电力工程分包合同协议书

电力工程分包合同协议书合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同文件组成1.4合同解释顺序1.5法律法规适用第二章项目范围及内容2.1分包工程概述2.2分包工程具体范围2.3分包工程工作内容2.4分包工程进度安排第三章合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度3.4发票开具与税务第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2质量控制与监督4.3验收程序及条件4.4质量争议处理第五章工期与进度5.1合同工期5.2进度计划与报告5.3工期延误责任5.4提前完成奖励第六章技术与信息6.1技术资料提供6.2技术交流与协调6.3信息与沟通机制6.4技术变更处理第七章安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保措施与标准7.4健康安全管理第八章违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿金额计算8.4违约争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2协商与调解9.3仲裁条款9.4诉讼管辖第十章合同终止与解除10.1合同终止条件10.2合同解除程序10.3合同终止后的事宜10.4解除合同的争议解决第十一章合同转让与分包11.1合同转让条件11.2分包工程要求11.3分包合同备案11.4分包商责任第十二章保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务与期限12.3保密违约责任12.4保密争议解决第十三章其他条款13.1合同修改与补充13.2附件说明13.3法律法规变化13.4不可抗力事件第十四章合同效力14.1合同生效条件14.2合同期限14.3合同解除或终止后的效力14.4合同无效或解除的处理合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经协商一致签订的。1.2合同主体认定1.3合同文件组成本合同文件包括：合同协议书、合同专用条款、合同通用条款、技术文件、图纸以及其他双方约定的文件。1.4合同解释顺序本合同文件的解释顺序为：合同协议书、合同专用条款、合同通用条款、技术文件、图纸以及其他双方约定的文件。1.5法律法规适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律法规。第二章项目范围及内容2.1分包工程概述本合同涉及的工程为电力工程。2.2分包工程具体范围乙方分包的工程范围包括但不限于：电力设备的安装、调试、运行维护等工作。2.3分包工程工作内容乙方应按照合同约定的工作内容，完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。2.4分包工程进度安排乙方应按照合同约定的进度安排，完成分包工程。第三章合同价格与支付3.1合同总价本合同的总价为人民币【金额】元（大写：【金额】元整）。3.2价格调整条件合同价格调整的条件和方式按照合同专用条款的约定执行。3.3付款方式及进度付款方式为银行转账，付款进度按照合同专用条款的约定执行。3.4发票开具与税务乙方应按照税法规定和合同约定开具发票，甲方应依法支付税款。第四章工程质量与验收4.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。4.2质量控制与监督乙方应建立健全质量管理体系，甲方有权对分包工程的质量进行监督和控制。4.3验收程序及条件分包工程验收按照合同专用条款的约定进行，经验收合格的分包工程方可投入使用。4.4质量争议处理对于分包工程的质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同专用条款的约定处理。第五章工期与进度5.1合同工期本合同约定的工期为【工期】天。5.2进度计划与报告乙方应按照合同约定的进度计划提交进度报告，甲方有权对进度进行监督。5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.4提前完成奖励提前完成工程的，双方可按照合同专用条款的约定给予奖励。第六章技术与信息6.1技术资料提供乙方应向甲方提供与分包工程相关的技术资料，并保证资料的准确性。6.2技术交流与协调双方应保持密切的技术交流与协调，确保分包工程的顺利进行。6.3信息与沟通机制双方应建立信息与沟通机制，确保信息的及时、准确、完整传递。6.4技术变更处理技术变更应按照合同专用条款的约定处理。第八章违约责任8.1违约行为界定违约行为包括但不限于：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定的标准、逾期交付、擅自变更合同内容等。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担逾期利息等。8.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额的计算方法按照合同专用条款的约定执行。8.4违约争议解决对于违约争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同专用条款的约定处理。第九章争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括：协商、调解、仲裁或诉讼。9.2协商与调解双方应通过协商和调解解决合同争议。9.3仲裁条款如双方同意仲裁，仲裁地点和仲裁机构按照合同专用条款的约定执行。9.4诉讼管辖如双方同意诉讼，诉讼地点和法院按照合同专用条款的约定执行。第十章合同终止与解除10.1合同终止条件合同终止的条件包括但不限于：工程完成、合同到期、双方协商一致等。10.2合同解除程序合同解除应通过书面形式通知对方，并按照合同专用条款的约定处理后续事宜。10.3合同终止后的事宜合同终止或解除后，乙方应按照合同专用条款的约定处理工程、设备、资料等。10.4解除合同的争议解决对于解除合同的争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同专用条款的约定处理。第十一章合同转让与分包11.1合同转让条件合同转让应得到对方的书面同意。11.2分包工程要求乙方不得擅自分包或转让合同项下的任何权利、义务。11.3分包合同备案如有分包，乙方应将分包合同副本备案于甲方。11.4分包商责任分包商应承担分包工程的一切责任，包括但不限于质量、安全、进度等。第十二章保密条款12.1保密信息范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。12.2保密义务与期限乙方应对甲方提供的保密信息保密，保密期限按照合同专用条款的约定执行。12.3保密违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.4保密争议解决对于保密争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同专用条款的约定处理。第十三章其他条款13.1合同修改与补充合同的修改和补充应通过双方书面同意。13.2附件说明附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。13.3法律法规变化因法律法规变化导致合同内容不合法的，双方应协商变更或解除合同。13.4不可抗力事件不可抗力事件导致合同无法履行或损失的，双方应协商解决。第十四章合同效力14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限本合同的期限为【期限】年。14.3合同解除或终止后的效力合同解除或终止后，本合同的权利义务即告终止，但合同中结算、保密等条款仍然有效。14.4合同无效或解除的处理合同无效或解除的，双方应按照合同专用条款的约定处理后续事宜。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【签订日期】签订地点：【签订地点】多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对分包工程的管理和监督权甲方有权对分包工程进行全面的监督管理，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。乙方应接受甲方的监督和管理。1.2甲方对技术资料的审查权甲方有权对乙方提供的技术资料进行审查，确保其符合国家法律法规、行业标准和合同约定。乙方应配合甲方的审查工作。1.3甲方对工程变更的决策权如发生工程变更，甲方有权决定变更的内容、范围和进度。乙方应按照甲方的决定进行相应的变更。1.4甲方对分包商的选定权甲方有权对乙方选择的分包商进行审查和批准。乙方在选择分包商时，应事先征得甲方的同意。1.5甲方对工程款项的支付权甲方有权根据工程进度和质量情况，决定支付乙方的工程款项。乙方应按照甲方的支付要求，提供相应的进度报告和质量证明。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的工程质量保证乙方应保证分包工程的质量和安全，确保分包工程符合国家法律法规、行业标准和合同约定。2.2乙方的工程进度保证乙方应按照合同约定的工期完成分包工程，并提交进度报告。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方的技术支持和配合乙方应提供与分包工程相关的技术支持，配合甲方进行技术交流和协调。2.4乙方的分包商管理乙方应对分包商进行严格的管理和监督，确保分包商按照合同约定完成分包工程。2.5乙方的工程资料保管乙方应妥善保管与分包工程相关的技术资料和文件，确保其完整、准确、安全。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等职责，确保合同争议的及时解决。3.2第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受任何一方的影响和干预，以确保争议解决的公正性和客观性。3.3第三方中介的决定效力第三方中介作出的决定、裁决或判决，各方均应予以尊重并执行。如任何一方对决定不服，可依法申请仲裁或提起诉讼。3.4第三方中介的费用第三方中介的费用应由各方协商确定。如发生争议，第三方中介的费用由败诉方承担。3.5第三方中介的信息保密第三方中介应对双方提供的保密信息保密，不得泄露给任何第三方。违反保密义务的，应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定2.乙方违约行为及认定3.第三方中介违约行为及认定三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包工程：主体工程承包商将其合同范围内的一部分工程或工作量转让给其他承包商承担的行为。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当支付给对方的一定金额。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：由双方同意的仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。6.诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因及责任方，根据合同约定协商解决或通过仲裁/诉讼解决。2.工程质量问题：及时沟通，确定质量问题范围及影响，根据合同约定协商解决或通过仲裁/诉讼解决。3.合同条款不明确：双方协商补充明确合同条款，避免误解和争议。5.技