事人名称及地址1.2联系人及联系方式2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2工程量清单3.3支付方式及时间4.施工进度及节点4.1施工进度计划4.2施工节点时间4.3进度调整5.施工质量控制5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量责任与赔偿6.施工安全及环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护措施6.3事故处理7.合同变更及终止7.1合同变更条件7.2合同终止条件7.3合同解除8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.合同解除条件10.1合同解除事由10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的终止12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3保密期限13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同当事人及基本信息1.1当事人名称及地址1.1.1承包方名称：____________________1.1.2承包方地址：____________________1.1.3发包方名称：____________________1.1.4发包方地址：____________________1.2联系人及联系方式1.2.1承包方联系人：____________________1.2.2承包方联系方式：____________________1.2.3发包方联系人：____________________1.2.4发包方联系方式：____________________2.合同标的及施工范围2.1施工项目名称：____________________2.2施工地点：____________________2.3施工内容：2.3.1弱电工程：____________________2.3.2综合布线：____________________2.3.3系统集成：____________________2.3.4其他：____________________2.4施工期限：自____年__月__日至____年__月__日3.合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币____元整（大写：____________________）3.2工程量清单：详见附件一3.3支付方式及时间：3.3.1预付款：合同签订后__个工作日内支付合同总价款的__%3.3.2进度款：按月进度支付，每月支付上月已完成工程量的__%3.3.3结算款：工程验收合格后__个工作日内支付合同总价款的__%3.3.4验收合格后__个工作日内支付合同总价款的__%4.施工进度及节点4.1施工进度计划：详见附件二4.2施工节点时间：根据施工进度计划执行4.3进度调整：因不可抗力或其他原因导致工期延误，经双方协商一致，可调整施工进度计划5.施工质量控制5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准5.2质量检测与验收：施工过程中及竣工后，双方应共同进行质量检测与验收5.3质量责任与赔偿：若因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应负责整改，并承担由此产生的全部费用6.施工安全及环境保护6.1安全生产责任：承包方负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全6.2环境保护措施：承包方应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施保护环境6.3事故处理：发生安全事故，承包方应立即采取措施进行处理，并报告发包方及相关部门7.合同变更及终止7.1合同变更条件：因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，双方可协商变更合同内容7.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同7.3合同解除：因一方违约，另一方有权解除合同，并追究违约责任8.争议解决8.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构：如协商或调解无法解决争议，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。8.3争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向对方发出书面争议解决通知，并约定争议解决的期限和方式。9.违约责任9.1.1承包方未按合同约定的时间完成施工任务；9.1.2承包方施工质量不符合合同约定的标准；9.1.3承包方未按合同约定支付款项；9.1.4发包方未按合同约定提供施工条件或支付款项；9.2.1承包方违约，应支付违约金，并承担由此产生的全部费用；9.2.2发包方违约，应向承包方支付违约金，并赔偿因违约给承包方造成的损失；9.3违约赔偿计算：违约赔偿金额根据合同约定及实际情况计算。10.合同解除条件10.1.1一方严重违约，经另一方通知后，在合理期限内仍未改正；10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行；10.2合同解除程序：合同解除应提前__个工作日通知对方，并书面确认；10.3.2清理施工现场；10.3.3结算剩余款项。11.合同生效及终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；11.2合同终止条件：合同履行完毕或根据合同约定终止；11.3合同解除后的终止：合同解除后，视为合同终止。12.保密条款12.1保密信息范围：包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等；12.2保密义务：双方对本合同内容及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；12.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止后__年。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律；14.2合同份数：本合同一式__份，双方各执__份，具有同等法律效力；14.3合同签署日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念：在本合同中，第三方指非甲乙双方的独立法人、非法人组织或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于项目监理、工程设计、项目咨询、工程质量检测等方面。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的引入：甲乙双方协商一致后，可引入第三方介入本合同项目。16.2第三方介入的确认：第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相关合作协议，明确各方的权利义务。16.3第三方介入的参与：第三方介入后，应按照合作协议及本合同的相关规定，履行相应职责。17.甲乙双方的额外条款17.1甲方的额外条款：17.1.1提供必要的工作条件和资料，确保第三方顺利开展工作；17.1.2配合第三方进行现场检查、验收和评估；17.1.3及时支付第三方按照合作协议约定的服务费用。17.2乙方的额外条款：17.2.1按照第三方的要求提供施工资料和施工进度报告；17.2.2服从第三方对施工质量的监督和指导；17.2.3对第三方提出的问题和意见，应及时予以整改。18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额：第三方在履行合作协议过程中，因其自身原因导致的损失，甲乙双方应与第三方协商确定责任限额。18.2责任限额的确定方式：18.2.1根据第三方在项目中的职责和作用，确定其责任限额；18.2.2考虑第三方提供服务的内容和质量，合理确定责任限额；18.2.3参照行业标准和市场惯例，确定责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分：19.1.1第三方仅对甲方负责，甲方对第三方的工作成果和质量承担最终责任；19.1.2第三方在履行职责过程中，如需与乙方沟通，应通过甲方进行协调。19.2第三方与乙方的划分：19.2.1第三方对乙方的施工质量提出整改意见，乙方应予以配合；19.2.2乙方对施工过程中出现的问题，应及时通知第三方，并由第三方进行评估和处理。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更：第三方介入导致合同内容发生变更时，甲乙双方应与第三方协商一致，签署补充协议，明确变更后的合同条款。20.2补充协议的生效：补充协议经甲乙双方及第三方签字（或盖章）后生效。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，甲乙双方应协商解决；21.2争议解决机构：协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的具体名称、规格、数量、单位、单价及总价。附件说明：本附件为合同价格计算依据，应详细、准确。2.附件二：施工图纸详细要求：包含施工项目的平面图、剖面图、立面图等，并标注施工要求和技术参数。附件说明：本附件为施工指导文件，应清晰、完整。3.附件三：施工进度计划详细要求：列明施工项目的各个阶段、开始时间、结束时间、关键节点等。附件说明：本附件为施工进度管理依据，应合理、可行。4.附件四：质量标准及检测方法详细要求：明确施工项目的质量标准、检测项目、检测方法和验收标准。附件说明：本附件为施工质量控制依据，应具体、明确。5.附件五：安全生产及环境保护措施详细要求：列明施工现场的安全生产措施、环境保护措施及应急预案。附件说明：本附件为施工现场安全管理依据，应全面、有效。6.附件六：合同变更记录详细要求：记录合同签订后发生的所有变更事项，包括变更原因、内容、时间等。附件说明：本附件为合同执行过程中的重要记录，应真实、准确。7.附件七：验收报告详细要求：列明施工项目的验收结果、验收时间、验收人员等。附件说明：本附件为施工项目验收依据，应完整、合规。8.附件八：争议解决协议详细要求：记录争议解决过程中双方达成的协议内容、时间等。附件说明：本附件为争议解决的重要依据，应详细、具体。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按合同约定的时间完成施工任务；1.2承包方施工质量不符合合同约定的标准；1.3承包方未按合同约定支付款项；1.4发包方未按合同约定提供施工条件或支付款项；1.5第三方未按合作协议履行职责；1.6发生安全事故，第三方未及时采取有效措施。2.责任认定标准：2.1违约行为一经确认，违约方应承担违约责任；2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相关费用；2.3违约金数额根据违约行为对合同履行造成的影响确定；2.4损失赔偿金额根据实际损失计算。3.违约责任示例说明：3.1承包方未按合同约定的时间完成施工任务，导致工期延误，应支付违约金，并赔偿因延误造成的损失；3.2承包方施工质量不合格，经整改后仍不合格，应承担全部整改费用，并支付违约金；3.3发包方未按合同约定支付款项，应向承包方支付违约金，并赔偿由此造成的损失；3.4第三方未按合作协议履行职责，导致项目进度延误，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度数据中心弱电施工合同范本（争议解决版）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工工期4.工程造价4.1工程造价构成4.2工程造价调整方式4.3付款方式5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.进度要求6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3进度责任7.安全生产7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3事故处理8.合同履行8.1合同履行期限8.2合同履行地点8.3合同履行方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力范围11.2不可抗力处理12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：数据中心有限公司（2）乙方：弱电工程施工有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称数据中心弱电工程2.2项目地点省市区路号2.3项目规模本工程建筑面积为平方米，弱电系统包括个子系统。2.4项目内容（1）计算机网络系统（2）综合布线系统（3）监控系统（4）广播系统（5）电源系统3.合同标的3.1施工范围本合同涉及的弱电工程范围为上述项目内容所列各项。3.2施工内容（1）计算机网络系统的设计、施工、调试及验收（2）综合布线系统的设计、施工、调试及验收（3）监控系统的设计、施工、调试及验收（4）广播系统的设计、施工、调试及验收（5）电源系统的设计、施工、调试及验收3.3施工标准本工程执行国家标准、行业标准和甲方要求的相关规范。3.4施工工期本工程自合同签订之日起，甲方在收到乙方提交的施工图纸、材料、设备等后，应在30天内开始施工，并在合同约定的工期内完成全部工程。4.工程造价4.1工程造价构成本工程造价包括直接费、间接费、利润和税金。4.2工程造价调整方式在合同履行期间，如因政策调整、市场价格变动等因素导致工程造价发生变化，双方应按实际情况协商调整。4.3付款方式（1）合同签订后，乙方提交施工图纸、材料、设备等，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。（3）工程进度达到80%时，甲方支付合同总价款的40%。（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。（5）质保期满无质量问题后，甲方支付剩余的质保金。5.质量要求5.1质量标准本工程应达到国家规定的优良工程标准。5.2质量检验（1）乙方在施工过程中应严格按照施工图纸、材料、设备等要求进行施工。（2）甲方应定期对施工现场进行检查，确保工程质量。（3）工程竣工验收前，乙方应提交工程验收报告。5.3质量责任（1）乙方对工程质量负责，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责修复或赔偿。（2）甲方对工程质量监督，如发现质量问题，有权要求乙方整改。6.进度要求6.1施工进度计划乙方应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。6.2施工进度调整在施工过程中，如遇不可抗力或甲方要求变更设计等因素导致施工进度受到影响，双方应协商调整施工进度计划。6.3进度责任（1）乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。（2）甲方应配合乙方提供施工所需的条件，如场地、材料等。8.合同履行8.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为自合同生效之日起至全部工程竣工验收合格之日止。8.2合同履行地点本合同约定的施工地点为省市区路号数据中心。8.3合同履行方式（1）乙方应在甲方提供的施工场地内，按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。（2）甲方应按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等。（3）双方应按照合同约定的进度要求，及时完成各自的工作。9.争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。9.3争议解决程序（1）双方应友好协商解决争议。（2）如协商不成，任何一方均可向市仲裁委员会提出仲裁申请。（3）仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。10.违约责任10.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间完成工程。（2）乙方施工质量不符合合同约定的标准。（3）甲方未按合同约定支付工程款。（4）任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的标准，应承担修复费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。（3）甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日0.05%。（4）任何一方违反合同约定的其他义务，应根据违约情况承担相应的违约责任。11.不可抗力11.1不可抗力范围本合同所指的不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。（2）因不可抗力导致工程延误或无法按期完成，工期相应顺延。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。12.合同解除12.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。（3）合同约定的其他解除条件。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的工程款、材料款等款项。12.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生的工程款、材料款等款项，并恢复原状。13.合同生效13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同生效日期为年月日。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、施工方案、材料设备清单等。14.2合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方引入的，为本合同提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的引入应经甲方和乙方协商一致，并在合同中明确约定。1.3第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立、公正地履行其职责。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方在合同中的职责包括但不限于：（1）对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查；（2）对工程变更、索赔等进行评估；（3）对合同履行情况进行评估和报告；（4）对争议进行调解或仲裁。2.2第三方在合同中的权利包括但不限于：（1）要求甲方和乙方提供必要的资料和条件；（2）根据合同约定收取相应的服务费用；（3）在履行职责过程中，有权要求甲方和乙方配合。3.第三方介入的程序3.1第三方的介入应在合同签订后，由甲方或乙方提出，并经另一方同意。3.2第三方介入后，双方应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中，因其过错导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额根据其服务协议中的约定执行，若无约定，则以合同总价款的%为限。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方接受甲方委托，对工程进行监督和管理；（2）第三方应向甲方报告工作进展和发现问题；（3）第三方应遵守甲方的要求，确保工程质量和进度。5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督；（2）第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（3）第三方应按照合同约定，对乙方进行必要的考核和评估。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入后，合同中关于工程进度、质量、安全等条款的执行，应充分考虑第三方的监督和检查结果。6.2第三方介入后，如发生工程变更、索赔等情况，应由第三方进行评估，并出具评估报告。6.3第三方介入后，如发生争议，应由第三方进行调解，如调解不成，再按合同约定的争议解决方式处理。6.4第三方介入的费用由甲方和乙方按合同约定承担。6.5第三方介入期间，甲方和乙方应继续履行合同约定的其他义务。6.6第三方介入结束后，甲方和乙方应根据第三方的评估报告，对工程进行验收。6.7第三方介入期间，如发生任何事故或损失，由责任方承担相应的赔偿责任。6.8第三方介入期间，如因第三方原因导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。6.9第三方介入期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，并可按合同约定的不可抗力条款处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包含项目设计、施工所需的所有图