城市人行道施工分包合作协议

城市人行道施工分包合作协议合同目录第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体1.4合同解释第二章项目范围与内容2.1项目概述2.2分包工程范围2.3分包工程量2.4分包工程质量标准第三章合作双方的权利与义务3.1分包方的权利与义务3.1.1分包方的施工义务3.1.2分包方的质量保障义务3.1.3分包方的安全责任3.2总包方的权利与义务3.2.1总包方的协调和支持义务3.2.2总包方的付款义务3.2.3总包方的监督和检查义务第四章施工进度与计划4.1施工进度计划4.2施工关键节点4.3施工延期及调整第五章工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4质量问题处理第六章费用与支付6.1工程总价6.2费用支付方式6.3进度付款条件6.4发票与税务第七章安全与环境保护7.1安全要求7.2应急预案7.3环境保护措施第八章违约责任8.1分包方违约8.2总包方违约8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁语言第十章合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章附则11.1合同的生效11.2合同的终止11.3合同的保管第十二章合同附件12.1分包工程设计图纸12.2分包工程量清单12.3相关标准规范第十三章其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章签署页14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3签署人信息合同编号_________第一章总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体1.4合同解释第二章项目范围与内容2.1项目概述2.2分包工程范围2.3分包工程量2.4分包工程质量标准第三章合作双方的权利与义务3.1分包方的权利与义务3.1.1分包方的施工义务3.1.2分包方的质量保障义务3.1.3分包方的安全责任3.2总包方的权利与义务3.2.1总包方的协调和支持义务3.2.2总包方的付款义务3.2.3总包方的监督和检查义务第四章施工进度与计划4.1施工进度计划4.2施工关键节点4.3施工延期及调整第五章工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4质量问题处理第六章费用与支付6.1工程总价6.2费用支付方式6.3进度付款条件6.4发票与税务第七章安全与环境保护7.1安全要求7.2应急预案7.3环境保护措施第八章违约责任8.1分包方违约8.1.1分包方未按约定时间完成工程的，应向总包方支付违约金，违约金计算方式如下：8.1.2分包方未按约定质量标准完成工程的，应负责返工并承担相应费用。8.2总包方违约8.2.1总包方未按约定时间支付工程款的，应向分包方支付违约金，违约金计算方式如下：8.2.2总包方未按约定提供施工条件的，应承担相应责任。8.3违约赔偿8.3.1违约方应承担因其违约给对方造成的直接经济损失的赔偿责任。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构9.2.1双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁语言为中文。第十章合同的变更与解除10.1合同变更10.1.1合同的变更应书面签署，并经双方确认。10.1.2变更后的合同附件应视为合同的一部分。10.2合同解除10.2.1双方同意解除合同的，应书面签署解除协议。10.2.2解除协议应明确解除的原因、解除时间及解除后的责任处理。第十一章附则11.1合同的生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.2合同的终止11.2.1合同终止后，分包方应按照总包方的要求做好工程交付工作。11.2.2合同终止后，双方应对保密信息继续承担保密责任。11.3合同的保管11.3.1双方应妥善保管本合同及相关附件。第十二章合同附件12.1分包工程设计图纸（附件1）12.2分包工程量清单（附件2）12.3相关标准规范（附件3）第十三章其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及谈判过程中的保密信息予以保密。13.1.2保密期限自合同生效之日起算，期限为____年。13.2知识产权保护13.2.1双方同意，分包方在施工过程中产生的知识产权归总包方所有。13.3不可抗力13.3.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方应立即协商解决。13.3.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十四章签署页14.1合同签署日期：____年____月____日14.2合同签署地点：____________________14.3签署人信息14.3.1分包方签署人：（签字）14.3.2分包方单位：（盖章）14.3.3总包方签署人：（签字）14.3.4总包方单位：（盖章）多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明15.1甲方管理费15.1.1甲方应向乙方支付管理费，管理费计算方式如下：（1）管理费=工程总价×管理费率；（2）管理费率由双方在合同签订前协商确定。15.1.2管理费用于支付甲方对工程的管理、协调、监督等费用。15.2甲方变更要求15.2.1甲方在不影响工程总进度的前提下，有权对工程设计、施工方案等进行变更。15.2.2甲方变更要求应以书面形式通知乙方，乙方应根据变更要求及时调整施工计划。15.3甲方验收标准15.3.1甲方有权根据合同约定的质量标准对工程进行验收。15.3.2乙方应按照甲方的验收标准完成工程，并承担因未达到验收标准而产生的整改费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明16.1乙方施工计划16.1.1乙方应根据合同约定的工程量、质量标准等因素，制定详细的施工计划。16.1.2乙方施工计划应提交甲方审批，甲方有权根据实际情况提出修改意见。16.2乙方材料供应16.2.1乙方应保证施工所需材料的质量及供应。16.2.2乙方应对材料供应过程中的质量、数量、交付时间等事项承担责任。16.3乙方人员管理16.3.1乙方应按照甲方要求，对施工人员进行管理，确保施工安全、文明。16.3.2乙方应对施工过程中出现的安全事故、质量问题等承担责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明17.1第三方中介职责17.1.1第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协调甲方、乙方之间的关系。17.1.2第三方中介不得干预甲乙双方的正常施工、经营管理活动。17.2第三方中介费用17.2.1第三方中介的费用由甲方、乙方协商承担。17.2.2第三方中介费用的支付方式、支付时间等事项由双方协商确定。17.3第三方中介解除合同17.3.1双方均有权书面通知第三方中介解除合同。17.3.2解除合同后，第三方中介应按照双方约定办理相关手续，确保工程顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计图纸（附件1）2.分包工程量清单（附件2）3.相关标准规范（附件3）4.管理费计算公式（附件4）5.施工计划模板（附件5）6.材料供应合同（附件6）7.人员管理协议（附件7）8.中介服务合同（附件8）9.中介费用支付协议（附件9）10.合同解除协议（附件10）二、违约行为及认定：1.分包方未按约定时间完成工程2.分包方未按约定质量标准完成工程3.总包方未按约定时间支付工程款4.总包方未按约定提供施工条件5.第三方中介干预甲乙双方正常施工、经营管理活动6.第三方中介未公正、公平地履行中介职责7.甲方未按约定时间支付管理费8.甲方变更要求影响工程总进度9.乙方施工计划未提交甲方审批10.乙方材料供应质量、数量、交付时间不符合约定11.乙方人员管理不善，导致安全事故、质量问题等12.第三方中介未办理相关手续，导致工程顺利进行三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包合同中约定由分包方施工的工程部分。2.总包方：指承担整个工程的总承包商。3.分包方：指承担分包工程的施工单位。4.第三方中介：指在甲方、乙方之间提供中介服务的单位或个人。5.管理费：指总包方为管理、协调、监督分包工程而产生的费用。6.违约金：指违约方因违约行为而应支付给对方的经济赔偿。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应对方案，确保工程按时完成。2.工程质量问题：加强质量监管，及时发现问题并整改。3.工程款支付争议：明确支付时间及条件，双方协商解决。4.施工条件不满足：与总包方沟通，协调解决施工条件问题。5.第三方中介干