2024年度建筑施工合同标的工程概况2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工合同标的工程概况本合同目录一览1.工程名称及地点1.1工程名称1.2工程地点2.工程概况2.1工程规模2.2工程类型2.3工程结构3.工程工期3.1总工期3.2各阶段工期4.工程质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3质量验收标准5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2工程款支付方式5.3预付款5.4验收付款6.施工组织设计6.1施工组织机构6.2施工进度计划6.3施工资源配置7.施工安全及环境保护7.1施工安全措施7.2环境保护措施8.施工材料及设备供应8.1材料供应8.2设备供应9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约责任类型11.2违约责任承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1隐患排查13.2重大变更13.3不可抗力14.合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3技术规范14.4其他相关文件第一部分：合同如下：1.工程名称及地点1.1工程名称：住宅小区建设项目1.2工程地点：市区街道2.工程概况2.1工程规模：占地面积约20,000平方米，总建筑面积约100,000平方米，包括住宅楼、商业楼、地下车库等。2.2工程类型：住宅及商业综合体项目2.3工程结构：框架剪力墙结构3.工程工期3.1总工期：自合同签订之日起，共计12个月。3.2各阶段工期：3.2.1设计阶段：自合同签订之日起，1个月内完成；3.2.2施工准备阶段：自设计阶段完成后，2个月内完成；3.2.3施工阶段：自施工准备阶段完成后，9个月内完成；3.2.4竣工验收阶段：自施工阶段完成后，1个月内完成。4.工程质量标准4.1设计质量标准：符合国家及行业相关设计规范和标准。4.2施工质量标准：按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到合格标准。4.3质量验收标准：按工程验收规范进行验收，确保工程质量满足合同约定要求。5.工程造价及支付方式5.1工程造价：根据工程量清单及合同约定的计价方式，总价为人民币5,000万元整。5.2工程款支付方式：5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的20%作为预付款；5.2.2进度款：每月根据实际完成工程量及合同约定比例支付，支付至当月工程款总额的60%；5.2.3验收付款：工程验收合格后，支付至当月工程款总额的20%；5.2.4结算款：合同工程完工并经验收合格后，支付至当月工程款总额的20%，剩余部分作为质保金，质保期满无问题后无息退还。6.施工组织设计6.1施工组织机构：由甲方指定项目经理，乙方负责组织施工，设立施工项目部，下设施工、技术、质量、安全等管理部门。6.2施工进度计划：乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。6.3施工资源配置：乙方应根据工程需要，合理配置施工人员、设备、材料等资源，确保施工顺利进行。7.施工安全及环境保护7.1施工安全措施：乙方应严格按照国家及行业相关安全法规，制定并实施安全管理制度，确保施工安全。7.2环境保护措施：乙方应遵守国家及地方环保法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响，确保环保达标。8.施工材料及设备供应8.1材料供应：8.1.1乙方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于钢筋、混凝土、砖块、门窗等。8.1.2乙方应确保材料的品质符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量证明文件。8.1.3甲方有权对材料进行检查，如发现不合格材料，乙方应立即更换并承担由此产生的费用。8.2设备供应：8.2.1乙方负责提供施工所需的全部设备，包括但不限于施工机械、检测设备、运输工具等。8.2.2乙方应确保设备的性能良好，能够满足施工要求，并提供设备的操作手册和维护保养说明。8.2.3乙方应负责设备的日常维护和保养，确保其正常运行。9.争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至市仲裁委员会仲裁。9.1.3仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.2争议解决程序：9.2.1争议发生后，任何一方应在争议发生之日起30日内向对方发出书面通知。9.2.2双方应尽力在收到通知后60日内达成和解。9.2.3如60日内未能达成和解，任何一方均可申请仲裁。10.合同解除及终止10.1合同解除条件：10.1.1甲方严重违约，乙方有权解除合同；10.1.2乙方严重违约，甲方有权解除合同；10.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行。10.2合同终止条件：10.2.1工程按合同约定全部完工并验收合格；10.2.2双方协商一致，决定终止合同。11.违约责任11.1违约责任类型：11.1.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任；11.1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或赔偿；11.1.3乙方未按合同约定履行其他义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。11.2违约责任承担：11.2.1乙方应支付违约金，违约金数额按合同约定执行；11.2.2甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为造成的损失。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章；12.1.2甲方支付预付款。12.2合同终止条件：12.2.1合同约定的工程完工；12.2.2双方协商一致终止合同。13.其他约定事项13.1隐患排查：13.1.1乙方应定期进行隐患排查，确保施工安全；13.1.2甲方有权要求乙方对发现的隐患进行整改。13.2重大变更：13.2.1合同内容发生重大变更，双方应书面确认；13.2.2重大变更影响合同履行，双方应协商解决。13.3不可抗力：13.3.1不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担责任；13.3.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切措施减轻损失。14.合同附件14.1设计文件：包括但不限于初步设计、施工图设计等；14.2施工图纸：详细标注施工要求的图纸；14.3技术规范：施工过程中应遵循的技术规范和标准；14.4其他相关文件：包括但不限于合同变更协议、验收报告等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、仲裁机构等，他们因合同执行的需要而被引入合同关系。15.2第三方介入的依据：第三方介入应基于合同约定或法律、法规的要求，其目的是为了确保工程的质量、安全、进度以及合同的有效履行。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额：在合同执行过程中，第三方因自身原因导致的损失或损害，其责任限额应按照其提供的专业服务合同或相关法律法规的规定执行。16.2超出责任限额的处理：若第三方责任损失超出其责任限额，超出部分应由责任方根据合同约定承担。17.甲乙双方与第三方的责任划分17.1甲乙双方的责任：甲乙双方应按照本合同约定各自承担相应的责任，第三方介入不影响甲乙双方的基本责任。17.2第三方的责任：第三方应按照其专业服务合同或相关法律法规的规定，对提供的服务承担责任。18.第三方介入的流程18.1第三方介入申请：甲乙双方任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的必要性。18.2第三方介入审批：对方应在收到申请后5个工作日内给予答复，同意介入的，应书面通知第三方介入。18.3第三方介入实施：第三方介入后，应按照合同约定或相关法律法规的规定，独立、公正地开展工作。19.第三方介入的费用19.1第三方介入费用：第三方介入产生的费用，应按照其专业服务合同或相关法律法规的规定，由相关责任方承担。19.2费用支付：第三方介入费用应在第三方提供服务后，由责任方按照合同约定或相关规定支付。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入争议：若第三方介入过程中出现争议，应由第三方自行解决。20.2争议解决：若第三方介入争议无法自行解决，任何一方均可将争议提交至市仲裁委员会仲裁。21.第三方介入的终止21.1第三方介入终止条件：合同终止、争议解决完毕、第三方完成任务等。21.2第三方介入终止流程：第三方介入终止时，应书面通知甲乙双方，并办理相关手续。22.第三方介入的记录与报告22.1记录：第三方介入过程中，应做好记录，包括但不限于工作日志、检查报告等。23.第三方介入的保密23.1保密义务：第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。23.2违约责任：若第三方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包含初步设计、施工图设计、设计变更通知等，所有设计文件均需符合国家及行业标准。说明：设计文件是工程实施的基础，甲方需在工程开工前提供完整的设计文件。2.施工图纸详细要求：施工图纸需详细标注施工要求，包括尺寸、材料、工艺等，确保施工人员准确理解。说明：施工图纸是施工人员施工的依据，需清晰、准确。3.技术规范详细要求：施工过程中应遵循的技术规范和标准，包括建筑材料、施工工艺、安全规范等。说明：技术规范是保证工程质量的重要依据，施工过程中必须严格执行。4.工程量清单详细要求：详细列明工程所需材料、设备、人工等各项费用，作为工程款支付依据。说明：工程量清单是工程款支付的基础，需准确无误。5.施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、资源配置、施工方案等，确保施工有序进行。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，需根据工程实际情况制定。6.验收报告详细要求：记录工程质量验收情况，包括验收时间、验收结果等。说明：验收报告是工程验收的凭证，需真实、准确。7.争议解决文件详细要求：记录争议解决过程，包括争议内容、解决方案等。说明：争议解决文件是解决争议的依据，需详细记录。8.第三方介入协议详细要求：第三方介入协议需明确第三方介入的依据、责任、费用等。说明：第三方介入协议是第三方介入的依据，需双方签字盖章。9.违约金支付证明详细要求：记录违约金支付情况，包括支付时间、金额等。说明：违约金支付证明是违约责任落实的凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，则乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合合同约定责任认定：乙方应立即更换不合格材料或设备，并承担更换产生的费用。示例：若乙方提供的钢筋质量不合格，乙方应立即更换，并承担更换产生的费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应按合同约定支付工程款，逾期支付的，应支付违约金。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，则应支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。4.违约行为：第三方介入争议无法自行解决责任认定：第三方介入争议的，各方应按照仲裁裁决或法院判决承担责任。示例：若第三方介入争议，经仲裁或法院判决，各方应按照裁决或判决承担责任。全文完。2024年度建筑施工合同标的工程概况2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程类型1.4工程规模1.5工程建设工期1.6工程质量要求2.发包人及承包人信息2.1发包人名称2.2发包人地址2.3承包人名称2.4承包人地址3.合同签订及生效3.1合同签订日期3.2合同生效日期3.3合同期限4.工程设计4.1设计单位4.2设计文件提供时间4.3设计变更程序5.工程施工5.1施工单位5.2施工现场管理5.3施工进度计划5.4施工质量保证措施6.工程材料6.1材料供应责任6.2材料检验标准6.3材料进场验收7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付条件9.保险9.1工程保险责任9.2人员保险责任9.3保险费用承担10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.合同附件14.1附件一：工程设计文件14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程款支付凭证第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：小区住宅及配套设施建设项目1.2工程地点：市区路号1.3工程类型：住宅楼、商业楼、地下车库等1.4工程规模：总建筑面积约120000平方米1.5工程建设工期：自合同生效之日起18个月1.6工程质量要求：达到国家标准及设计要求，确保工程质量合格2.发包人及承包人信息2.1发包人名称：房地产开发有限公司2.2发包人地址：市区路号2.3承包人名称：建筑集团有限公司2.4承包人地址：市区路号3.合同签订及生效3.1合同签订日期：2024年3月1日3.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效3.3合同期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止4.工程设计4.1设计单位：建筑设计研究院4.2设计文件提供时间：合同签订之日起30日内4.3设计变更程序：设计变更需经发包人、承包人及设计单位共同确认，并由设计单位出具变更图纸及说明5.工程施工5.1施工单位：建筑集团有限公司5.2施工现场管理：承包人应负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序5.3施工进度计划：承包人应根据工程进度要求，编制详细的施工进度计划，并报送发包人审批5.4施工质量保证措施：承包人应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量6.工程材料6.1材料供应责任：发包人负责提供部分特殊材料，承包人负责其他材料的采购及供应6.2材料检验标准：材料进场前应进行检验，检验合格后方可使用6.3材料进场验收：材料进场后，承包人应按照合同约定进行验收，并做好记录7.工程验收7.1验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收7.2验收程序：验收分为分项验收、分部验收和竣工验收7.3验收资料：验收过程中应形成验收报告，包括验收记录、验收照片等资料8.工程款支付8.1工程款支付方式：按照工程进度及合同约定进行分期支付8.2工程款支付时间：8.2.1首付款：合同签订后5日内支付总额的10%8.2.2进度款：每个阶段完成后5日内支付该阶段工程款总额的30%8.2.3结算款：竣工验收合格后5日内支付剩余工程款总额的60%8.2.4保修金：竣工验收合格后支付剩余工程款总额的10%，保修期满无质量问题后无息退还8.3工程款支付条件：承包人提交完整、合规的工程进度款支付申请，经发包人审核无误后支付9.保险9.1工程保险责任：发包人负责办理建筑工程一切险，承包人负责办理意外伤害险和第三者责任险9.2人员保险责任：施工人员必须按照国家规定办理工伤保险9.3保险费用承担：保险费用按照各自责任承担，由发包人和承包人各自支付10.违约责任10.1违约情形：包括工期延误、质量不符合约定、未按时支付工程款等10.2违约责任承担：10.2.1工期延误：每延误一日，承包人应向发包人支付合同总价款的万分之五的违约金10.2.2质量不符合约定：承包人应承担修复费用，并赔偿由此造成的损失10.2.3未按时支付工程款：发包人应向承包人支付逾期付款利息，并承担相应责任11.争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：仲裁委员会12.合同解除12.1合同解除条件：包括一方违约导致合同无法履行、不可抗力等12.2合同解除程序：解除合同需双方协商一致，并书面通知对方，合同解除后，双方应按照约定处理剩余事宜13.合同终止13.1合同终止条件：包括合同约定的终止条件、一方违约导致合同无法履行、双方协商一致等13.2合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜，包括工程款的结算、质保金的退还等14.合同附件14.1附件一：工程设计文件14.2附件二：工程量清单14.3附件三：工程款支付凭证第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入的范围：第三方介入可能涉及工程的设计、施工、监理、检测、咨询、法律服务等各个环节。16.第三方介入的引入程序16.1引入第三方：甲乙双方根据合同需要，经协商一致后，可引入第三方参与合同执行。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质和资格，能够胜任其介入的工作。17.第三方责任限额17.1责任限额确定：第三方责任限额由甲乙双方根据实际情况在合同中约定，并明确在第三方介入协议中。17.2责任限额范围：责任限额包括第三方因自身过错造成的损失、损害或违约责任。18.第三方责任界定18.1第三方责任范围：第三方责任仅限于其在合同约定的范围内承担的责任。18.2责任划分：甲乙双方应明确划分第三方责任与其他各方责任的界限。19.第三方介入协议19.1协议签订：甲乙双方与第三方签订介入协议，明确各方的权利、义务和责任。19.2.1第三方介入的具体工作内容19.2.2第三方的工作标准及要求19.2.3第三方的责任范围和责任限额19.2.4第三方的费用及支付方式19.2.5第三方的介入期限19.2.6第三方与甲乙双方的沟通机制20.第三方介入的监督与管理20.1甲乙双方监督：甲乙双方对第三方的介入工作进行监督，确保第三方按照协议履行职责。20.2第三方报告：第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，包括工作成果、遇到的问题等。21.第三方介入的变更与终止21.1变更程序：如需变更第三方介入的工作内容、责任范围等，甲乙双方应协商一致，并修改相关协议。21.2终止程序：如需终止第三方介入，甲乙双方应协商一致，并按照协议约定进行终止。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。22.2争议解决机构：仲裁委员会。23.第三方介入的其他条款23.1保密条款：第三方应遵守甲乙双方的保密要求，对合同内容、工作内容等信息予以保密。23.2合同解除条款：如第三方违反合同约定，甲乙双方有权解除与第三方的介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件详细要求：包含项目设计图纸、设计说明书、设计变更记录等，需符合国家及行业标准。附件说明：工程设计文件是项目施工的重要依据，应保证其完整性和准确性。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括单位、数量、单价、总价等。附件说明：工程量清单是工程款支付的重要依据，应确保工程量准确无误。3.附件三：工程款支付凭证详细要求：包括支付时间、支付金额、支付方式、收款人信息等。附件说明：工程款支付凭证是证明已支付工程款的证据，应妥善保管。4.附件四：施工进度